合同的有效性和合法性取決于其是否符合法律規(guī)定和雙方真實意愿。合同的起草應(yīng)當充分考慮到各方的具體需求和利益，力求平衡各方的權(quán)益。合同的解釋和糾紛的解決可以依法進行仲裁或訴訟。
包工包料施工合同篇一
甲方：
乙方：
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為平方米。由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式。
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格及付款方式。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關(guān)民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是元/平方米，屋檐滴水處是(貳佰元)/平方米。
先預(yù)付元整(大寫：)。工程如在農(nóng)歷年月日完成外墻磚、屋內(nèi)格墻及屋頂樓平完工。付款元整(大寫：)。內(nèi)墻及地平及外墻磚完工付款元整(大寫：)。剩余部分經(jīng)甲方驗收合格后。
四、雙方責任。
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
五、質(zhì)量要求。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1)所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
六、注意安全。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求。
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應(yīng)在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：
農(nóng)歷日期：
乙方簽字(章)：
農(nóng)歷日期：
在證人簽字(章)。
農(nóng)歷日期：
農(nóng)歷日期：
包工包料施工合同篇二
甲方：
乙方：
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為_________平方米。由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關(guān)民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是_________元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。
先預(yù)付_________元整（大寫：_________）。工程如在農(nóng)歷_________年_________月_________日完成外墻磚、屋內(nèi)格墻及屋頂樓平完工。付款_________元整（大寫：_________）。內(nèi)墻及地平及外墻磚完工付款_________元整（大寫：_________）。剩余部分經(jīng)甲方驗收合格后。
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1）所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的.一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_________年_________月_________日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應(yīng)在年前籌備齊，以便年初好施工。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
乙方簽字（章）：
包工包料施工合同篇三
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，結(jié)合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程。
2、工程裝修面積：
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限：
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發(fā)生不可預(yù)見或不可抗力時，工期順延。
5、合同價款：
本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。
二、甲方工作。
1、負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。
2、參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作。
1、施工中應(yīng)嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成本合同工程。
2、施工人員應(yīng)文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現(xiàn)不好的施工人員有權(quán)要求掉換，承包人不得拖延。
3、乙方必須保證施工質(zhì)量，發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權(quán)拒付人工費。
4、乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
四、工期延誤。
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務(wù)費，按每天人工計算。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
五、工程驗收和保修。
1、在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔更換責任。
六、工程款支付方式：
工程總價款為：元，大寫：元。
全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預(yù)留總價工程款的%作為質(zhì)量的質(zhì)保金，竣工驗收后滿一年無質(zhì)量問題，質(zhì)量保證金全部付清，質(zhì)量保證金不計利息。
七、違約責任。
1、一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
八、爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理。
1、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應(yīng)辦理工地出入證件并支付相關(guān)費用。
3、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具。
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、其他約定事項。
1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。
2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權(quán)要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，如果由于乙方施工或提供的.材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修，在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內(nèi)，因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產(chǎn)安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔更換責任。
十二、則附。
1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔的責任的，仍應(yīng)以本合同為準。
4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
5、合同履行完畢后自動終止。
十三、附加條款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
包工包料施工合同篇四
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務(wù)和權(quán)利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅。
2、結(jié)構(gòu)層次：_______________。
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村。
4、建筑面積：_______________平方米。
二、承包方式：
包清工、包機械、包設(shè)備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內(nèi)容：
1、墊層、墻角、基礎(chǔ)、主體、屋面，室內(nèi)外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：_______________。
2、水泥：_______________。
3、鋼筋：_______________。
五、質(zhì)量管理：
質(zhì)量標準：乙方施工的工程質(zhì)量，應(yīng)當符合國家和地方有關(guān)的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日，總?cè)諝v天數(shù)為_______________天。
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關(guān)。(工程造價包含乙方工人的保險費。)。
八、結(jié)算價格及方式：
1、固定單價包干：_______________元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規(guī)范標準計算)。
