合同對于保護(hù)個人和企業(yè)的利益非常重要,具有法律保障的作用。在商業(yè)合同中,雙方應(yīng)當(dāng)保持互相交流和溝通,及時解決合同履行過程中的問題和矛盾。在編寫合同時,可以根據(jù)以下合同范本選擇適用的模板進(jìn)行修改和定制。
房屋買賣合同大廠房篇一
出賣人(以下簡稱甲方):
地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
買受人(以下簡稱乙方):
地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條甲方通過土地使用權(quán)【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得_________區(qū)/市(縣)_________地塊土地使用權(quán),并依法進(jìn)行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________。
甲方經(jīng)批準(zhǔn),在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房,主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為_________層。
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_________,商品房預(yù)售許可證號為_________?,F(xiàn)房產(chǎn)權(quán)登記備案號為_________。
第二條乙方向甲方購買_________路_________幢(號)_________層_________室(以下簡稱該房屋),政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途為_________。
該商品房陽臺是【封閉式】,是【非封閉式】。
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米、公用分?jǐn)偨ㄖ娣e為_________平方米。該房屋建筑層高為_________米。
該房屋建筑設(shè)計(jì)及平面圖見本合同附件2;該房屋建筑結(jié)構(gòu)、裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見本合同附件3;該房屋相關(guān)情況說明(抵押關(guān)系、資料關(guān)系、相鄰關(guān)系及小區(qū)平面布局)見本合同附件4;該房屋《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《使用公約》或有關(guān)承諾書見本合同附件5。
第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_________元。(大寫):_________。
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫):_________。
第四條乙方購買該房屋的總房價款(含附件3中裝修、設(shè)備價格)是指該房屋和相應(yīng)比例的土地使用權(quán)的總價格。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實(shí)測不一致的原因外,不再作變動。
第五條在該房屋交付時,房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認(rèn)定的測繪機(jī)構(gòu)實(shí)測面積為準(zhǔn),如甲方暫測面積與實(shí)測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建筑面積單價計(jì)算多退少補(bǔ);。
第六條簽訂本合同時,該房屋建設(shè)工程(形象進(jìn)度)已建設(shè)到_________。乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定時間如期、足額將房款交付于甲方的預(yù)售款監(jiān)管帳戶(預(yù)收款監(jiān)管機(jī)構(gòu):_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)。預(yù)收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件1中約定明確。
第七條乙方若未按本合同約定的時間足額付款,應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之_________計(jì)算,違約金自本合同的應(yīng)付款期限之第二天起算至實(shí)際付款之日止。逾期超過_________天后,甲方有權(quán)選擇下列第_________種方案追究乙方責(zé)任:
2、_________。
第八條簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì)(見附件2),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意并報(bào)規(guī)劃管理部門審核批準(zhǔn),在獲得批準(zhǔn)之日起_________天內(nèi)與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì),乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局(見附件4),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù),如不能恢復(fù)的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第十條甲方應(yīng)當(dāng)在_________年_________月_________日前,依照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗(yàn)收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實(shí)予以延期:
2、_________;。
3、_________。
第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內(nèi)將該房屋交付乙方,應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_________計(jì)算,違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實(shí)際交付之日止。逾期超過_________天,乙方有權(quán)選擇下列第_________種方案追究甲方責(zé)任:
1、乙方有權(quán)單方面解除本合同。
2、_________。
第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應(yīng)在交付之日前_________天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應(yīng)在收到該通知之日起_________天內(nèi),會同甲方對該房屋進(jìn)行驗(yàn)收交接。房屋交付的標(biāo)志為_________。
在驗(yàn)收交接時,甲方應(yīng)出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,甲方應(yīng)向乙方提供《商品房質(zhì)量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求提供實(shí)測面積的有關(guān)資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權(quán)拒絕接收該房屋,由此所產(chǎn)生的延期交房的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_________種方式處理:
1、乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應(yīng)當(dāng)接收房屋之日起承擔(dān)該房屋的物業(yè)管理費(fèi),并承擔(dān)該房屋毀損滅失的全部風(fēng)險(xiǎn);如果由此導(dǎo)致甲方承擔(dān)其他連帶責(zé)任,甲方除按照承擔(dān)連帶責(zé)任的實(shí)際損失進(jìn)行追討外,另可以按日追究乙方合同總價款_________%的違約金。
2、_________。
