合同是指當事人之間就民事權利義務關系確定各自權利義務的協議書。在制定合同前，應詳細考慮各種可能的情況和風險，以便做出合理的約定和規(guī)避措施。如果您需要制定一份合同，可以參考下面的樣本，根據實際情況進行調整。
個人裝修施工合同篇一
乙方：__________________(施工方)。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，根據酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。
(1)包工包料。
1.4工程期限_____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。
第二條甲方的義務。
2.2提供施工期間的水源，電源;。
2.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系;。
2.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作;。
2.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
第三條乙方的義務。
3.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾客人及污染環(huán)境;。
3.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通;。
3.4保證施工現場的'整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第四條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經乙方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第六條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第七條工程驗收和保修。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第八條工程款支付方式。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲方按約定直接向承包人支付工程款：
8.2工程款全部結清后，乙方應向甲方開具工程收據。
第九條違約責任。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。
第十條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條幾項具體規(guī)定。
10.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第十二條附則。
12.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉包。
12.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：_______。
個人裝修施工合同篇二
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
現就乙方承包甲方發(fā)包的工程，根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成余下條款：
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：
承包方式：
工期要求：12月8日前必須全部完成。
二、甲方工作。
1、甲方設立該工程的項目部作為工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監(jiān)督、檢查。
負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作。
1、乙方為駐地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、乙方應自備施工所需工具。
4、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、質量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排，保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理，甲方可安排他人另行完成，費用由乙方承擔。
四、關于質量的約定。
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規(guī)范(gb-50210、gb50303-20__、gb50242-20__、gb50327-20__等)作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為貳年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發(fā)生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
5、如出現質量問題，甲方通知后，乙方應在收到通知后24小時內到現場進行維修。
五、關于工期的約定。
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關于價款和結算的約定。
1、結算方式：根據現場完成面積計算及結算。
2、合同價格：
3、本價格包含人工費、稅票、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
4、付款方式：
(1)開工后7日內，甲方按乙方進場施工人數每天發(fā)放35元生活費，每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款，生活費從進度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后，甲方付總工程量結算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%，在貳年保修期滿后結清(無息支付)。
七、關于材料的約定。
1、甲方負責同業(yè)主聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時用電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在結算款中扣減。
3、所有進場的業(yè)主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關于安全的約定。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度，以及對外面現場和安全生產的要求。
3、乙方須應該遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發(fā)生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的，由乙方負責。
九、關于違約責任的約定。
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進場施工人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方賠償，而且甲方有權單方面終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效，履行完畢后終止。
甲方(簽章)：乙方(簽字)：
個人裝修施工合同篇三
乙方：__________________（施工方）。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，根據酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，酒店裝修工程（以下簡稱甲方）的有關事宜，達成如下協議：
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內容及做法（詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。
（1）包工包料。
1.4工程期限_____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表酒店裝修工程報價單）。
2.2提供施工期間的水源，電源；
2.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系；
2.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作；
2.5參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
3.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的.規(guī)定，不得擾客人及污染環(huán)境；
3.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通；
3.4保證施工現場的'整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表酒店裝修工程變更單）。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經乙方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按約定直接向承包人支付工程款：
8.2工程款全部結清后，乙方應向甲方開具工程收據。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.3由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.4由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
10.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
12.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉包。
12.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：_______。
個人裝修施工合同篇四
承接方（乙方）：_________。
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
2、居室規(guī)格：
總計：施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、工程開工日期：______年______月______日
5、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天。
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的.50%；當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
1、本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）：_________（簽章）乙方：_________（簽章）。
電話：_________電話：_________。
簽約日期：_________
個人裝修施工合同篇五
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》，雙方經友好協商，甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協商一致的原則雙方就有關事項達成以下協議：
第1條總包工程概況：
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3整體工程開竣工日期：開工日期：年月日
竣工日期：年月日第2條本分包合同承包范圍：按人工報價清單的工程項
第3條承包方式：清包工(包工不包料)。
第4條合同工期：
4.1本項目施工期：年月日止。
4.2根據施工現場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃，乙方應嚴格按施工進度計劃施工，保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工，任一區(qū)段工作的延誤都應被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價：按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。
5.2工程量計算原則：實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天元結算(八小時制)。
第6條分項工程質量要求：
6.1分項工程質量達到國家驗收規(guī)范及建設方的驗收標準要求(建設方的驗收標準要求，作為合同的符件2)。
第7條甲方責任：
7.1分項工程開始施工前，甲方負責組織圖紙技術交底，審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協調本分包合同范圍內分項工程施工與其它工序施工之間的關系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工，辦理驗收手續(xù)。
第8條乙方責任：
8.1按合同約定及甲方要求的時間準時進場;。
8.2按設計質量要求編制施工方案，根據甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經甲方和監(jiān)理單位同意后方可進行大面積施工。
8.5明確工地負責人，并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負責分包工程的成品保護工作，并保證不損壞其它施工方的已完項目，如有損壞，乙方自費予以修復。
8.7乙方如果施工中途故意停工，影響工程施工進度，甲方有權解除合同，并不支費已完成工程量的所余工程款，并追究其法律責任。
8.8乙方如果中途自動退場的，甲方有權扣除乙方所有工程款，并保留對其追查法律責任的權力。
8.9分包方負責施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機)及所用的電線、地拖線等，并保證所用工具性能良好，符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當地的有關規(guī)定。
8.10遵守甲方現場關于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定，造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現場衛(wèi)生，否則每次罰款100元;。
8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工，如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤，甲方有權按500元/天處罰。