2、工程完工后，留工程造價_______________為工程質(zhì)保金，工程竣工驗收后無維修等質(zhì)量、安全問題一年內(nèi)全部付清。
九、付款方式：
甲方根據(jù)工程進度付款，基礎(chǔ)結(jié)束付_______________，主體結(jié)束付_______________，粉刷結(jié)束付_______________，工程竣工驗收付_______________，無質(zhì)量問題一年后付清。
十、現(xiàn)場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質(zhì)量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結(jié)算。年底結(jié)清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權(quán)利，合理履行了各自的義務(wù)后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
第一條工程項目。
一、工程名稱：_______________。
二、工程地點：_______________。
第二條工程承包內(nèi)容和單價。
1、工程施工面積:按實際面積算，使用防火保溫隔熱材料。
3、工程概算總價_______________元(結(jié)算時按實際工作量結(jié)算為準)。
第三條施工搭架材料和搭架費用，由甲方無償提供。
第五條工程價款的支付與結(jié)算方式。
1、工程款支付方式：本合同簽訂后_______________日內(nèi)，甲方支付合同總價的_______________備料款，即人民幣_______________元。在施工過程中，工程完成再付_______________工程款，即人民幣_______________元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后_______________日內(nèi)全部付清。
2、結(jié)算方式：工程驗收后須按驗收單實際數(shù)量和合同約定的單價進行工程決算，甲乙雙方共同辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算完畢，當日內(nèi)全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內(nèi)付清工程款，甲方應(yīng)按被拖欠額每日5‰的違約金支付給乙方。
第六條違約責任。
甲方的責任：
1、未能按照合同約定履行責任，造成乙方損失的;。
2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產(chǎn)損失的;。
3、不按合同約定給付工程款的。
乙方的責任：
1、工程質(zhì)量按國家相關(guān)標準實行，如有不符合合同規(guī)定的;。
2、工程不能按合同規(guī)定如期交付使用的。甲方有權(quán)拒付工程款、
3、三年質(zhì)量保證，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外)合同違約的解決辦法：違反合同規(guī)定，雙方應(yīng)本著友好的態(tài)度協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方均可向轄區(qū)人民法院起訴。
第七條施工中如頂面、墻面偏差超過30mm，甲方應(yīng)按現(xiàn)場實際工程量協(xié)商補給乙方：_______________。
第八條完工后甲方如需要清理工保潔，甲方應(yīng)加工程保潔款每m2按建筑面積計算。
第九條其它本合同一式貳份，甲方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，可另行協(xié)商訂立補充合同，與本合同具有同等法律效力。
公司地址:_______________。
聯(lián)系電話:_______________。
包工包料施工合同篇五
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過程程中，應(yīng)注意施工安全，全全程對施工安全負完全責任任,因施工設(shè)備的原因和乙乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷傷亡事故由乙方負完全責任任。由于乙方對施工工地管管理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產(chǎn)損害的的，乙方應(yīng)對此負全部責任任。
二、施工要求。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙紙完成施工任務(wù)，不得隨意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。
2、乙方自自本合同簽訂后開始施工，，月天)，即自按期交房房。
3、乙方在施工過程程中所需材料必須使用紅磚磚、國標鋼材、中聯(lián)水泥。
三、付款方式工程報報價：_________________每平方元，以實際際建筑面積為準。
一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負責出工建建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所所需的所有設(shè)備、建房所用用的全部原材料，施工過程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過程中，應(yīng)注意施工安安全，全程對施工安全負完完全責任,因施工設(shè)備的原原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負完完全責任。由于乙方對施工工工地管理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產(chǎn)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負全全部責任。
二、施工要求求。
1、乙方需嚴格按照施施工圖紙完成施工任務(wù)，不不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始始施工，月天)，即自按按期交房。
3、乙方在施施工過程中所需材料必須使使用紅磚、國標鋼材、中聯(lián)聯(lián)水泥。
三、付款方式工程報價：_________________每平方元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬元。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
包工包料施工合同篇六
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按_________米計算。
1、護坡：_________。
2、基底寬_________米，厚_________米，自下而上慢慢收至高度為_________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙。
3、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
4、完工后做圍墻10米左右。
5、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為_________日，暫定于自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。
1、工程總承包價為_______________元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內(nèi)容，包工包料及其它一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付_______________元，除總金額的百分之五質(zhì)保金外，剩余部分_________付，質(zhì)保金一年滿后付清。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
1、承包人負責對工程質(zhì)量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的`費用，均由乙方承擔。
工程竣工驗收應(yīng)以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應(yīng)負責無償返工。
1、甲方應(yīng)按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權(quán)單方面解除合同。
本合同于_____年_____月_____日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式_________份，上方各執(zhí)一份，上交_________份。
甲方：
乙方：
包工包料施工合同篇七
甲方(發(fā)包人)：
乙方(承包人)：
甲方位于擋土墻人工挖孔樁基工程，經(jīng)雙方面議協(xié)商甲方?jīng)Q定以包工、包施工機械用具的方式承包給乙方施工，并訂立合同條款如下：
一、承包范圍。
平面布置圖的所有人工挖孔樁灌注樁，按圖施工，樁徑含護壁在內(nèi)1500mm，深度至甲方認可內(nèi)所需的一切施工過程用工和需施工機械，其中無論挖到石頭、巖層或出現(xiàn)其他情況，都以每米按290元計算，甲方只提供電源、電表開關(guān)箱及水泵。因本次合同為修改合同，如乙方再次無理要求甲方加價或罷工，甲方有權(quán)把承包權(quán)收回并拒付工程款。
二、施工機械及用具。
本工地挖孔樁所需的機械設(shè)備，風壓機、電機等全部由乙方負責提供。
三、承包價格及付款方式。
本工地采用人工挖孔樁基包護壁在內(nèi)直徑1500mm壹米，1500mm每米按290元計算，包干結(jié)算的方式。乙方每組人員可支借一百元伙食費每天，其余部分待工程完工竣工驗收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于20__年8月9日正式開工，乙方必須嚴格按照國家施工操作規(guī)程辦事，作好安全生產(chǎn)的防范措施，用電要有嚴格的漏電保護措施，井下作業(yè)要帶安全帽。如出現(xiàn)一切事故概由乙方承擔全部責任，與甲方毫不相干。
五、質(zhì)量要求。