第十三條甲方應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后_________日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。
如因甲方的責(zé)任,乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第_________項(xiàng)處理:
1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_________日內(nèi)將乙方已付房價款退還給乙方,并按已付房價款的_________%賠償乙方損失。
2、乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
3、_________。
甲方在產(chǎn)權(quán)登記中應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)成就的,應(yīng)當(dāng)向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權(quán)登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_________日內(nèi),若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權(quán)登記中所應(yīng)履行的義務(wù),導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十四條該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次。乙方接收催告書后,未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗(yàn)收交接日之第二日起該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移至乙方承擔(dān)。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設(shè)定的抵押權(quán),也不存在其它產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,并按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗(yàn)收合格的房屋。如該房屋的裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)要求甲方按實(shí)際的裝修、設(shè)備與約定的裝修、設(shè)備差價_________倍給予補(bǔ)償。如主體結(jié)構(gòu)不符合本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
雙方商定對標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定產(chǎn)生爭議時,應(yīng)當(dāng)共同委托本市(或者國內(nèi))有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測并以該機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。一方向另一方發(fā)出共同檢測的書面意見后_________日內(nèi),另一方不作答復(fù)的,視為同意對方可以單獨(dú)委托建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測,并同意該機(jī)構(gòu)做出的書面鑒定意見。
第十七條該房屋交付后,房屋權(quán)屬證明辦妥前,乙方認(rèn)為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質(zhì)的建筑工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測。經(jīng)核驗(yàn),確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的書面通知起_________天內(nèi)將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算)全部退還乙方,并承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房價款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條自該房屋驗(yàn)收交接之日起,甲方對該房屋負(fù)責(zé)保修。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務(wù)院頒布的《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》之規(guī)定,在本合同附件5中約定。
第二十條甲方已選聘_________物業(yè)公司對該房屋進(jìn)行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》。因該房屋規(guī)劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附件5)。
第二十一條乙方購買的房屋及其相應(yīng)占有的土地使用權(quán)不可分離。自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起,甲方與_________訂的編號為_________的_________地塊的土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移給乙方。
第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達(dá)的任何文件、回復(fù)及其他任何聯(lián)系,必須采用用書面形式,且首先采用直接送達(dá)方式送達(dá),直接送達(dá)不能、或者另一方在省外、國外的可采用掛號郵寄的方式,送達(dá)本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。如以直接送達(dá)的方式送達(dá),則于另一方簽收時視為已送達(dá);如以掛號郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準(zhǔn))第_________日將被視為已送達(dá)另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達(dá)。
第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費(fèi)按照法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。
第二十五條本合同的補(bǔ)充條款、附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。本合同補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本合同的正文、補(bǔ)充條款、附件以及補(bǔ)充協(xié)議中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準(zhǔn)。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應(yīng)通過訂立變更協(xié)議進(jìn)行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權(quán)利和義務(wù)清楚明白,并愿按本合同約定嚴(yán)格履行,如一方違反本合同,另一方有權(quán)按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方商定本合同生效之日起30日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)向房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理本合同登記備案手續(xù)。
若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十八條本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實(shí)時,在事實(shí)發(fā)生之日起30天內(nèi)雙方持解除合同的書面文件到_________房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第二十九條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,選定下列第_________種方式解決:(不選定的劃除)。