第9條工程質量與驗收：
9.1甲乙雙方根據建設方工程質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范進行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質量的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，如乙方施工的工程未能達到建設方工程質量標準和技術規(guī)范，應進行返工、修改并承擔返工修改的費用，工期不予順延。
9.3在分包施工中，乙方應服從甲方發(fā)出的任何工作指令，因甲方指令或其它非乙方原因導致的工程質量事故責任及經濟支出或因甲方指令引起的合同外經濟支出，均由甲方承擔。
第10條工程款支付：
10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。
10.3保修期兩年?？⒐そY算時留5%保修金，保修期滿后十天內結清。
第11條違約：
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準，不履行合同約定的有關責任，應承擔由此產生的一切違約責任。
11.2乙方施工質量達不到建設方工程質量要求、不履行合同約定的有關責任，應承擔由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第12條安全及文明施工：
12.1乙方應按有關規(guī)定，對其施工人員進行安全教育及安全交底，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件，發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
在有毒有害環(huán)境中施工，乙方應按有關規(guī)定自備相應的防護措施，費用由乙方自行承擔。
12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作，配備專職安全員，對操作工人的安全生產負責。
12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經檢驗合格，并符合國家有關規(guī)定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產機具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行負責，并承擔由此引起的一切經濟損失。第13條工期、質量約定：
13.1由于乙方原因造成工期延誤，每拖延一天，乙方應向甲方交納1000元，乙方不預繳納的，甲方有權利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產生的一切損失由甲方承擔，并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質量不符合建設方的規(guī)定或質量驗收達不到約定質量標準，乙方應按甲方的要求進行拆除、剝離及重做，并承擔因此發(fā)生的所有經濟支出以及因此給甲方帶來的經濟損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;。
15.2本合同在雙方完成約定工作內容，工程款結算后即告終止。
第15條合同份數。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
聯系電話：聯系電話：
日期：
個人裝修施工合同篇六
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2.居室規(guī)格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天。
第二條：工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;。
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;。
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;。
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條：質量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
個人裝修施工合同篇七
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計裝修、燈具、電路、木地板鋪置等。
二、項目具體內容。
乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工設計方案包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等。
三、甲方的權利和義務。
(一)甲方的權利。
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。
(二)甲方的義務。
裝修工程驗收合格后，甲方配合辦理乙方裝修保證金退還手續(xù)。
四、乙方的權利和義務。
(一)乙方的權利：乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務。
1、乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2、自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
5、精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：
(1)所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現地面不平和積水的現象。
(3)墻面括完ici后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
5.施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
6.按照房屋物業(yè)/居委會相關管理規(guī)定，乙方在簽訂合同后繳納裝修保證金_____元，待裝修工程驗收合格后，甲方配合辦理保證金退還手續(xù)。
五、工程內容及合同金額。
(一)工程內容及單價按甲乙雙方簽字認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;。
(二)合同預算金額：________________。
本協議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)_______元整;。
六、分期付款方式。
首期：甲方先付__________元裝修款。
二期：開始正式施工，需購置材料，甲方付給乙方___________元部分材料款。
三期：工程初裝完成后付給乙方_____________元裝修款。
四期：工程完工后________天內進行驗收，驗收合格乙方向甲方出具稅率為____的增值稅(普通/專用發(fā)票)后，甲方付給乙方________元裝修款。余款_________元作為乙方對整個工程的質量保證金，甲方驗收合格滿________年后支付。
七、協議工程完成期限。
本工程施工期限自_______年___月___日起至______年___月___日止，共計______天。
本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，除甲方因本協議第________原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、違約金條款。
若由于甲方未能按協議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費________元。
九、特別約定。
1.本工程所有材料為乙方購買，此類材料的質量必須達到甲方認可后方可購買，在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同或者雙方共同簽字確認的書面變更單予以確認，并由乙方負責開具施工變更報告，通知施工工地負責人。
3.為保障發(fā)包方的合理利益，應在合同中明確約定，對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。裝修合同應約定，工程竣工后，承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方在合理時間內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
4.如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現不符合質量標準的，可要求承包方賠償或返工。
十、工程隊驗收及保修。
1、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
2、工程竣工：乙方應提前____天通知甲方驗收，甲方應自接到通知后____日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
3、自甲方驗收合格起算，保修時間為____年。
十一、有關安全生產和防火的約定。
1、甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
2、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
3.如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
十二、其他約定。
1.雙方對于本協議約定的內容發(fā)生爭議時，應友好協商，協商不成時，雙方共同約定向合同簽署地管轄權法院起訴。
2.本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)____份，補充協議與本協議具有同等法律效力，補充協議與本協議不一致的內容，以補充協議為準。
3.合同附件為本合同的組成部分。
甲方(發(fā)包方)：_________乙方(承包方)：________。
負責人：______________負責人：______________。
日期：____年___月___日日期：____年___月___日
本協議附件：
(1)裝飾項目預算單一份;。
(2)施工圖紙或做法說明一份(包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等);。
(3)施工場地應符合防火、防事故的要求一份;。
(4)裝飾裝修質量合格標準一份。
個人裝修施工合同篇八
依據【民法典】以及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的.具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權力、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內容：貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結算單價：
1、工程造價按600_600地面磚每平方米15元，地腳線每米3元，樓梯踏步每步40元包括三角，衛(wèi)生間每個800元，公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元，廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%，剩余工程款驗收合格后兩個月內付清。
三、工程質量。
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質量標準：按有關規(guī)定和本合同規(guī)定。經甲方和有關質量監(jiān)督部門檢驗，工程質量達到合格標準。
3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質量進行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規(guī)定，甲方可要求乙方停工。
四、安全責任。
乙方必須加強施工人員安全管理，在施工過程中必須嚴格按照安全規(guī)范施工，如出現安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任。
1、甲方責任：
2、乙方責任：
服從甲方現場質量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內容并交付使用，如出現漏水現象，經檢查后是乙方技術問題，乙方應負全責。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜，雙方協商一致可以訂立補充條款合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
個人裝修施工合同篇九
______________有限公司（以下簡稱甲方）。
______________（以下簡稱乙方）。
為統(tǒng)一和提高店面和產品形象，為乙方營造更好的銷售環(huán)境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下合同：
自合同簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝；
產品形象墻的設計、制作、安裝；
產品展示架的設計、制作、安裝；
店內主體色調的制定、粉刷；
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝；
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自合同簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在合同簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。
本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份。
本合同修改由雙方協商解決。
本合同自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
甲方：_______乙方：_______。
負責人：_______負責人：_______。
聯系電話：_______聯系電話：_______。
____年___月___日____年___月___日。
個人裝修施工合同篇十
甲方：
乙方：
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協商一致，訂立本裝修用工合同。
本裝修用工合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
裝修期限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金2000元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條裝修用工合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本裝修用工合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日。