挖孔樁的垂直度樁徑偏差在3cm內(nèi)，鋼筋籠制作安裝位置正確、混凝土的澆筑應(yīng)符合國家施工及驗收規(guī)范的要求，分層振搗密實，如出現(xiàn)不聽從甲方現(xiàn)場人員的指導(dǎo)一次罰款貳佰元。
六、其它條款。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，任何一方不得違約，空口無憑立字為據(jù)。雙方按圖施工，未盡事宜，雙方協(xié)商處理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇八
建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)。
施工單位：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進行了考察，認為能夠滿足該工程的要求。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說明。
2、工程地址：
3、工程規(guī)模：建筑面積約8000平方米(實際面積以施工圖為準)。
4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：磚混六層。
6、發(fā)包范圍：工程圖紙全部內(nèi)容。
7、開竣工日期：_________年____月____日至_________年____月____日。
8、本工程質(zhì)量必須達到國家施工驗收規(guī)范的合格標準。
二、工程造價。
1、經(jīng)甲、乙雙方共同商定本承包協(xié)議造價為：
車庫及住宅部分實行平方米包干為910元/平方米。
2、面積計算依據(jù)：
國家規(guī)定的建筑面積計算標準。
三、材料采購供應(yīng)。
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應(yīng)按照同期市場價格，經(jīng)雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的`房產(chǎn)進行置換。
四、工程款支付方式。
五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計變更費用的計取。
1、施工現(xiàn)場三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內(nèi)。
2、基礎(chǔ)墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內(nèi)，經(jīng)雙方確認后按實際發(fā)生給予調(diào)整。
3、重大設(shè)計變更(指結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準)由該工程圖紙設(shè)計部門出變更圖或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內(nèi)。按實際發(fā)生給予調(diào)整。
六、工程保修。
本工程保修按中華人民共和國國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及《黑龍江省建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。按工程總造價的2%預(yù)留，滿一年后返還。
七、其他有關(guān)要求和說明：安全生產(chǎn)及文明施工按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如發(fā)生安全事故由肇事方負責。
八、本協(xié)議共四份，建設(shè)單位、施工單位各二份。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設(shè)單位:(蓋章)施工單位:(蓋章)。
法定代表人：(簽字、章)。
法定代表人：(簽字、章)。
代理人：(簽字、章)。
代理人：(簽字、章)。
_________年____月____日。
包工包料施工合同篇九
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務(wù)和權(quán)利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅。
2、結(jié)構(gòu)層次：__________________。
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村。
4、建筑面積：__________________平方米。
二、承包方式：__________________。
包清工、包機械、包設(shè)備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內(nèi)容：
1、墊層、墻角、基礎(chǔ)、主體、屋面，室內(nèi)外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：__________________。
2、水泥：__________________。
3、鋼筋：__________________。
五、質(zhì)量管理：
質(zhì)量標準：乙方施工的工程質(zhì)量，應(yīng)當符合國家和地方有關(guān)的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日，總?cè)諝v天數(shù)為__________________天。
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關(guān)。(工程造價包含乙方工人的保險費。)。
八、結(jié)算價格及方式：
1、固定單價包干：元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規(guī)范標準計算)。
2、工程完工后，留工程造價為工程質(zhì)保金，工程竣工驗收后無維修等質(zhì)量、安全問題一年內(nèi)全部付清。
九、付款方式：
甲方根據(jù)工程進度付款，基礎(chǔ)結(jié)束付，主體結(jié)束付，粉刷結(jié)束付，工程竣工驗收付，無質(zhì)量問題一年后付清。
十、現(xiàn)場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質(zhì)量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結(jié)算。年底結(jié)清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權(quán)利，合理履行了各自的義務(wù)后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十
是發(fā)承包雙方在工程施工過程中的最高行為準則。那標準的包工包料施工合同怎么寫呢？下面是小編為你整理了“包工包料施工合同”，希望能幫助到您。
甲方：私人住宅建房工程總負責人：
乙方：私人住宅建房工程總承包人：
根據(jù)《建筑法》，《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。
況私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設(shè)計為一層平房兩幢建筑，建筑面積。工程預(yù)算造價：每平方米x元人民幣，總建造價格x元人民幣。
建筑設(shè)計要求（你們對房屋的整修方案）。
本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料。
因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則方概不承認，不承擔經(jīng)濟責任。
乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現(xiàn)安事故，甲方不承擔一切責任。乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)理工程人員的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
本工程預(yù)定工期為120天。本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內(nèi)硬化等項目不包括在本合同內(nèi)，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。
工程付款方式為現(xiàn)金支付。（你們可以商定付款方式。）。
工程其它事項工程在建設(shè)過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災(zāi)害，可終止合同進行清算。
工程在建設(shè)過程中，因市場發(fā)生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或價。
（你們可以協(xié)商一致后填寫）。
工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并簽定工程輔助合同書。本合同確需修改必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。
甲方：私人住宅建房工程總負責人：_____（簽字蓋章）。
乙方：私人住宅建房工程總承包人：_____（簽字蓋章）。
20___年__月__日。
包工包料施工合同篇十一
建設(shè)單位(甲方)：
承建單位(乙方)：
為確保該工程的順利進行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下條款，雙方將嚴格執(zhí)行。
第一條工程概況。
1、工程名稱：園林綠化。
2、工程地點：
4、工程造價：
第二條工程期限。
本工程_________年____月____日開工，______________年____月____日竣工。
第三條工程延誤與工程獎罰。
1、乙方應(yīng)及時按期開工，如遇施工現(xiàn)場不能開工的情況下應(yīng)提前三天書面通知甲方并經(jīng)甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。
2、施工中因各種原因需要停工，應(yīng)提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然災(zāi)害等原因，工期相應(yīng)順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應(yīng)損失。