1、向_________裁委員會申請仲裁;。
2、依法向人民法院起訴。
第三十條本合同壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)_________份,_________各執(zhí)壹份。
出賣人:
日期:
買受人:
日期:
房屋買賣合同大廠房篇二
甲乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
1、甲方自愿將坐落在____________(建筑面積壹佰伍拾壹平方米,二層,雜房面積約貳拾平方米)房地產(chǎn)出賣給乙方。四界以證號上所標(biāo)為準(zhǔn)。
2、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣____________元整(____________元)。付款方式,雙方簽定合同時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法,權(quán)屬清楚,有合法的土地使用權(quán),該房屋未辦房產(chǎn)證手續(xù),如乙方要辦理手續(xù),新產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理有關(guān)房屋過戶手續(xù)。
4、甲方應(yīng)在______年______月______日前將房產(chǎn)交付乙方,屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何爭議,交付該房時,甲方不得損壞該房屋的結(jié)構(gòu)。
5、合同簽定后,如一方違反本合同條款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц蛾懭f元違約金。
6、本房屋買賣合同書一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:____________。
乙方簽字:____________。
日期:__________________
日期:__________________
房屋買賣合同大廠房篇三
賣方:。
甲方。
身份證號:
立合同人:
以下簡稱。
買方:。
乙方。
身份證號。
經(jīng)買賣雙方充分協(xié)商,雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣__(大寫)。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)。
房屋座落:
幢號室號建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積(平方)用途。
2、該房屋的所有權(quán)證號為:__。
國有土地使用權(quán)證號為:__。
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式:出讓本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓,買賣合同書。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣__元,大寫__,乙方在年月日前分次付清,付款方式:
房款支付具體約定為:
1、于__前,乙方支付甲方房款。
2、于__前,乙方支付甲方房款。
3、于__前,乙方支付甲方房款。
三、甲方于年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項(xiàng)費(fèi)用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗(yàn)收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方和丙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于年月日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,如有產(chǎn)權(quán)共有人的已征得產(chǎn)權(quán)共有人書面同意。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起叁日內(nèi)雙倍返還定金給乙方,并賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失__元。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)、不能按期將戶口遷出,每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之壹的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的:契稅由__方承擔(dān),營業(yè)稅(包括帶征稅收)由__方承擔(dān),印花稅由__方承擔(dān),個人所得稅由__方承擔(dān),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費(fèi)由__承擔(dān)。其它稅費(fèi)約定情況:
九、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。如是受產(chǎn)權(quán)人或共有人委托,在簽訂本協(xié)議時,甲方必須保證已取得房屋所有權(quán)人及共有人的一致同意,本合同一經(jīng)簽署,即對此買賣行為負(fù)有連帶責(zé)任。甲方如隱瞞事實(shí),未經(jīng)產(chǎn)權(quán)人或共有人的同意擅自出讓該房產(chǎn),導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,甲方應(yīng)承擔(dān)本合同第七條約定的違約責(zé)任(雙倍返還定金和賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失)。
十四、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十五、甲乙雙方約定成交價已包含附屬裝修設(shè)施為。
十六、其它約定事項(xiàng):
甲方【簽章】:乙方【簽章】:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
房屋買賣合同大廠房篇四
出賣人:
買受人:
一、摩托車金額:
摩托車品牌型號。
顏色。
價格。
備注。
二、交車方式:
交車地點(diǎn):
交車時間:
付款方式:
付款時間:
三、質(zhì)量維修:
1、出賣人向買受人出售的摩托車,其質(zhì)量必須符合國家頒布的摩托車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的摩托車,必須是在《全國摩托車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的摩托車。
3、出賣人向買受人出售摩托車時要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、摩托車在購買后,由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在摩托車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任:
五、爭議解決:因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
七、合同效力:本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章):出賣人(簽章):
地址:地址:
電話:電話:
房屋買賣合同大廠房篇五
住址__。
買受人(以下稱乙方):__,
住址__。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
一、乙方購買甲方座落在__市x區(qū)x街x號的房屋x套(棟),建筑面積為__平方米。
二、房屋的交易價格為__元。
三、付款辦法與時間。
四、甲方保證于__年x月x日前將房屋交付乙方使用。
五、稅費(fèi)分擔(dān)。
六、違約責(zé)任。
1、乙方必須按期向甲方付款。如逾期,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付違約部分房款__的違約金。
2、甲方必須按期將房屋交付乙方使用。否則,每逾期一天,應(yīng)向乙方償付已收房款__的違約金。
七、本合同經(jīng)__市公證處公證,公證后合同生效。公證費(fèi)用由__方承擔(dān)。
八、本合同一式x份,甲方、乙方、公證處、房產(chǎn)交易局各一份。