個人裝修施工合同篇十一
甲方：
乙方：
風險提示：
發(fā)包人的相對義務。
根據法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。鑒于裝修實際情況的需要，按照《中華人民共和國民法典》及建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結合本工程具體情況，經甲乙雙方協商，現達成以下合同條款，雙方自覺遵守。
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程預算：
4、工程承包方式：
當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：
第二條裝修工程造價。
1、總價款：______元，大寫：______（不含稅金），雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
2、報價單根據市場經濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條裝修工程設計。
1、乙方根據甲方提供圖紙進行本工程施工，甲方必須提供有關本工程的土建施工圖及有關設計要求。甲方不得隨意更改設計，合同簽訂后甲方若有設計更改必須提前______個工作日通知乙方并支付由此產生的相應費用。
2、乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工，不得隨意更改，如因現場需要必須變更，需雙方協商后確定最終施工方案，乙方方可進行施工。
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
第四條裝修材料提供。
1、本工程甲方采購的材料、設備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表），應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產品，并應按時供應現場。如因質量問題、規(guī)格差異或三無產品造成損失，由甲方自行承擔。
2、凡由乙方供應的材料、設備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表），其品牌、規(guī)格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
第五條裝飾裝修工程款支付方式雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
1、在預算項目內有發(fā)生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。增加的工程項目按甲方簽認計算。
2、工程款的支付方式：
3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。
4、余款（保修金除外）在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后____天內甲方支付完畢。
5、乙方以人民幣____工程保修金，待保修期滿后十天內結清。
6、本工程項目的增減約定。
7、工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù)，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工_______小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天_______的違約金。
2、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
第七條裝修工程及驗收風險提示：工程質量未符合標準的歸責。
因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期_______。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知_______天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
第八條工程監(jiān)理監(jiān)理工程師的姓名_________________；單位_________________；聯系方式_________________；監(jiān)理工程師的職責________________________。
第九條其他事項。
1、開工前，甲方全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具，陳__等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設備（此費用不計入合同價款中），并說明使用注意事項。
2、如須拆改建原建筑結構，建筑外觀或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相關審批手續(xù)。未經甲方同意及有關部門批準，乙方不得擅自拆改原建筑結構及設備管線。
3、甲方要配合乙方協調有關部門做好保衛(wèi)、消防等工作，并承擔相應費用。
5、乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現場管理的規(guī)定，做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位（住戶）的關系。
6、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對施工現場的設施和工程成品進行保護。
第十條質量保修風險提示：保修責任的起算。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
1、本工程保修期限為________年，自工程竣工驗收合格起算。
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。
第十一條違約責任。
1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工2小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天500的違約金。
2、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
3、若因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
4、因一方原因，合同無法履行或繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續(xù)，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失。（違約金按合同金額的10%支付，設計費按每平方米50元建筑面積支付）。
第十二條爭議的解決。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或向市室內裝飾行業(yè)協會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_________________仲裁委員會申請仲裁；或向_________________人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方（簽章）：委托代理人：聯系電話：________年____月____日乙方（簽章）：法定代表人：聯系電話：________年____月____日附件：
1、施工圖紙共_____張。
2、裝修預算書（經甲乙方共同簽字確認）共_____頁。
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表。
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表。
5、其他：本合同共_____頁（附件）________________________________工程裝修預算書序號項目名稱單位數量合計材料及共計說明（包括備注）。
甲方：
乙方：
個人裝修施工合同篇十二
依照《___合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條：工程概況。
1、工程地點：______。
2、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
3、工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
4、合同價款：本合同工程造價為（大寫）______元。
第二條：工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條：施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付。
第四條：發(fā)包人義務。
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作；
6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條：承包人義務。
2、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條：工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第七條：材料的提供。
2、由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條：工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條：質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準：______。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由______部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條：工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）______；
（2）______；
（3）______。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條：工程款支付方式。
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款：
第一次開工前三日支付______元。
第二次工程進度過半支付______元。
第三次雙方驗收合格支付______元。
工程進度過半指：______。
（2）其他支付方式：______。
2、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條：違約責任。
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金______元。
5、由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。
第十三條：合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
（一）提交______仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條：幾項具體規(guī)定。
1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫）______元。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙______把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖______把，由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分；下午______點______分至______點______分。
第十五條：其他約定事項：______。
第十六條：附則。
1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉包。
3本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，______部門______份。
發(fā)包人：__________________（簽字）。
承包人：__________________（蓋章）。
日期：______年______月______日
個人裝修施工合同篇十三
合同編號：
客戶姓名：
工程地址：
聯系電話：
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
委托代理人：
委托代理人：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的'基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程內容及做法見室內裝飾工程預算報價單、裝飾設計工程設計施工圖紙。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供主要部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天，開工日期：年月日；竣工日期：年月日。
1.5合同價款：
本合同工程造價為（人民幣）元，金額大寫：
1.6若乙方報價單內漏報常規(guī)室內裝修必須施工項目的，則乙方增加施工，不增加施工費用；若甲方施工過程中增加造型項目或其它額外不常做的施工項目，由經甲、乙雙方協商同意后，另行計算資金。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：
（1）甲方自行設計施工圖紙，及時向乙方提供施工任務書（即設計施工圖紙，裝飾工程項目內容，設備安裝要求，器具規(guī)格、型號、式樣）。圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
（2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
第三條甲方工作。
3.1甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù)，并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用，提供施工期間的水源、電源。
3.2開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則，影響施工的酌情增加施工協調費。
3.3甲方負責協助乙方材料進場及與管理處之間的關系。
3.4如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線（不拆動室內承重結構），負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第四條乙方工作。
4.2施工中嚴格執(zhí)行本市有關施工現場的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