第四條甲方工作。
1、確保施工現(xiàn)場做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水、用電。
第五條乙方工作。
1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。
2、工程竣工后，乙方應(yīng)按本合同約定的'保修期，對本工程承擔質(zhì)量保修責任。
3、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關(guān)費用，由乙方承擔。
第六條質(zhì)量驗收。
工程質(zhì)量應(yīng)達到《城市綠化施工及驗收規(guī)范》標準，經(jīng)驗收不合格，乙方進行返工、修改并承擔所發(fā)生的費用。
第七條付款方式。
工程施工完畢驗收合格后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方以銀行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀方式支付全部結(jié)算價款。
第八條爭議處理。
因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)由甲方所在地人民法院管轄。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份，雙方蓋章生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十二
甲方位于擋土墻人工挖孔樁基工程，經(jīng)雙方面議協(xié)商甲方?jīng)Q定以包工、包施工機械用具的方式承包給乙方施工，并訂立合同條款如下：
一、承包范圍。
平面布置圖的所有人工挖孔樁灌注樁，按圖施工，樁徑含護壁在內(nèi)1500mm，深度至甲方認可內(nèi)所需的一切施工過程用工和需施工機械，其中無論挖到石頭、巖層或出現(xiàn)其他情況，都以每米按290元計算，甲方只提供電源、電表開關(guān)箱及水泵。因本次合同為修改合同，如乙方再次無理要求甲方加價或罷工，甲方有權(quán)把承包權(quán)收回并拒付工程款。
二、施工機械及用具。
本工地挖孔樁所需的機械設(shè)備，風壓機、電機等全部由乙方負責提供。
三、承包價格及付款方式。
本工地采用人工挖孔樁基包護壁在內(nèi)直徑1500mm壹米，1500mm每米按290元計算，包干結(jié)算的方式。乙方每組人員可支借一百元伙食費每天，其余部分待工程完工竣工驗收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于20__年8月9日正式開工，乙方必須嚴格按照國家施工操作規(guī)程辦事，作好安全生產(chǎn)的防范措施，用電要有嚴格的漏電保護措施，井下作業(yè)要帶安全帽。如出現(xiàn)一切事故概由乙方承擔全部責任，與甲方毫不相干。
五、質(zhì)量要求。
挖孔樁的垂直度樁徑偏差在3cm內(nèi)，鋼筋籠制作安裝位置正確、混凝土的澆筑應(yīng)符合國家施工及驗收規(guī)范的要求，分層振搗密實，如出現(xiàn)不聽從甲方現(xiàn)場人員的指導(dǎo)一次罰款貳佰元。
六、其它條款。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，任何一方不得違約，空口無憑立字為據(jù)。雙方按圖施工，未盡事宜，雙方協(xié)商處理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十三
甲方將位于的自用房的建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應(yīng)注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負全部責任。
二、施工要求。
1、乙方按照雙方協(xié)商結(jié)果進行房屋結(jié)構(gòu)施工。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。一樓為平米，二樓為平米，共兩層為平米。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。
三、付款方式。
工程報價：每平方元，以實際建筑面積為準。
1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。3、第二層蓋好后付萬元。
4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權(quán)向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。
四、工程內(nèi)容：乙方從地基到完成磚砌結(jié)構(gòu)，室內(nèi)外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線由甲方提供），及按原有的化糞池改大。
五、違約責任：
1、乙方承諾：如建好后的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結(jié)清外，須賠償另一方違約金萬元。
3、若乙方未在規(guī)定的工期內(nèi)完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于的違約金。
六、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方（簽字蓋章）：_____________________。
乙方（簽字蓋章）：_____________________。
_年_月_日。
包工包料施工合同篇十四
甲方位于____________擋土墻人工挖孔樁基工程，經(jīng)雙方面議協(xié)商甲方?jīng)Q定以包工、包施工機械用具的方式承包給乙方施工，并訂立合同條款如下：
一、承包范圍。
平面布置圖的所有人工挖孔樁灌注樁，按圖施工，樁徑含護壁在內(nèi)1500mm，深度至甲方認可內(nèi)所需的一切施工過程用工和需施工機械，其中無論挖到石頭、巖層或出現(xiàn)其他情況，都以每米按290元計算，甲方只提供電源、電表開關(guān)箱及水泵。因本次合同為修改合同，如乙方再次無理要求甲方加價或罷工，甲方有權(quán)把承包權(quán)收回并拒付工程款。
二、施工機械及用具。
本工地挖孔樁所需的機械設(shè)備，風壓機、電機等全部由乙方負責提供。
三、承包價格及付款方式。
本工地采用人工挖孔樁基包護壁在內(nèi)直徑1500mm壹米，1500mm每米按290元計算，包干結(jié)算的方式。乙方每組人員可支借一百元伙食費每天，其余部分待工程完工竣工驗收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于_____年8月9日正式開工，乙方必須嚴格按照國家施工操作規(guī)程辦事，作好安全生產(chǎn)的防范措施，用電要有嚴格的.漏電保護措施，井下作業(yè)要帶安全帽。如出現(xiàn)一切事故概由乙方承擔全部責任，與甲方毫不相干。
五、質(zhì)量要求。
挖孔樁的垂直度樁徑偏差在3cm內(nèi)，鋼筋籠制作安裝位置正確、混凝土的澆筑應(yīng)符合國家施工及驗收規(guī)范的要求，分層振搗密實，如出現(xiàn)不聽從甲方現(xiàn)場人員的指導(dǎo)一次罰款貳佰元。
六、其它條款。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，任何一方不得違約，空口無憑立字為據(jù)。雙方按圖施工，未盡事宜，雙方協(xié)商處理。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十五
甲方：：
乙方：：
根據(jù)《建筑法》，《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。
況私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設(shè)計為xxx一層平房兩幢建筑，建筑面積xxx。工程預(yù)算造價：每平方米xxx元人民幣，總建造價格xxx元人民幣。
建筑設(shè)計要求（你們對房屋的整修方案）。
本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料。
因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則方概不承認，不承擔經(jīng)濟責任。
乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現(xiàn)安事故，甲方不承擔一切責任。乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)理工程人員的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
本工程預(yù)定工期為120天。本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內(nèi)硬化等項目不包括在本合同內(nèi)，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。
工程付款方式為現(xiàn)金支付。（你們可以商定付款方式。）
工程其它事項工程在建設(shè)過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災(zāi)害，可終止合同進行清算。
工程在建設(shè)過程中，因市場發(fā)生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或價。
（你們可以協(xié)商一致后填寫）
工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并簽定工程輔助合同書。本合同確需修改必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。
甲方：_____（簽字蓋章）
乙方：_____（簽字蓋章）
20xx年xx月xx日
包工包料施工合同篇一
甲方：
乙方：
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為平方米。由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式。