甲方:(簽名)。
乙方:(簽名)。
20__年__月__日。
20__年__月__日。
房屋買賣合同大廠房篇六
出賣人:現(xiàn)住址:身份證號:
買受人:現(xiàn)住址:身份證號:
見證人:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米,產(chǎn)權(quán)證號為朝私號土地使用證號為:,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二條此房屋實(shí)際售價元整。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件:身份證、戶口薄房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件房屋共有人同意或委托出賣的證明辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:無合法證件的房屋有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件:身份證、戶口簿辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第七條稅費(fèi)分擔(dān)甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。第八條定金在________年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。
第十條違約責(zé)任如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費(fèi)后將余款退還甲方如甲方違約則見證人扣除代理費(fèi)后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期:。
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具。
甲方_________乙方_________。
代表人_____________代表人_____________。
____年____月____日________年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn)____________。
房屋買賣合同大廠房篇七
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,雙方遵照執(zhí)行:。
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于號樓單元號;房屋結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),建筑面積平方米。
房屋價格:該房屋房價為(人民幣)元整;。
第三條付款方式。
乙方于本協(xié)議簽定之日一次向甲方支付元購房款后,該房屋產(chǎn)權(quán)即歸乙方所有。
第四條在乙方交清該房屋房款后,甲方將該房屋鑰匙交付給乙方,產(chǎn)權(quán)交割完畢。
第五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方付清甲方房款后,甲方提供該房屋相關(guān)手續(xù)給乙方,由乙方負(fù)責(zé)辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù),辦理該房產(chǎn)過戶登記的所有稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第六條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,沒有按揭貸款、抵押債務(wù)、租金等,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的大修基金和各項(xiàng)稅費(fèi),均按政府的規(guī)定由乙方向各相關(guān)部門交納,該房屋售房協(xié)議生效后,一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第八條本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第九條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十條本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方均可向人民法院起訴,本協(xié)議所有義務(wù)責(zé)任履行完(即過戶完畢)后,本協(xié)議終止。
第十一條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力,自簽定之日起生效,任何一方不得修改、涂改和轉(zhuǎn)讓本協(xié)議。
甲方(簽章):乙方(簽章):。
身份證號:身份證號:。
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:。
中介人:
本合同簽定時間:年月日。
房屋買賣合同大廠房篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)),產(chǎn)權(quán)證號為朝私號土地使用證號為:,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二條此房屋實(shí)際售價______元整(元)。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件:身份證、戶口薄;房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;房屋共有人同意或委托出賣的證明;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:合法證件的房屋(包括違法建設(shè)的房屋);有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋;經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋;市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件:身份證、戶口簿;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費(fèi)用(取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、天然氣費(fèi)、電話費(fèi)等)由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第七條稅費(fèi)分擔(dān)甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
第八條定金在________年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。
第十條違約責(zé)任如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費(fèi)后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費(fèi)后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期:。
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具(見家具清單)。
甲方(蓋章)_________乙方(簽章)_________。
________年____月____日________年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
房屋買賣合同大廠房篇九
聯(lián)系方式:_________。
戶口所在地:_________。
現(xiàn)住址:_________。
工作單位:_________。
買方(以下簡稱乙方):_________。
聯(lián)系方式:_________。
戶口所在地:_________。
現(xiàn)住址:_________。
工作單位:_________。
甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致,甲方將自己所有、使用的一套房屋賣給乙方,雙方就房屋買賣的相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議:
一、買賣房屋的基本情況:
甲方自愿將座落于:_________房產(chǎn)出售給乙方,建筑面積_________平方米,儲藏室建筑面積_________平方米,與乙方看房時甲方所提供的面積數(shù)據(jù)相符。