4.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
第五條工程變更。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料事項。
6.1由甲方提供的主要材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，做好驗收工作。
6.3主要部分材料項目：
（1）由甲方提供、乙方施工的主要材料項目：墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費和上樓運費；漏電開關、燈控開關面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料；蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝（含配件）、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛(wèi)浴材料；地漏、鎖具、合頁、門吸、導軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
（2）由甲方提供、材料商施工的主要材料項目：整體櫥柜；大門；房間門；衛(wèi)生間門；木地板；酒柜鞋柜書柜衣柜吊柜地柜等整體柜類；沙發(fā)；茶幾；床；臺；墻紙；廚衛(wèi)鋁扣板天花；水晶吊燈；樓梯扶手；淋浴區(qū)玻璃隔斷；工藝玻璃；石膏線；窗簾；防盜網；紗窗；鋁合金門窗；露臺頂棚；晾衣架；空調移位及開孔。
第七條工期延誤。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，工期相應順延：(1)經甲方確認的工程量變化或設計變更；(2)因違反建筑規(guī)定或違反物業(yè)規(guī)定導致停工的；(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程驗收和保修。
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）前期驗收：防水工程試水完成（不作封閉）。
（2）中期驗收：水路、電路鋪設完成（不作封閉）。
（3）竣工驗收：整體驗收。
（4）材料驗收：主要材料進場驗收。
8.2乙方應提前二天通知甲方參加驗收，驗收合格后填寫工程驗收單,在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年，飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式。
本合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：
支付次數。
支付時間。
支付金額（元）。
金額比例。
第一次。
30%。
第二次。
水電完工驗收合格，泥水工進場前。
30%。
第三次。
木作、泥水完工驗收合格，漆工完工前。
30%。
第四次。
工程竣工雙方整體驗收合格。
8%。
第五次。
工程竣工雙方驗收合格三個月內。
2%。
注：甲方所付工程款以乙方開出的票據或在該合同期限內的銀行轉賬票據為準。
收款賬戶：中國工商銀行番禺支行。
收款人：，賬號：。
第十條違約責任。
10.2未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
10.4由于乙方責任不能按約定工期完工的，拖延工期每天賠償金為合同總價的1‰，最高拖延工期賠償限額為合同總價的5％。
第十一條：其它約定條款：
第十二條附則。
12.1本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完后自動終止。
12.2本合同一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附件一：室內裝飾工程預算報價書。
附件二：裝飾設計工程設計施工圖紙。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：
日期：
聯系電話：
聯系電話：
個人裝修施工合同篇十四
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
1.1 工程名稱：____________________
1.2 工程地點：____________________
1.3 承包范圍：____________________
1.4 承包方式：____________________
1.5 工期：本工程自_____年_____月____日開工，于_____年____月____日竣工。
1.6 工程質量：____________________
1.7 合同價款（人民幣大寫）：_______________________
2.1 開工前7天，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2 指派甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 負責承擔周圍建筑物及裝修結構或設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護費用。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.5 協調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
3.1 進行現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73-1991）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300-1998）等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格，其驗及返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲主應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
6.1 雙方商定本合同價款采用第（3）種：
（1）固定價格。
（2）固定價格，加（___ %）包干風險系數計算。
（3）可調價格。按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的約定支付工
程款，尾款竣工結算時一次結清。
支付次數
支付時間
支付金額
占總金額（%）
第一次
開工后7日
10
第二次
工程過半
40
第三次
驗收合格
45
6.3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在兩天內結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。由甲方供應的.材料、設備發(fā)生了質量總是或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值_______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2 凡由于乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1 施工設計及施工工藝做法，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方負責部分違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款，每拖期一天，按付款額的______%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5 甲方未經辦理任何手續(xù)，乙主擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，或向人民法院起訴）。
12.1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
12.2 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
（1）施工圖紙或作法說明；
（2）工程項目一覽表；
（3）工程預算書；
（4）甲方提供貨物清單；
（5）會議紀要；
（6）設計變更；
（7）其他。
個人裝修施工合同篇十五
經甲乙雙方協商，甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠對面，外墻貼磚室內鋪磚面承包給乙方施工，具體條款如下：
____年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米32元，打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內粉刷打底一平方6元，
3.樓頂鋪磚一平方25元，
4.摟頂做防水，一平凡35元(專用防水材料)
采用項目現金支付形式，進場先付買設備：人民幣。班組進場后每隔10天支付10000元生活費，照合同要求進行支付工程款80%的工程款，(如果款沒到位乙方有權力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負責供應瓷磚、水泥等主要材料。
2、負責接通電源、水源。(材料乙方可以代買)
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。(注：如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負責)
2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質量。
3、裝修期間和保修期內如發(fā)生因施工造成的質量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、瓷磚省耗不得超過百分之二。
(注：以上如有變動整改經雙方同意后再施工，以施工實際面積為準)此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯系電話：_______
乙方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯系電話：_______
____年__月__日
個人裝修施工合同篇十六
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合裝修工程具體情況，雙方達成如下協議：
1、工程名稱：________________。
2、工程地點：________________。
4、乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料進場的第二天計）
3、對工程質量，進度進行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護、
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償：
a、不能按期、按時供水電：
b、不能保證每天有8小時工作時間（含加班時間）：
c、不能按期提供自購的材料、設備：
d、提供的材料設備不符合質量或規(guī)格造成返工：
e、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：
f、非乙方造成的其它不可預見的原因、
2、乙方責任。
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔：
b、對竣工驗收后保修期兩年內發(fā)現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方免費維修：
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責任由乙方負責：
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責、
2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金、
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
個人裝修施工合同篇十七
申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審上訴人）：____________________云南電網__________局：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯系電話：_________________。
負責人：王__________，該局局長。
被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖__________，性別，出生日期：_________________，民族：_________________，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通__________公司：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯系電話：_________________。
法定代表人：李__________，該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊，對承攬人具有選任不當的過錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊，并無對承攬人選任不當的過錯。
其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。
此外，參考最高人民法院（20xx）民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案朱__________及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質，不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：_________________。
__________年___月___日。
個人裝修施工合同篇一
乙方：__________________(施工方)。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，根據酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。
(1)包工包料。
1.4工程期限_____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。
第二條甲方的義務。
2.2提供施工期間的水源，電源;。
2.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系;。
2.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作;。
2.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
第三條乙方的義務。
3.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾客人及污染環(huán)境;。