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格及付款方式。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關(guān)民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是元/平方米，屋檐滴水處是(貳佰元)/平方米。
先預(yù)付元整(大寫：)。工程如在農(nóng)歷年月日完成外墻磚、屋內(nèi)格墻及屋頂樓平完工。付款元整(大寫：)。內(nèi)墻及地平及外墻磚完工付款元整(大寫：)。剩余部分經(jīng)甲方驗收合格后。
四、雙方責任。
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
五、質(zhì)量要求。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1)所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
六、注意安全。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求。
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應(yīng)在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：
農(nóng)歷日期：
乙方簽字(章)：
農(nóng)歷日期：
在證人簽字(章)。
農(nóng)歷日期：
農(nóng)歷日期：
包工包料施工合同篇二
甲方：
乙方：
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為_________平方米。由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關(guān)民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是_________元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。
先預(yù)付_________元整（大寫：_________）。工程如在農(nóng)歷_________年_________月_________日完成外墻磚、屋內(nèi)格墻及屋頂樓平完工。付款_________元整（大寫：_________）。內(nèi)墻及地平及外墻磚完工付款_________元整（大寫：_________）。剩余部分經(jīng)甲方驗收合格后。
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。
1、乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，如：
1）所進材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門面貼瓷磚。
乙方必須按照安全規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應(yīng)當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的.一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_________年_________月_________日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應(yīng)在年前籌備齊，以便年初好施工。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
乙方簽字（章）：
包工包料施工合同篇三
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，結(jié)合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程。
2、工程裝修面積：
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限：
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發(fā)生不可預(yù)見或不可抗力時，工期順延。
5、合同價款：
本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。
二、甲方工作。
1、負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。
2、參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作。
1、施工中應(yīng)嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成本合同工程。
2、施工人員應(yīng)文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現(xiàn)不好的施工人員有權(quán)要求掉換，承包人不得拖延。
3、乙方必須保證施工質(zhì)量，發(fā)生施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權(quán)拒付人工費。
4、乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
四、工期延誤。
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務(wù)費，按每天人工計算。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
五、工程驗收和保修。
1、在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔更換責任。
六、工程款支付方式：
工程總價款為：元，大寫：元。
全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預(yù)留總價工程款的%作為質(zhì)量的質(zhì)保金，竣工驗收后滿一年無質(zhì)量問題，質(zhì)量保證金全部付清，質(zhì)量保證金不計利息。
七、違約責任。
1、一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
八、爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理。
1、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應(yīng)辦理工地出入證件并支付相關(guān)費用。
3、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具。
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、其他約定事項。
1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。
2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權(quán)要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，如果由于乙方施工或提供的.材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修，在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內(nèi)，因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產(chǎn)安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔更換責任。
十二、則附。
1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承擔的責任的，仍應(yīng)以本合同為準。
4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。
5、合同履行完畢后自動終止。
十三、附加條款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
包工包料施工合同篇四
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務(wù)和權(quán)利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅。
2、結(jié)構(gòu)層次：_______________。
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村。
4、建筑面積：_______________平方米。
二、承包方式：
包清工、包機械、包設(shè)備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內(nèi)容：
1、墊層、墻角、基礎(chǔ)、主體、屋面，室內(nèi)外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：_______________。
2、水泥：_______________。
3、鋼筋：_______________。
五、質(zhì)量管理：
質(zhì)量標準：乙方施工的工程質(zhì)量，應(yīng)當符合國家和地方有關(guān)的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日，總?cè)諝v天數(shù)為_______________天。
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關(guān)。(工程造價包含乙方工人的保險費。)。
八、結(jié)算價格及方式：
1、固定單價包干：_______________元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規(guī)范標準計算)。
2、工程完工后，留工程造價_______________為工程質(zhì)保金，工程竣工驗收后無維修等質(zhì)量、安全問題一年內(nèi)全部付清。