二、買賣價格:
雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內(nèi)部情況買賣價格定為_________萬元人民幣,大寫_________。此價格內(nèi)包含房屋本身及附屬設(shè)施設(shè)備的價格。
三、房屋交付:
在雙方在場的.情況下,甲方征對房屋對以下項(xiàng)目進(jìn)行交接:
1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡及物業(yè)費(fèi)用等到給乙方交房時已交清的所有憑證交付乙方,避免乙方在過后生活中發(fā)生不必要的麻煩。
2、由甲方向乙方說明可以正常使用的設(shè)備的基本情況、使用方法及注意事項(xiàng)。
3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話、網(wǎng)絡(luò)線路的走線情況、接口位置及計(jì)量儀表的位置、使用方法等進(jìn)行詳細(xì)交接。
乙方現(xiàn)場檢查后,如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處置權(quán)歸乙方行使。
四、付款方式:在甲方向乙方交付房屋全部鑰匙及原購房協(xié)議書原件,并現(xiàn)場對房屋進(jìn)行交付驗(yàn)收后,乙方應(yīng)一次性支付購房款_________萬元人民幣,大寫人民幣_________。甲方在收款時應(yīng)向乙方出具收款收據(jù)。
五、甲方的承諾保證:
甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權(quán)的人對該房屋不主張繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利。
甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及第三方的權(quán)利(如抵押等),否則造成不良后果由甲方出面解決。
甲方保證因國家政策性拆遷、自然災(zāi)害等涉及到的土地與房屋賠償或補(bǔ)償歸乙方所有,與甲方無關(guān)。
由于建設(shè)方的原因,本房屋沒有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,甲方保證:如原建房單位在日后統(tǒng)一辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時,及時協(xié)助乙方到原建房單位變更房屋所有權(quán)人姓名,保障乙方對房屋所有權(quán)的合法行使,如因變更時甲方造成的費(fèi)用增加,所有增加費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如能變更正常辦理房產(chǎn)證的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現(xiàn)有住址變更的情況下,能及時的通知乙方,以方便乙方在辦理相關(guān)手續(xù)時,可以及時的找到甲方。
六、本協(xié)議書未盡事宜,由雙方另行協(xié)商。
七、本協(xié)議書除協(xié)議條款和法律規(guī)定以外,若變更或解除協(xié)議內(nèi)容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任方負(fù)全部責(zé)任。
八、本協(xié)議書一式兩份,每份協(xié)議后附甲乙雙方身份證復(fù)印件一份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議書從雙方簽字按手印之日起生效。
甲方(簽字手?。篲________乙方(簽字手印):_________。
房屋買賣合同大廠房篇十
答辯人(一審原告):張xx(基本情況省略)。
答辯人與上訴人繼承權(quán)糾紛一案,已由xx區(qū)人民法院作出一審判決,上訴人不服,提出上訴,答辯人現(xiàn)答辯如下:
一、上訴狀所述不符事實(shí),前后矛盾。
1、上訴人和答辯人的父親是登記結(jié)婚,他們向xx區(qū)民政局申請的都是喪偶后的結(jié)婚登記,不是申請的補(bǔ)辦結(jié)婚登記。發(fā)給雙方的結(jié)婚證不是補(bǔ)辦結(jié)婚的結(jié)婚證,而是雙方申請同意在xxxx年x月x日結(jié)為夫妻的結(jié)婚證。
2、“承諾”是單方的、無效的,卻謊稱為雙方協(xié)議。
上訴人所指的“承諾”,只是上訴人一方的,缺少答辯人之父張xx的。上訴人把單方承諾理解為雙方協(xié)議,缺乏依據(jù)。事實(shí)上,按“承諾書”上的日期,現(xiàn)過戶的房子當(dāng)時還系企業(yè)的產(chǎn)權(quán)。
上訴人出示的`“承諾”有多處作假,上訴人的簽名有涂改、不像自己所簽,簽名處有破損,從上訴人三個字的顏色可以肯定是近段時間所簽。雖“承諾”是一方的要約邀請,但作假還是要提出來。
3、關(guān)于“遺囑”的不存在及多處自相矛盾。
上訴人在公證處辦理的《繼承權(quán)證明書》中證明答辯人之父生前無遺囑,在一審補(bǔ)充答辯中又認(rèn)為公證不實(shí),應(yīng)有“遺囑”,但并沒有“遺囑”提交,也沒有公證部門關(guān)于有“遺囑”的證明,而將自己簽名的“承諾”作為遺囑,又自辨為是象征性的遺囑,既然是一種法定有男女性別區(qū)分的結(jié)婚承諾書,又如何能辯解成不需要區(qū)分性別,就能完成的遺囑。真是前后左右矛盾,無法自圓其說。
是“承諾”、還是遺囑、還是協(xié)議,總要有與之關(guān)聯(lián)的答辯人之父的簽名才有意義。
二、一審判決認(rèn)定上訴人提供虛假信息并沒有錯。
上訴人在辦理公證時,謊稱答辯人父親無子女,上訴人為唯一的繼承人,取得公證、房產(chǎn)、媒體等部門的信任,于xxxx年x月將答辯人之父名下的房產(chǎn)過戶,并準(zhǔn)備賣給他人。一審法院認(rèn)定其提供虛假信息并沒有錯。
對于公證部門審查不實(shí),媒體為利益驅(qū)動,不客觀、不公正的報(bào)道,替行假者撐腰打氣,做假開道,詆毀答辯人及之父親的名譽(yù),欺負(fù)一個下崗無業(yè),被人收養(yǎng),至今不知生身父母是誰的弱女子所造成的傷害,答辯人將依法另行追究責(zé)任,討回公道。
三、一審判決在婚姻效力上的認(rèn)定符合事實(shí)并依據(jù)了法律。
上訴人主張婚姻效力應(yīng)溯及至xxxx年x月x日的“承諾”日,但并無證據(jù)。雖然,曾有做保姆的事實(shí),卻無結(jié)婚前以夫妻名義同居的證據(jù)。更無辦理婚姻登記存在客觀障礙的證據(jù)。相反,上訴人依據(jù)的“承諾”為上訴人一廂情愿,無答辯人父親的簽名。同時,周邊群眾及答辯人父親的單位證明:雙方為登記結(jié)婚,不是補(bǔ)辦結(jié)婚登記,只認(rèn)同xxxx年x月x日以前為保姆關(guān)系。答辯人至今沒有看見上訴人在xxxx年12月29日以前辦理暫住父親家的任何證件。從派出所查實(shí),上訴人是xxxx年x月x號遷來父親家的。上訴人也很清楚,xxxxx月x日登記結(jié)婚后只是法律上的夫妻,不可能有夫妻之實(shí)。因答辯人之父有嚴(yán)重的疾病。
四、一審判決在處理財(cái)產(chǎn)上的不當(dāng)與錯誤應(yīng)當(dāng)糾正。
答辯人父親的遺產(chǎn)有:房屋一套間,現(xiàn)金,母親的個人遺產(chǎn)金項(xiàng)鏈一條、金戒指一枚、金耳環(huán)一對、瓷器兩只等。上述財(cái)產(chǎn)都有證據(jù)證明。判決只對房屋、上訴人承認(rèn)的現(xiàn)金進(jìn)行了分割,而對其他財(cái)產(chǎn)則予以否認(rèn)。
計(jì)算補(bǔ)償金的方法錯誤,補(bǔ)償應(yīng)是元。
五、上訴人再次提出訴訟時效的主張不成立。
答辯人之父死后,遺產(chǎn)并未分割,答辯人有繼承權(quán)和使用權(quán),答辯人發(fā)覺上訴人xxxx年x月過戶的行為侵犯了答辯人的財(cái)產(chǎn)權(quán)、繼承權(quán)后。于同年6月向人民法院提起了訴訟。從知道權(quán)利被侵到主張權(quán)利的時間不到一個月,完全符合國家法律關(guān)于訴訟時效的規(guī)定。
上訴人主張“承諾書上簽字”和“答辯人父親死亡時間”起,計(jì)算時效的說法,并不符合本案事實(shí)。
綜上所述,上訴人主張不符合事實(shí),又違法,請人民法院依法判決。
xx市中級人民法院。
答辯人:張xx。
xxxx年x月x日。
房屋買賣合同大廠房篇十一