3.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通;。
3.4保證施工現場的'整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第四條工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經乙方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第六條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第七條工程驗收和保修。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第八條工程款支付方式。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲方按約定直接向承包人支付工程款：
8.2工程款全部結清后，乙方應向甲方開具工程收據。
第九條違約責任。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。
第十條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條幾項具體規(guī)定。
10.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第十二條附則。
12.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉包。
12.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：_______。
個人裝修施工合同篇二
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
現就乙方承包甲方發(fā)包的工程，根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成余下條款：
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：
承包方式：
工期要求：12月8日前必須全部完成。
二、甲方工作。
1、甲方設立該工程的項目部作為工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監(jiān)督、檢查。
負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作。
1、乙方為駐地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、乙方應自備施工所需工具。
4、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、質量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排，保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理，甲方可安排他人另行完成，費用由乙方承擔。
四、關于質量的約定。
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規(guī)范(gb-50210、gb50303-20__、gb50242-20__、gb50327-20__等)作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、本工程質保期為貳年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發(fā)生質量問題，乙方須無償履行保修責任。
5、如出現質量問題，甲方通知后，乙方應在收到通知后24小時內到現場進行維修。
五、關于工期的約定。
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關于價款和結算的約定。
1、結算方式：根據現場完成面積計算及結算。
2、合同價格：
3、本價格包含人工費、稅票、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
4、付款方式：
(1)開工后7日內，甲方按乙方進場施工人數每天發(fā)放35元生活費，每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款，生活費從進度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后，甲方付總工程量結算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%，在貳年保修期滿后結清(無息支付)。
七、關于材料的約定。
1、甲方負責同業(yè)主聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時用電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在結算款中扣減。
3、所有進場的業(yè)主供材，乙方不得擅自挪用。
八、關于安全的約定。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度，以及對外面現場和安全生產的要求。
3、乙方須應該遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發(fā)生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的，由乙方負責。
九、關于違約責任的約定。
1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進場施工人員購買人身保險，在施工中發(fā)生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方賠償，而且甲方有權單方面終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效，履行完畢后終止。
甲方(簽章)：乙方(簽字)：
個人裝修施工合同篇三
乙方：__________________（施工方）。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，根據酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，酒店裝修工程（以下簡稱甲方）的有關事宜，達成如下協議：
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內容及做法（詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。
（1）包工包料。
1.4工程期限_____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表酒店裝修工程報價單）。
2.2提供施工期間的水源，電源；
2.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系；
2.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作；
2.5參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
3.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的.規(guī)定，不得擾客人及污染環(huán)境；
3.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通；
3.4保證施工現場的'整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表酒店裝修工程變更單）。
5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經乙方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按約定直接向承包人支付工程款：
8.2工程款全部結清后，乙方應向甲方開具工程收據。
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.3由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9.4由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
10.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
12.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
12.2本合同簽訂后工程不得轉包。
12.3本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份_________部門____份。
12.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
法定代表人（簽字）：______法定代表人（簽字）：_______。
個人裝修施工合同篇四
承接方（乙方）：_________。
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
2、居室規(guī)格：
總計：施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、工程開工日期：______年______月______日
5、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天。
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的.50%；當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
1、本合同由雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方（業(yè)主）：_________（簽章）乙方：_________（簽章）。
電話：_________電話：_________。
簽約日期：_________
個人裝修施工合同篇五
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》，雙方經友好協商，甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協商一致的原則雙方就有關事項達成以下協議：
第1條總包工程概況：
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3整體工程開竣工日期：開工日期：年月日
竣工日期：年月日第2條本分包合同承包范圍：按人工報價清單的工程項
第3條承包方式：清包工(包工不包料)。
第4條合同工期：
4.1本項目施工期：年月日止。
4.2根據施工現場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃，乙方應嚴格按施工進度計劃施工，保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工，任一區(qū)段工作的延誤都應被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價：按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。
5.2工程量計算原則：實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天元結算(八小時制)。
第6條分項工程質量要求：
6.1分項工程質量達到國家驗收規(guī)范及建設方的驗收標準要求(建設方的驗收標準要求，作為合同的符件2)。
第7條甲方責任：
7.1分項工程開始施工前，甲方負責組織圖紙技術交底，審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協調本分包合同范圍內分項工程施工與其它工序施工之間的關系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工，辦理驗收手續(xù)。
第8條乙方責任：
8.1按合同約定及甲方要求的時間準時進場;。
8.2按設計質量要求編制施工方案，根據甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經甲方和監(jiān)理單位同意后方可進行大面積施工。
8.5明確工地負責人，并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負責分包工程的成品保護工作，并保證不損壞其它施工方的已完項目，如有損壞，乙方自費予以修復。
8.7乙方如果施工中途故意停工，影響工程施工進度，甲方有權解除合同，并不支費已完成工程量的所余工程款，并追究其法律責任。
8.8乙方如果中途自動退場的，甲方有權扣除乙方所有工程款，并保留對其追查法律責任的權力。
8.9分包方負責施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機)及所用的電線、地拖線等，并保證所用工具性能良好，符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當地的有關規(guī)定。
8.10遵守甲方現場關于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定，造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現場衛(wèi)生，否則每次罰款100元;。
8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工，如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤，甲方有權按500元/天處罰。
第9條工程質量與驗收：
9.1甲乙雙方根據建設方工程質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范進行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質量的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，如乙方施工的工程未能達到建設方工程質量標準和技術規(guī)范，應進行返工、修改并承擔返工修改的費用，工期不予順延。
9.3在分包施工中，乙方應服從甲方發(fā)出的任何工作指令，因甲方指令或其它非乙方原因導致的工程質量事故責任及經濟支出或因甲方指令引起的合同外經濟支出，均由甲方承擔。
第10條工程款支付：
10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。
10.3保修期兩年?？⒐そY算時留5%保修金，保修期滿后十天內結清。
第11條違約：
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準，不履行合同約定的有關責任，應承擔由此產生的一切違約責任。