九、付款方式：
甲方根據(jù)工程進度付款，基礎(chǔ)結(jié)束付_______________，主體結(jié)束付_______________，粉刷結(jié)束付_______________，工程竣工驗收付_______________，無質(zhì)量問題一年后付清。
十、現(xiàn)場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質(zhì)量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結(jié)算。年底結(jié)清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權(quán)利，合理履行了各自的義務(wù)后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
第一條工程項目。
一、工程名稱：_______________。
二、工程地點：_______________。
第二條工程承包內(nèi)容和單價。
1、工程施工面積:按實際面積算，使用防火保溫隔熱材料。
3、工程概算總價_______________元(結(jié)算時按實際工作量結(jié)算為準)。
第三條施工搭架材料和搭架費用，由甲方無償提供。
第五條工程價款的支付與結(jié)算方式。
1、工程款支付方式：本合同簽訂后_______________日內(nèi)，甲方支付合同總價的_______________備料款，即人民幣_______________元。在施工過程中，工程完成再付_______________工程款，即人民幣_______________元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后_______________日內(nèi)全部付清。
2、結(jié)算方式：工程驗收后須按驗收單實際數(shù)量和合同約定的單價進行工程決算，甲乙雙方共同辦理結(jié)算手續(xù)，結(jié)算完畢，當日內(nèi)全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內(nèi)付清工程款，甲方應(yīng)按被拖欠額每日5‰的違約金支付給乙方。
第六條違約責任。
甲方的責任：
1、未能按照合同約定履行責任，造成乙方損失的;。
2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產(chǎn)損失的;。
3、不按合同約定給付工程款的。
乙方的責任：
1、工程質(zhì)量按國家相關(guān)標準實行，如有不符合合同規(guī)定的;。
2、工程不能按合同規(guī)定如期交付使用的。甲方有權(quán)拒付工程款、
3、三年質(zhì)量保證，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外)合同違約的解決辦法：違反合同規(guī)定，雙方應(yīng)本著友好的態(tài)度協(xié)商解決，協(xié)商不成時任何一方均可向轄區(qū)人民法院起訴。
第七條施工中如頂面、墻面偏差超過30mm，甲方應(yīng)按現(xiàn)場實際工程量協(xié)商補給乙方：_______________。
第八條完工后甲方如需要清理工保潔，甲方應(yīng)加工程保潔款每m2按建筑面積計算。
第九條其它本合同一式貳份，甲方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，可另行協(xié)商訂立補充合同，與本合同具有同等法律效力。
公司地址:_______________。
聯(lián)系電話:_______________。
包工包料施工合同篇五
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過程程中，應(yīng)注意施工安全，全全程對施工安全負完全責任任,因施工設(shè)備的原因和乙乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷傷亡事故由乙方負完全責任任。由于乙方對施工工地管管理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產(chǎn)損害的的，乙方應(yīng)對此負全部責任任。
二、施工要求。
1、乙方需嚴格按照施工圖紙紙完成施工任務(wù)，不得隨意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。
2、乙方自自本合同簽訂后開始施工，，月天)，即自按期交房房。
3、乙方在施工過程程中所需材料必須使用紅磚磚、國標鋼材、中聯(lián)水泥。
三、付款方式工程報報價：_________________每平方元，以實際際建筑面積為準。
一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負責出工建建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所所需的所有設(shè)備、建房所用用的全部原材料，施工過程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過程中，應(yīng)注意施工安安全，全程對施工安全負完完全責任,因施工設(shè)備的原原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負完完全責任。由于乙方對施工工工地管理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產(chǎn)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負全全部責任。
二、施工要求求。
1、乙方需嚴格按照施施工圖紙完成施工任務(wù)，不不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開始始施工，月天)，即自按按期交房。
3、乙方在施施工過程中所需材料必須使使用紅磚、國標鋼材、中聯(lián)聯(lián)水泥。
三、付款方式工程報價：_________________每平方元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬元。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
包工包料施工合同篇六
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按_________米計算。
1、護坡：_________。
2、基底寬_________米，厚_________米，自下而上慢慢收至高度為_________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙。
3、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
4、完工后做圍墻10米左右。
5、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為_________日，暫定于自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。
1、工程總承包價為_______________元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內(nèi)容，包工包料及其它一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付_______________元，除總金額的百分之五質(zhì)保金外，剩余部分_________付，質(zhì)保金一年滿后付清。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。
1、承包人負責對工程質(zhì)量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的`費用，均由乙方承擔。
工程竣工驗收應(yīng)以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標準》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應(yīng)負責無償返工。
1、甲方應(yīng)按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權(quán)單方面解除合同。
本合同于_____年_____月_____日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式_________份，上方各執(zhí)一份，上交_________份。
甲方：
乙方：
包工包料施工合同篇七
甲方(發(fā)包人)：
乙方(承包人)：
甲方位于擋土墻人工挖孔樁基工程，經(jīng)雙方面議協(xié)商甲方?jīng)Q定以包工、包施工機械用具的方式承包給乙方施工，并訂立合同條款如下：
一、承包范圍。
平面布置圖的所有人工挖孔樁灌注樁，按圖施工，樁徑含護壁在內(nèi)1500mm，深度至甲方認可內(nèi)所需的一切施工過程用工和需施工機械，其中無論挖到石頭、巖層或出現(xiàn)其他情況，都以每米按290元計算，甲方只提供電源、電表開關(guān)箱及水泵。因本次合同為修改合同，如乙方再次無理要求甲方加價或罷工，甲方有權(quán)把承包權(quán)收回并拒付工程款。
二、施工機械及用具。
本工地挖孔樁所需的機械設(shè)備，風壓機、電機等全部由乙方負責提供。
三、承包價格及付款方式。
本工地采用人工挖孔樁基包護壁在內(nèi)直徑1500mm壹米，1500mm每米按290元計算，包干結(jié)算的方式。乙方每組人員可支借一百元伙食費每天，其余部分待工程完工竣工驗收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于20__年8月9日正式開工，乙方必須嚴格按照國家施工操作規(guī)程辦事，作好安全生產(chǎn)的防范措施，用電要有嚴格的漏電保護措施，井下作業(yè)要帶安全帽。如出現(xiàn)一切事故概由乙方承擔全部責任，與甲方毫不相干。
五、質(zhì)量要求。
挖孔樁的垂直度樁徑偏差在3cm內(nèi)，鋼筋籠制作安裝位置正確、混凝土的澆筑應(yīng)符合國家施工及驗收規(guī)范的要求，分層振搗密實，如出現(xiàn)不聽從甲方現(xiàn)場人員的指導(dǎo)一次罰款貳佰元。