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產(chǎn)權(quán)的座落于本市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)莘凌路的平房二間(建筑面積為151平方米)以58萬元的價格出售給被告。同年8月12日,原、被告出于少繳稅費(fèi)等原因,在簽訂由房地產(chǎn)交易管理部門印制的《房屋買賣契約》時,將上述房屋的買賣價格議定為人民幣30萬元。該契約還載明:被告向原告預(yù)付購房定金15萬元,本契約經(jīng)房地產(chǎn)交易主管部門批準(zhǔn)后,該定金可抵作購房價款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價格為58萬元,被告應(yīng)在1993年8月31日前向原告預(yù)付購房款30萬元,原告在收到預(yù)付款后2日內(nèi)交房屋鑰匙給被告,其余28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產(chǎn)交易主管部門、房屋總價為30萬元的買賣契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過戶之用,不作為雙方買賣房屋的正式契約,無任何法律效力。
12日被告領(lǐng)取了上述房屋的《房屋所有權(quán)證》并在該處開設(shè)了酒家。同年9月30日,被告又開出了二張轉(zhuǎn)帳支票,金額分別為14。399萬元及2萬元,其中3990元為利息,因支票大寫不規(guī)范及過期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其余房款,被告于1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱:其為了將平房二間出賣給被告,雙方于1993年8月先后訂立了二份房屋買賣契約,其中12日訂立的契約將房價定為30萬元,23日訂立的契約,將房價定為58萬元。雙方還約定,房價為30萬元的契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶,不作為雙方正式的房屋買賣契約。后雙方為了少繳稅費(fèi),去房產(chǎn)交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續(xù)。被告在辦理過戶手續(xù)前后,共向原告支付45萬元房款,尚欠的13萬元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。
被告杜濤辯稱:其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產(chǎn)交易所辦理房屋買賣過戶手續(xù),是按房價為30萬元的契約申報(bào)的,該契約應(yīng)受到法律保護(hù)。而房價為58萬元的房屋買賣契約,未獲有關(guān)部門批準(zhǔn),是無效的,現(xiàn)原告已得到45萬元,其中15萬元屬不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)予返還。對于原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬元房款,應(yīng)由原告返還之說,明確表示不作反訴請求。
[審判]。
以30萬元的價格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。現(xiàn)房價為30萬元的房屋買賣契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核批準(zhǔn),但該契約乃當(dāng)事人瞞報(bào)房價所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當(dāng)屬無效。然房價為58萬元的契約系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示,雙方也確實(shí)是在按此協(xié)議履行,只因被告未付清房款而引發(fā)訴訟。鑒于本案的實(shí)際情況,本院責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。對于原告的訴訟請求應(yīng)予以支持。據(jù)此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項(xiàng)、第(7)項(xiàng)、第84條、第l08條之規(guī)定,判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費(fèi)人民幣4110元,由原、被告各半負(fù)擔(dān)。被告不服一審判決,提起上訴。上訴理由仍是一審時所持的理由,并認(rèn)為原審法院判決錯誤,二審法院應(yīng)予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為:顧連群與杜濤為達(dá)到少繳稅費(fèi)等目的,故意將雙方談妥的房屋買賣價格人民幣58萬元,以人民幣30萬元的價格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的行為是錯誤的,應(yīng)予批評教育。一審法院責(zé)令雙方當(dāng)事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)是正確的。一審法院根據(jù)房屋買賣價格人民幣58萬元的契約系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元,尚欠人民幣13萬元的事實(shí),依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)充分,審判程序合法,適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。并據(jù)此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項(xiàng)的'規(guī)定,判決駁回杜濤的上訴,維持原審判決。二審案件受理費(fèi)人民幣4110元由杜濤負(fù)擔(dān)。
[評析]。
解決本案的關(guān)鍵,在于如何看待雙方簽訂的房價為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。
關(guān)于房屋買賣價格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知,房屋的買賣,當(dāng)事人須辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產(chǎn)交易部門辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶。國家向當(dāng)事人征收各種稅費(fèi)是按房價的一定比率收取的。當(dāng)事人繳納費(fèi)用的多少直接與他們申報(bào)的交易價格相關(guān)。故本案原、被告出于少繳稅費(fèi)的目的,經(jīng)合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價格,以30萬元向房產(chǎn)交易部門申報(bào)并辦理有關(guān)手續(xù),其惡意顯而易見。該契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核,被告也已領(lǐng)取了房屋產(chǎn)權(quán)證,但該行為是雙方當(dāng)事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質(zhì)是瞞報(bào)房價,偷逃國稅,嚴(yán)重?fù)p害了國家利益。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》的有關(guān)規(guī)定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為,從行為開始時就沒有法律約束力。故30萬元房價的房屋買賣契約當(dāng)屬無效。如何看待房屋買賣價格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價,先由雙方口頭談妥,后又以書面形式確立。在契約中除明確房價外,還規(guī)定房款的支付期限和交房的辦法。并特別載明雙方交到房產(chǎn)交易部門房價為30萬元的契約不是正式契約,只是為了應(yīng)付產(chǎn)權(quán)過戶之用??梢婋p方的房屋交易價為58萬元才是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示??v觀被告支付房款的情況,也不難看出當(dāng)事人是在按58萬元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由于被告對13萬元欠款拖欠不付,才引發(fā)原告訴訟。由于58萬元房價的買賣契約未經(jīng)房產(chǎn)交易部門審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的錯誤行為除進(jìn)行批評教育外還應(yīng)責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù),補(bǔ)繳有關(guān)稅費(fèi)的差價。使當(dāng)事人少繳稅費(fèi)的目的不能得逞,國家利益得以維護(hù)。