11.2乙方施工質量達不到建設方工程質量要求、不履行合同約定的有關責任，應承擔由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
第12條安全及文明施工：
12.1乙方應按有關規(guī)定，對其施工人員進行安全教育及安全交底，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件，發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
在有毒有害環(huán)境中施工，乙方應按有關規(guī)定自備相應的防護措施，費用由乙方自行承擔。
12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作，配備專職安全員，對操作工人的安全生產負責。
12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經檢驗合格，并符合國家有關規(guī)定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產機具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行負責，并承擔由此引起的一切經濟損失。第13條工期、質量約定：
13.1由于乙方原因造成工期延誤，每拖延一天，乙方應向甲方交納1000元，乙方不預繳納的，甲方有權利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產生的一切損失由甲方承擔，并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質量不符合建設方的規(guī)定或質量驗收達不到約定質量標準，乙方應按甲方的要求進行拆除、剝離及重做，并承擔因此發(fā)生的所有經濟支出以及因此給甲方帶來的經濟損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;。
15.2本合同在雙方完成約定工作內容，工程款結算后即告終止。
第15條合同份數。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方代表簽字：乙方代表簽字：
聯系電話：聯系電話：
日期：
個人裝修施工合同篇六
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2.居室規(guī)格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.工程開工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天。
第二條：工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;2、人工費__________元;。
3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;。
5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;。
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條：質量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
個人裝修施工合同篇七
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計裝修、燈具、電路、木地板鋪置等。
二、項目具體內容。
乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工設計方案包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等。
三、甲方的權利和義務。
(一)甲方的權利。
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。
(二)甲方的義務。
裝修工程驗收合格后，甲方配合辦理乙方裝修保證金退還手續(xù)。
四、乙方的權利和義務。
(一)乙方的權利：乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務。
1、乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。
2、自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。
5、精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：
(1)所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。
(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現地面不平和積水的現象。
(3)墻面括完ici后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。
5.施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。
6.按照房屋物業(yè)/居委會相關管理規(guī)定，乙方在簽訂合同后繳納裝修保證金_____元，待裝修工程驗收合格后，甲方配合辦理保證金退還手續(xù)。
五、工程內容及合同金額。
(一)工程內容及單價按甲乙雙方簽字認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;。
(二)合同預算金額：________________。
本協議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)_______元整;。
六、分期付款方式。
首期：甲方先付__________元裝修款。
二期：開始正式施工，需購置材料，甲方付給乙方___________元部分材料款。
三期：工程初裝完成后付給乙方_____________元裝修款。
四期：工程完工后________天內進行驗收，驗收合格乙方向甲方出具稅率為____的增值稅(普通/專用發(fā)票)后，甲方付給乙方________元裝修款。余款_________元作為乙方對整個工程的質量保證金，甲方驗收合格滿________年后支付。
七、協議工程完成期限。
本工程施工期限自_______年___月___日起至______年___月___日止，共計______天。
本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，除甲方因本協議第________原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、違約金條款。
若由于甲方未能按協議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費________元。
九、特別約定。
1.本工程所有材料為乙方購買，此類材料的質量必須達到甲方認可后方可購買，在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同或者雙方共同簽字確認的書面變更單予以確認，并由乙方負責開具施工變更報告，通知施工工地負責人。
3.為保障發(fā)包方的合理利益，應在合同中明確約定，對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。裝修合同應約定，工程竣工后，承包方應通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方在合理時間內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
4.如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內組織驗收，及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現不符合質量標準的，可要求承包方賠償或返工。
十、工程隊驗收及保修。
1、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
2、工程竣工：乙方應提前____天通知甲方驗收，甲方應自接到通知后____日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
3、自甲方驗收合格起算，保修時間為____年。
十一、有關安全生產和防火的約定。
1、甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。
2、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
3.如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
十二、其他約定。
1.雙方對于本協議約定的內容發(fā)生爭議時，應友好協商，協商不成時，雙方共同約定向合同簽署地管轄權法院起訴。
2.本合同一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)____份，補充協議與本協議具有同等法律效力，補充協議與本協議不一致的內容，以補充協議為準。
3.合同附件為本合同的組成部分。
甲方(發(fā)包方)：_________乙方(承包方)：________。
負責人：______________負責人：______________。
日期：____年___月___日日期：____年___月___日
本協議附件：
(1)裝飾項目預算單一份;。
(2)施工圖紙或做法說明一份(包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等);。
(3)施工場地應符合防火、防事故的要求一份;。
(4)裝飾裝修質量合格標準一份。
個人裝修施工合同篇八
依據【民法典】以及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的.具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權力、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：德安縣楊橋工業(yè)園。
工程內容：貼地面墻面磚、防水、衛(wèi)生間地面墻面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結算單價：
1、工程造價按600_600地面磚每平方米15元，地腳線每米3元，樓梯踏步每步40元包括三角，衛(wèi)生間每個800元，公衛(wèi)按地面平方350元/平方。灶臺每組80元，廚房墻面磚每平方20元。
2、工程完成后付總工程款的80%，剩余工程款驗收合格后兩個月內付清。
三、工程質量。
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質量標準：按有關規(guī)定和本合同規(guī)定。經甲方和有關質量監(jiān)督部門檢驗，工程質量達到合格標準。
3、甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質量進行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規(guī)定，甲方可要求乙方停工。
四、安全責任。
乙方必須加強施工人員安全管理，在施工過程中必須嚴格按照安全規(guī)范施工，如出現安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任。
1、甲方責任：
2、乙方責任：
服從甲方現場質量、安全、按期完成本合同約定胡全部工作內容并交付使用，如出現漏水現象，經檢查后是乙方技術問題，乙方應負全責。
六、爭議解決。
如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、未盡事宜，雙方協商一致可以訂立補充條款合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
八、本合同自雙方簽字或蓋章后生效，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
個人裝修施工合同篇九
______________有限公司（以下簡稱甲方）。
______________（以下簡稱乙方）。
為統(tǒng)一和提高店面和產品形象，為乙方營造更好的銷售環(huán)境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下合同：
自合同簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝；
產品形象墻的設計、制作、安裝；
產品展示架的設計、制作、安裝；
店內主體色調的制定、粉刷；
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝；
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
自合同簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在合同簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。
本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份。
本合同修改由雙方協商解決。
本合同自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
甲方：_______乙方：_______。
負責人：_______負責人：_______。
聯系電話：_______聯系電話：_______。
____年___月___日____年___月___日。
個人裝修施工合同篇十
甲方：
乙方：
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協商一致，訂立本裝修用工合同。
本裝修用工合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
裝修期限自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金2000元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條裝修用工合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本裝修用工合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日。
個人裝修施工合同篇十一
甲方：
乙方：
風險提示：
發(fā)包人的相對義務。
根據法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。鑒于裝修實際情況的需要，按照《中華人民共和國民法典》及建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結合本工程具體情況，經甲乙雙方協商，現達成以下合同條款，雙方自覺遵守。
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程預算：