六、其它條款。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，任何一方不得違約，空口無憑立字為據(jù)。雙方按圖施工，未盡事宜，雙方協(xié)商處理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇八
建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)。
施工單位：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進行了考察，認為能夠滿足該工程的要求。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說明。
2、工程地址：
3、工程規(guī)模：建筑面積約8000平方米(實際面積以施工圖為準)。
4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：磚混六層。
6、發(fā)包范圍：工程圖紙全部內(nèi)容。
7、開竣工日期：_________年____月____日至_________年____月____日。
8、本工程質(zhì)量必須達到國家施工驗收規(guī)范的合格標準。
二、工程造價。
1、經(jīng)甲、乙雙方共同商定本承包協(xié)議造價為：
車庫及住宅部分實行平方米包干為910元/平方米。
2、面積計算依據(jù)：
國家規(guī)定的建筑面積計算標準。
三、材料采購供應(yīng)。
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應(yīng)按照同期市場價格，經(jīng)雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的`房產(chǎn)進行置換。
四、工程款支付方式。
五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計變更費用的計取。
1、施工現(xiàn)場三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內(nèi)。
2、基礎(chǔ)墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內(nèi)，經(jīng)雙方確認后按實際發(fā)生給予調(diào)整。
3、重大設(shè)計變更(指結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準)由該工程圖紙設(shè)計部門出變更圖或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內(nèi)。按實際發(fā)生給予調(diào)整。
六、工程保修。
本工程保修按中華人民共和國國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及《黑龍江省建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。按工程總造價的2%預(yù)留，滿一年后返還。
七、其他有關(guān)要求和說明：安全生產(chǎn)及文明施工按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如發(fā)生安全事故由肇事方負責。
八、本協(xié)議共四份，建設(shè)單位、施工單位各二份。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設(shè)單位:(蓋章)施工單位:(蓋章)。
法定代表人：(簽字、章)。
法定代表人：(簽字、章)。
代理人：(簽字、章)。
代理人：(簽字、章)。
_________年____月____日。
包工包料施工合同篇九
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務(wù)和權(quán)利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅。
2、結(jié)構(gòu)層次：__________________。
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村。
4、建筑面積：__________________平方米。
二、承包方式：__________________。
包清工、包機械、包設(shè)備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內(nèi)容：
1、墊層、墻角、基礎(chǔ)、主體、屋面，室內(nèi)外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：__________________。
2、水泥：__________________。
3、鋼筋：__________________。
五、質(zhì)量管理：
質(zhì)量標準：乙方施工的工程質(zhì)量，應(yīng)當符合國家和地方有關(guān)的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自__________________年__________________月__________________日至__________________年__________________月__________________日，總?cè)諝v天數(shù)為__________________天。
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關(guān)。(工程造價包含乙方工人的保險費。)。
八、結(jié)算價格及方式：
1、固定單價包干：元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規(guī)范標準計算)。
2、工程完工后，留工程造價為工程質(zhì)保金，工程竣工驗收后無維修等質(zhì)量、安全問題一年內(nèi)全部付清。
九、付款方式：
甲方根據(jù)工程進度付款，基礎(chǔ)結(jié)束付，主體結(jié)束付，粉刷結(jié)束付，工程竣工驗收付，無質(zhì)量問題一年后付清。
十、現(xiàn)場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質(zhì)量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結(jié)算。年底結(jié)清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權(quán)利，合理履行了各自的義務(wù)后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十
是發(fā)承包雙方在工程施工過程中的最高行為準則。那標準的包工包料施工合同怎么寫呢？下面是小編為你整理了“包工包料施工合同”，希望能幫助到您。
甲方：私人住宅建房工程總負責人：
乙方：私人住宅建房工程總承包人：
根據(jù)《建筑法》，《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。
況私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設(shè)計為一層平房兩幢建筑，建筑面積。工程預(yù)算造價：每平方米x元人民幣，總建造價格x元人民幣。
建筑設(shè)計要求（你們對房屋的整修方案）。
本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料。
因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則方概不承認，不承擔經(jīng)濟責任。
乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現(xiàn)安事故，甲方不承擔一切責任。乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)理工程人員的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
本工程預(yù)定工期為120天。本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內(nèi)硬化等項目不包括在本合同內(nèi)，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。
工程付款方式為現(xiàn)金支付。（你們可以商定付款方式。）。
工程其它事項工程在建設(shè)過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災(zāi)害，可終止合同進行清算。
工程在建設(shè)過程中，因市場發(fā)生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或價。
（你們可以協(xié)商一致后填寫）。
工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并簽定工程輔助合同書。本合同確需修改必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。
甲方：私人住宅建房工程總負責人：_____（簽字蓋章）。
乙方：私人住宅建房工程總承包人：_____（簽字蓋章）。
20___年__月__日。
包工包料施工合同篇十一
建設(shè)單位(甲方)：
承建單位(乙方)：
為確保該工程的順利進行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下條款，雙方將嚴格執(zhí)行。
第一條工程概況。
1、工程名稱：園林綠化。
2、工程地點：
4、工程造價：
第二條工程期限。
本工程_________年____月____日開工，______________年____月____日竣工。
第三條工程延誤與工程獎罰。
1、乙方應(yīng)及時按期開工，如遇施工現(xiàn)場不能開工的情況下應(yīng)提前三天書面通知甲方并經(jīng)甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。