只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質(zhì),法院處理案件也就游刃有余了。據(jù)此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的,對雙方當(dāng)事人的錯誤行為,以訴訟費(fèi)各半負(fù)擔(dān)予以體現(xiàn),也是妥當(dāng)?shù)?。故二審法院駁回杜濤的上訴請求,維持原判,是正確的。
房屋買賣合同大廠房篇十二
甲方(賣方):
身份證號。
乙方(買方):
身份證號。
賣達(dá)成如下協(xié)議:
一、標(biāo)的物。
1.甲方所擁有的坐落于天津市,產(chǎn)權(quán)證號建筑面積為平方米的房產(chǎn)一套,其現(xiàn)用途為自住。
2.甲方已于年月取得上述房屋的所有權(quán)證,房屋所有權(quán)證號為。
3.甲方已于年月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權(quán)證號為。
4.甲方自愿將上述房屋所有權(quán)及所屬土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)無產(chǎn)權(quán)糾紛和無債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
二、付款方式。
1.買賣雙方同意按套計(jì)價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。此房款價為甲方凈價,雙方交易稅費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
2.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商待標(biāo)的物房屋房齡滿5年后再行辦理過戶手續(xù),為此乙方暫押5萬元。
3.乙方于簽訂本合同當(dāng)日支付甲方購房定金10萬元(以收條為準(zhǔn)),作為購房擔(dān)保。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。同時甲方須將房產(chǎn)證、契稅證復(fù)印件交與乙方。待湊足79.5萬元(按規(guī)定時間)即刻給與甲方(以收條為準(zhǔn)),同時甲方須將房產(chǎn)證、契稅證原件和房屋鑰匙交與乙方。
4.房齡滿5年后辦理房屋過戶時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費(fèi)用補(bǔ)足差額,并由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過戶手續(xù)。
三、雙方責(zé)任。
1.甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權(quán)清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實(shí)有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費(fèi)已計(jì)入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號費(fèi)由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3.甲乙雙方應(yīng)積極配合辦理過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責(zé)任方賠償守約方。
4.第三條房屋交付。
甲方應(yīng)于年月日前將房屋交付乙方。
四、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
1.甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方逾期交房達(dá)60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
2.在辦理過戶手續(xù)以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。如甲方違約,甲方應(yīng)將所收房款總額退還給乙方并向乙方支付違約金萬元。
六、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。
甲方:乙方:
房屋買賣合同大廠房篇十三
繼承人:***,被繼承人之母。
繼承人:***,被繼承人之妻遺產(chǎn)繼承協(xié)議書文章遺產(chǎn)繼承協(xié)議書出自,請保留此鏈接!。
繼承人:***,被繼承人之女。
繼承人:***,被繼承人之*。
被繼承人***于*年*月*日不幸去世(意外身亡),留下**股票**股(去世當(dāng)日市值**萬元)、座落于某市某街某號的*平方房產(chǎn)*處(評估值**萬元),存款*萬元,價值*萬元的家具及家用電器。因被繼承人未留下任何遺囑,經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下遺產(chǎn)分割協(xié)議:
1、股票由**、**平均分配。
2、房產(chǎn)由**取得,**需向未取得房產(chǎn)的**、**、**各補(bǔ)償**萬元。
3、存款由**、**、**等*人平均分配,各得**萬元遺產(chǎn)繼承協(xié)議書合同范本。
4、家具及家用電器由**、**取得。
5、如有其他爭議可通過協(xié)商處理。
本協(xié)議自各方簽字之日起生效。
本協(xié)議正本**份,協(xié)議人各執(zhí)一份。
房屋買賣合同大廠房篇十四
乙方因生產(chǎn)(工作)需要,委托甲方提供勞務(wù)派遣,根據(jù)《^v^勞動法》和《____省勞動力市場管理?xiàng)l例》等有關(guān)勞動保障法律法規(guī),甲乙雙方協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
一、合同期限。
自_______年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
二、勞務(wù)派遺內(nèi)容。
1、甲方按照乙方用人需求,推薦符合條件的勞務(wù)人員供乙方擇優(yōu)使用。
2、甲方輸出給乙方的勞務(wù)人員,為甲方員工,由甲方與勞務(wù)人員簽訂勞動合同,發(fā)放工資,并辦理各項(xiàng)社會保險(xiǎn)。
三、勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算。
1、勞務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成:勞務(wù)工勞務(wù)費(fèi)(基本勞務(wù)費(fèi)、考核勞務(wù)費(fèi))社會保險(xiǎn)費(fèi)和輸出勞務(wù)服務(wù)費(fèi)。
2、勞務(wù)費(fèi)用各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用結(jié)算,甲方按照每人每月_____元標(biāo)準(zhǔn)收取輸出勞務(wù)服務(wù)費(fèi)。
3、結(jié)算時間和方式:乙方每月_____日前從銀行足額劃付到甲方賬戶,并提供各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算清單。勞務(wù)人員工資應(yīng)由甲方每月_____日前支付。
4、乙方支付給甲方的勞務(wù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用,甲方必須開具正式勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。
四、甲方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方要根據(jù)乙方的用工需求,_____天內(nèi)提供合適人選供乙方考核,對乙方確定的用工對象,甲方在____天內(nèi)辦理好相關(guān)上崗手續(xù)。
2、甲方每月____日發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資、繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人承擔(dān)部分從工資中代扣)。