4、工程承包方式：
當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時，可以以相關規(guī)定參照具體情形：
第二條裝修工程造價。
1、總價款：______元，大寫：______（不含稅金），雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
2、報價單根據市場經濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條裝修工程設計。
1、乙方根據甲方提供圖紙進行本工程施工，甲方必須提供有關本工程的土建施工圖及有關設計要求。甲方不得隨意更改設計，合同簽訂后甲方若有設計更改必須提前______個工作日通知乙方并支付由此產生的相應費用。
2、乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工，不得隨意更改，如因現場需要必須變更，需雙方協商后確定最終施工方案，乙方方可進行施工。
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。
第四條裝修材料提供。
1、本工程甲方采購的材料、設備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表），應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產品，并應按時供應現場。如因質量問題、規(guī)格差異或三無產品造成損失，由甲方自行承擔。
2、凡由乙方供應的材料、設備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表），其品牌、規(guī)格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。
第五條裝飾裝修工程款支付方式雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
1、在預算項目內有發(fā)生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。增加的工程項目按甲方簽認計算。
2、工程款的支付方式：
3、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。乙方完成____，甲方支付____%工程款。
4、余款（保修金除外）在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后____天內甲方支付完畢。
5、乙方以人民幣____工程保修金，待保修期滿后十天內結清。
6、本工程項目的增減約定。
7、工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù)，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工_______小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天_______的違約金。
2、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
第七條裝修工程及驗收風險提示：工程質量未符合標準的歸責。
因發(fā)包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期_______。
2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知_______天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。
第八條工程監(jiān)理監(jiān)理工程師的姓名_________________；單位_________________；聯系方式_________________；監(jiān)理工程師的職責________________________。
第九條其他事項。
1、開工前，甲方全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具，陳__等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設備（此費用不計入合同價款中），并說明使用注意事項。
2、如須拆改建原建筑結構，建筑外觀或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相關審批手續(xù)。未經甲方同意及有關部門批準，乙方不得擅自拆改原建筑結構及設備管線。
3、甲方要配合乙方協調有關部門做好保衛(wèi)、消防等工作，并承擔相應費用。
5、乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現場管理的規(guī)定，做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位（住戶）的關系。
6、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對施工現場的設施和工程成品進行保護。
第十條質量保修風險提示：保修責任的起算。
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
1、本工程保修期限為________年，自工程竣工驗收合格起算。
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發(fā)生，也有據可依。
第十一條違約責任。
1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工2小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方一天500的違約金。
2、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。
3、若因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。
4、因一方原因，合同無法履行或繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續(xù)，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失。（違約金按合同金額的10%支付，設計費按每平方米50元建筑面積支付）。
第十二條爭議的解決。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或向市室內裝飾行業(yè)協會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_________________仲裁委員會申請仲裁；或向_________________人民法院提起訴訟。
第十三條合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方（簽章）：委托代理人：聯系電話：________年____月____日乙方（簽章）：法定代表人：聯系電話：________年____月____日附件：
1、施工圖紙共_____張。
2、裝修預算書（經甲乙方共同簽字確認）共_____頁。
3、甲方提供裝飾裝修材料明細表。
4、乙方提供裝飾裝修材料明細表。
5、其他：本合同共_____頁（附件）________________________________工程裝修預算書序號項目名稱單位數量合計材料及共計說明（包括備注）。
甲方：
乙方：
個人裝修施工合同篇十二
依照《___合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條：工程概況。
1、工程地點：______。
2、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
3、工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
4、合同價款：本合同工程造價為（大寫）______元。
第二條：工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條：施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付。
第四條：發(fā)包人義務。
2、提供施工期間的水源、電源；
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作；
6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條：承包人義務。
2、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；
4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條：工程變更。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第七條：材料的提供。
2、由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條：工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發(fā)包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條：質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準：______。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，由______部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第十條：工程驗收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）______；
（2）______；
（3）______。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條：工程款支付方式。
1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款：
第一次開工前三日支付______元。
第二次工程進度過半支付______元。
第三次雙方驗收合格支付______元。
工程進度過半指：______。
（2）其他支付方式：______。
2、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條：違約責任。
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金______元。
5、由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金______元。
第十三條：合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
（一）提交______仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條：幾項具體規(guī)定。
1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫）______元。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙______把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖______把，由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分；下午______點______分至______點______分。
第十五條：其他約定事項：______。
第十六條：附則。
1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2本合同簽訂后工程不得轉包。
3本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，______部門______份。
發(fā)包人：__________________（簽字）。
承包人：__________________（蓋章）。
日期：______年______月______日
個人裝修施工合同篇十三
合同編號：
客戶姓名：
工程地址：
聯系電話：
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
委托代理人：
委托代理人：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的'基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程內容及做法見室內裝飾工程預算報價單、裝飾設計工程設計施工圖紙。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供主要部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天，開工日期：年月日；竣工日期：年月日。
1.5合同價款：
本合同工程造價為（人民幣）元，金額大寫：
1.6若乙方報價單內漏報常規(guī)室內裝修必須施工項目的，則乙方增加施工，不增加施工費用；若甲方施工過程中增加造型項目或其它額外不常做的施工項目，由經甲、乙雙方協商同意后，另行計算資金。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：
（1）甲方自行設計施工圖紙，及時向乙方提供施工任務書（即設計施工圖紙，裝飾工程項目內容，設備安裝要求，器具規(guī)格、型號、式樣）。圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
（2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
第三條甲方工作。
3.1甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù)，并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用，提供施工期間的水源、電源。
3.2開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則，影響施工的酌情增加施工協調費。
3.3甲方負責協助乙方材料進場及與管理處之間的關系。
3.4如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線（不拆動室內承重結構），負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第四條乙方工作。
4.2施工中嚴格執(zhí)行本市有關施工現場的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
4.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