2、施工中因各種原因需要停工，應(yīng)提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然災(zāi)害等原因，工期相應(yīng)順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應(yīng)損失。
第四條甲方工作。
1、確保施工現(xiàn)場做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水、用電。
第五條乙方工作。
1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。
2、工程竣工后，乙方應(yīng)按本合同約定的'保修期，對本工程承擔質(zhì)量保修責任。
3、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關(guān)費用，由乙方承擔。
第六條質(zhì)量驗收。
工程質(zhì)量應(yīng)達到《城市綠化施工及驗收規(guī)范》標準，經(jīng)驗收不合格，乙方進行返工、修改并承擔所發(fā)生的費用。
第七條付款方式。
工程施工完畢驗收合格后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方以銀行轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀方式支付全部結(jié)算價款。
第八條爭議處理。
因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)由甲方所在地人民法院管轄。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執(zhí)壹份，雙方蓋章生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十二
甲方位于擋土墻人工挖孔樁基工程，經(jīng)雙方面議協(xié)商甲方?jīng)Q定以包工、包施工機械用具的方式承包給乙方施工，并訂立合同條款如下：
一、承包范圍。
平面布置圖的所有人工挖孔樁灌注樁，按圖施工，樁徑含護壁在內(nèi)1500mm，深度至甲方認可內(nèi)所需的一切施工過程用工和需施工機械，其中無論挖到石頭、巖層或出現(xiàn)其他情況，都以每米按290元計算，甲方只提供電源、電表開關(guān)箱及水泵。因本次合同為修改合同，如乙方再次無理要求甲方加價或罷工，甲方有權(quán)把承包權(quán)收回并拒付工程款。
二、施工機械及用具。
本工地挖孔樁所需的機械設(shè)備，風壓機、電機等全部由乙方負責提供。
三、承包價格及付款方式。
本工地采用人工挖孔樁基包護壁在內(nèi)直徑1500mm壹米，1500mm每米按290元計算，包干結(jié)算的方式。乙方每組人員可支借一百元伙食費每天，其余部分待工程完工竣工驗收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于20__年8月9日正式開工，乙方必須嚴格按照國家施工操作規(guī)程辦事，作好安全生產(chǎn)的防范措施，用電要有嚴格的漏電保護措施，井下作業(yè)要帶安全帽。如出現(xiàn)一切事故概由乙方承擔全部責任，與甲方毫不相干。
五、質(zhì)量要求。
挖孔樁的垂直度樁徑偏差在3cm內(nèi)，鋼筋籠制作安裝位置正確、混凝土的澆筑應(yīng)符合國家施工及驗收規(guī)范的要求，分層振搗密實，如出現(xiàn)不聽從甲方現(xiàn)場人員的指導(dǎo)一次罰款貳佰元。
六、其它條款。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，任何一方不得違約，空口無憑立字為據(jù)。雙方按圖施工，未盡事宜，雙方協(xié)商處理。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十三
甲方將位于的自用房的建設(shè)工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需的所有設(shè)備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應(yīng)注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負全部責任。
二、施工要求。
1、乙方按照雙方協(xié)商結(jié)果進行房屋結(jié)構(gòu)施工。
2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。一樓為平米，二樓為平米，共兩層為平米。
3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。
三、付款方式。
工程報價：每平方元，以實際建筑面積為準。
1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。3、第二層蓋好后付萬元。
4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權(quán)向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。
四、工程內(nèi)容：乙方從地基到完成磚砌結(jié)構(gòu)，室內(nèi)外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線由甲方提供），及按原有的化糞池改大。
五、違約責任：
1、乙方承諾：如建好后的房屋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結(jié)清外，須賠償另一方違約金萬元。
3、若乙方未在規(guī)定的工期內(nèi)完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于的違約金。
六、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方（簽字蓋章）：_____________________。
乙方（簽字蓋章）：_____________________。
_年_月_日。
包工包料施工合同篇十四
甲方位于____________擋土墻人工挖孔樁基工程，經(jīng)雙方面議協(xié)商甲方?jīng)Q定以包工、包施工機械用具的方式承包給乙方施工，并訂立合同條款如下：
一、承包范圍。
平面布置圖的所有人工挖孔樁灌注樁，按圖施工，樁徑含護壁在內(nèi)1500mm，深度至甲方認可內(nèi)所需的一切施工過程用工和需施工機械，其中無論挖到石頭、巖層或出現(xiàn)其他情況，都以每米按290元計算，甲方只提供電源、電表開關(guān)箱及水泵。因本次合同為修改合同，如乙方再次無理要求甲方加價或罷工，甲方有權(quán)把承包權(quán)收回并拒付工程款。
二、施工機械及用具。
本工地挖孔樁所需的機械設(shè)備，風壓機、電機等全部由乙方負責提供。
三、承包價格及付款方式。
本工地采用人工挖孔樁基包護壁在內(nèi)直徑1500mm壹米，1500mm每米按290元計算，包干結(jié)算的方式。乙方每組人員可支借一百元伙食費每天，其余部分待工程完工竣工驗收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于_____年8月9日正式開工，乙方必須嚴格按照國家施工操作規(guī)程辦事，作好安全生產(chǎn)的防范措施，用電要有嚴格的.漏電保護措施，井下作業(yè)要帶安全帽。如出現(xiàn)一切事故概由乙方承擔全部責任，與甲方毫不相干。
五、質(zhì)量要求。
挖孔樁的垂直度樁徑偏差在3cm內(nèi)，鋼筋籠制作安裝位置正確、混凝土的澆筑應(yīng)符合國家施工及驗收規(guī)范的要求，分層振搗密實，如出現(xiàn)不聽從甲方現(xiàn)場人員的指導(dǎo)一次罰款貳佰元。
六、其它條款。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，任何一方不得違約，空口無憑立字為據(jù)。雙方按圖施工，未盡事宜，雙方協(xié)商處理。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工包料施工合同篇十五
甲方：：
乙方：：
根據(jù)《建筑法》，《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定雙方嚴格執(zhí)行，共同遵守。
況私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設(shè)計為xxx一層平房兩幢建筑，建筑面積xxx。工程預(yù)算造價：每平方米xxx元人民幣，總建造價格xxx元人民幣。
建筑設(shè)計要求（你們對房屋的整修方案）。
本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料。
因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則方概不承認，不承擔經(jīng)濟責任。
乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現(xiàn)安事故，甲方不承擔一切責任。乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)理工程人員的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
本工程預(yù)定工期為120天。本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內(nèi)硬化等項目不包括在本合同內(nèi)，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。
工程付款方式為現(xiàn)金支付。（你們可以商定付款方式。）
工程其它事項工程在建設(shè)過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災(zāi)害，可終止合同進行清算。
工程在建設(shè)過程中，因市場發(fā)生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或價。
（你們可以協(xié)商一致后填寫）
工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并簽定工程輔助合同書。本合同確需修改必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。
甲方：_____（簽字蓋章）
乙方：_____（簽字蓋章）
20xx年xx月xx日