第五條工程變更。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料事項。
6.1由甲方提供的主要材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，做好驗收工作。
6.3主要部分材料項目：
（1）由甲方提供、乙方施工的主要材料項目：墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費和上樓運費；漏電開關、燈控開關面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料；蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝（含配件）、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛(wèi)浴材料；地漏、鎖具、合頁、門吸、導軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
（2）由甲方提供、材料商施工的主要材料項目：整體櫥柜；大門；房間門；衛(wèi)生間門；木地板；酒柜鞋柜書柜衣柜吊柜地柜等整體柜類；沙發(fā)；茶幾；床；臺；墻紙；廚衛(wèi)鋁扣板天花；水晶吊燈；樓梯扶手；淋浴區(qū)玻璃隔斷；工藝玻璃；石膏線；窗簾；防盜網；紗窗；鋁合金門窗；露臺頂棚；晾衣架；空調移位及開孔。
第七條工期延誤。
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，工期相應順延：(1)經甲方確認的工程量變化或設計變更；(2)因違反建筑規(guī)定或違反物業(yè)規(guī)定導致停工的；(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程驗收和保修。
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）前期驗收：防水工程試水完成（不作封閉）。
（2）中期驗收：水路、電路鋪設完成（不作封閉）。
（3）竣工驗收：整體驗收。
（4）材料驗收：主要材料進場驗收。
8.2乙方應提前二天通知甲方參加驗收，驗收合格后填寫工程驗收單,在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年，飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式。
本合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：
支付次數。
支付時間。
支付金額（元）。
金額比例。
第一次。
30%。
第二次。
水電完工驗收合格，泥水工進場前。
30%。
第三次。
木作、泥水完工驗收合格，漆工完工前。
30%。
第四次。
工程竣工雙方整體驗收合格。
8%。
第五次。
工程竣工雙方驗收合格三個月內。
2%。
注：甲方所付工程款以乙方開出的票據或在該合同期限內的銀行轉賬票據為準。
收款賬戶：中國工商銀行番禺支行。
收款人：，賬號：。
第十條違約責任。
10.2未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
10.4由于乙方責任不能按約定工期完工的，拖延工期每天賠償金為合同總價的1‰，最高拖延工期賠償限額為合同總價的5％。
第十一條：其它約定條款：
第十二條附則。
12.1本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完后自動終止。
12.2本合同一式三份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附件一：室內裝飾工程預算報價書。
附件二：裝飾設計工程設計施工圖紙。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：
日期：
聯系電話：
聯系電話：
個人裝修施工合同篇十四
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
1.1 工程名稱：____________________
1.2 工程地點：____________________
1.3 承包范圍：____________________
1.4 承包方式：____________________
1.5 工期：本工程自_____年_____月____日開工，于_____年____月____日竣工。
1.6 工程質量：____________________
1.7 合同價款（人民幣大寫）：_______________________
2.1 開工前7天，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2 指派甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 負責承擔周圍建筑物及裝修結構或設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護費用。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.5 協調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
3.1 進行現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2 指派駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73-1991）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300-1998）等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格，其驗及返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲主應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
6.1 雙方商定本合同價款采用第（3）種：
（1）固定價格。
（2）固定價格，加（___ %）包干風險系數計算。
（3）可調價格。按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的約定支付工
程款，尾款竣工結算時一次結清。
支付次數
支付時間
支付金額
占總金額（%）
第一次
開工后7日
10
第二次
工程過半
40
第三次
驗收合格
45
6.3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在兩天內結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。由甲方供應的.材料、設備發(fā)生了質量總是或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值_______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2 凡由于乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
8.1 施工設計及施工工藝做法，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方負責部分違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款，每拖期一天，按付款額的______%支付滯納金。
9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方______元，作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。
9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.5 甲方未經辦理任何手續(xù)，乙主擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，或向人民法院起訴）。
12.1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
12.2 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
（1）施工圖紙或作法說明；
（2）工程項目一覽表；
（3）工程預算書；
（4）甲方提供貨物清單；
（5）會議紀要；
（6）設計變更；
（7）其他。
個人裝修施工合同篇十五
經甲乙雙方協商，甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠對面，外墻貼磚室內鋪磚面承包給乙方施工，具體條款如下：
____年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)
1.外墻每平方米32元，打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)
2.室內粉刷打底一平方6元，
3.樓頂鋪磚一平方25元，
4.摟頂做防水，一平凡35元(專用防水材料)
采用項目現金支付形式，進場先付買設備：人民幣。班組進場后每隔10天支付10000元生活費，照合同要求進行支付工程款80%的工程款，(如果款沒到位乙方有權力停止施工)其它做完后全部付清余款。
1、負責供應瓷磚、水泥等主要材料。
2、負責接通電源、水源。(材料乙方可以代買)
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。(注：如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負責)
2、要按甲方要求進行施工，確保裝修質量。
3、裝修期間和保修期內如發(fā)生因施工造成的質量問題，負責返工返修，費用由乙方自負。
4、瓷磚省耗不得超過百分之二。
(注：以上如有變動整改經雙方同意后再施工，以施工實際面積為準)此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯系電話：_______
乙方簽字：_______
身份證號碼：_______
聯系電話：_______
____年__月__日
個人裝修施工合同篇十六
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合裝修工程具體情況，雙方達成如下協議：
1、工程名稱：________________。
2、工程地點：________________。
4、乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款、
5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料進場的第二天計）
3、對工程質量，進度進行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、
4、按時、按質、按量提供施工所需甲方采購的材料、
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護、
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、
1、因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償：
a、不能按期、按時供水電：
b、不能保證每天有8小時工作時間（含加班時間）：
c、不能按期提供自購的材料、設備：
d、提供的材料設備不符合質量或規(guī)格造成返工：
e、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：
f、非乙方造成的其它不可預見的原因、
2、乙方責任。
a、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔：
b、對竣工驗收后保修期兩年內發(fā)現的屬于乙方施工安裝責任的質量問題，乙方免費維修：
c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害，責任由乙方負責：
d、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償、
e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責、
2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金、
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
個人裝修施工合同篇十七
申請再審人（一審被告，二審上訴人）：酈先生，性別，出生日期，民族，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審上訴人）：____________________云南電網__________局：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯系電話：_________________。
負責人：王__________，該局局長。
被申請人（一審原告，二審上訴人）：肖__________，性別，出生日期：_________________，民族：_________________，工作單位：_________________，住址：_________________，公民身份號碼：_________________，聯系電話：_________________。
被申請人（一審被告，二審被上訴人）：昭通__________公司：_________________，住所地：_________________，統(tǒng)一社會信用代碼：_________________，聯系電話：_________________。
法定代表人：李__________，該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案，不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的（20xx）云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；”之規(guī)定，具體理由如下：
原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊，對承攬人具有選任不當的過錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖__________粉糊，并無對承攬人選任不當的過錯。
其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。
此外，參考最高人民法院（20xx）民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案朱__________及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質，不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人：_________________。
__________年___月___日。