3、勞務(wù)派遣人員的工傷、生育事宜,由甲方負(fù)責(zé)向^v^門申報(bào)。
4、乙方辭退的勞務(wù)派遣人員由甲方辦理相關(guān)退工手續(xù)。
5、甲方可以采取多種形式了解乙方使用勞務(wù)派遣人員的.情況,乙方應(yīng)予以配合。甲方應(yīng)配合乙方做好勞務(wù)派遣人員的管理工作,協(xié)助乙方教育勞務(wù)派遣人員遵守國家法律、法規(guī)和乙方依法制定的規(guī)章制度。
6、乙方如有違反本合同、拖欠各類應(yīng)付資金以及違反勞動政策法規(guī)損害勞務(wù)派遣人員合法權(quán)益行為的,甲方可依法向乙方交涉,要求乙方繼續(xù)履行義務(wù)并按實(shí)際損失的情況向乙方索賠。
五、乙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。
1、乙方使用勞務(wù)派遣人員必須與其簽訂《上崗協(xié)議書》,明確勞務(wù)內(nèi)容以及要求和工資(勞務(wù)費(fèi)用)標(biāo)準(zhǔn)等。
2、乙方應(yīng)為勞務(wù)人員提供基本的勞動條件和崗位勞動保護(hù),并對勞務(wù)派遣人員進(jìn)行安全教育。勞務(wù)派遣人員發(fā)生工作傷亡事故或因工造成第三者傷害事故(經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門認(rèn)定),乙方要配合甲方處理,有關(guān)處理辦法按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、乙方需按本合同規(guī)定及時足額向甲方支付勞務(wù)費(fèi)用,不得拖欠。
4、乙方有權(quán)按照規(guī)章制度對勞務(wù)派遣人員進(jìn)行考核獎懲,勞務(wù)派遣人員經(jīng)考核不合格的,終止上崗協(xié)議,并退還甲方,對乙方造成損失的,乙方有權(quán)要求其賠償。
5、乙方有權(quán)查詢甲方發(fā)放勞務(wù)派遣人員的工資(勞務(wù)費(fèi))和繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)等情況,乙方可以依法向甲方交涉要求糾正,因此造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方賠償。
六、勞動爭議處理。
與勞務(wù)派遣人員發(fā)生的勞動爭議,雙方均有權(quán)提起仲裁、訴訟。
七、其他事項(xiàng)。
1、本協(xié)議履行過程中,協(xié)議有關(guān)內(nèi)容如與國家新頒布的法律、法規(guī)和勞動保障政策不一致的,按新的法律法規(guī)政策執(zhí)行。
2、本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商一致后書面約定。
3、本協(xié)議一式____份,甲乙雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方:_____________________。
乙方:_____________________。
日期:_____年_____月_____日
房屋買賣合同大廠房篇十五
甲方:(以下簡稱“甲方”)。
乙方:(以下簡稱“乙方”)。
根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方就甲方食堂承包事宜共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、經(jīng)營方式。
甲方提供廚房、餐廳、員工食堂的全套廚房設(shè)備。
乙方負(fù)責(zé)廚房設(shè)施的維護(hù),若發(fā)生損壞,乙方需照價賠償或重新購置。
乙方自行采購、加工,負(fù)責(zé)食堂水電等,自負(fù)盈虧。
乙方自行安排廚房員工,并負(fù)責(zé)廚房員工工資福利。
二、雙方權(quán)利及義務(wù)。
甲方權(quán)利義務(wù)。
1)甲方按承包合同規(guī)定監(jiān)督乙方依法經(jīng)營、履行合同,做好協(xié)調(diào)工作。
2)甲方對乙方進(jìn)菜、配菜、營養(yǎng)搭配、服務(wù)水平及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督,并有權(quán)要求乙方及時整改。
3)甲方協(xié)助乙方維持食堂治安秩序,并加強(qiáng)對員工的教育。
乙方的權(quán)利義務(wù)。
1)乙方負(fù)責(zé)食堂的經(jīng)營管理,具體包括食堂人事、菜肴的搭配與制作、就餐環(huán)境衛(wèi)生、服務(wù)等。
2)乙方必須遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境和食品衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品及非法渠道購買的食用油、地溝油等。保持菜肴的新鮮、衛(wèi)生和安全。
3)乙方必須按時供應(yīng)甲方員工就餐,做到新鮮可口、花樣翻新、營養(yǎng)搭配好。
4)餐后認(rèn)真清洗食具并消毒工作,食堂內(nèi)部、用餐大廳、周邊環(huán)境衛(wèi)生全面清潔整理。經(jīng)常清理食堂內(nèi)外水池、下水道,確保暢通。經(jīng)常清理灶臺及炊事用品污垢。
5)做好消除蚊、蠅、鼠害。
6)冰柜定期清理、除霜、消除異味、生熟物品分開存放。
7)乙方現(xiàn)場工作人員必須具有健康證。
8)所有食堂工作人員工資和福利均由乙方負(fù)責(zé)。
9)廚房員工應(yīng)遵守甲方公司各項(xiàng)規(guī)章制度、廚房紀(jì)律。
三、伙食標(biāo)準(zhǔn)。
1)中餐5元/人,晚餐5元/人。其中中餐標(biāo)準(zhǔn)為2葷1素菜1湯,晚餐標(biāo)準(zhǔn)為2葷1素菜1湯,米飯任食。(如有變動,雙方協(xié)商核定)。
2)乙方需按月提供購買清單以便甲方核查。
四、結(jié)算方式。
甲方按id用餐系統(tǒng)核定用餐數(shù),按月計(jì)算餐費(fèi),于每月的15日前以現(xiàn)金或支票付給乙方。
五、合同期限。
合同期一年,即從_年3月1至_年2月28日止。合同期滿,雙方如無異議,自動續(xù)約。
六、合同終止條例。
七、違約責(zé)任。
因乙方提供不潔食物造成甲方人員食物中毒的,由乙方負(fù)責(zé)全額賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
嚴(yán)禁從非法渠道購買包裝標(biāo)志或標(biāo)志不全的食用油、地溝油,如發(fā)現(xiàn)立即終止合同并予以嚴(yán)罰,涉嫌觸犯刑律將移送公安機(jī)關(guān)處理。
員工食堂只針對甲方員工開放,嚴(yán)禁對外銷售,如有違反甲方有權(quán)單方提出解約并不做任何補(bǔ)償。
八、須遵守的食堂相關(guān)規(guī)定。
用餐時間:中餐12:00—13:00晚餐17:30—18:30。
嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定,講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。
食堂全體從業(yè)人員配備兩套以上的專用工作服裝和帽子。
食堂采購員必須采用新鮮潔凈的原料制作食品,發(fā)現(xiàn)有__變質(zhì)或其他感官性狀異常的食品及其原料,不得加工或使用。
嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作,防止食物中毒。
清洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地?cái)[好。
每天清理,每月三次大掃除,確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。
加強(qiáng)對餐廳工作臺及工作區(qū)域的衛(wèi)生管理,隨時清掃,使之無棄物、垃圾、油污及死角。
盛廢棄物容器保持干凈,使棄物不外溢并加蓋放置,并對棄物進(jìn)行及時處理。
食堂應(yīng)按照“生進(jìn)熟出”的原則合理安排工作程序,防止生熟食品交叉污染。食堂應(yīng)設(shè)有食品原料儲存、原料初加工、烹飪加工、備餐、用餐、餐具工用具清洗消毒等相對獨(dú)立的專用場地,其中,備餐間必須單獨(dú)設(shè)立。
食堂從業(yè)人員及集體餐分餐人員每年必須進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可上崗工作。
食堂從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、嘔吐等有礙于食品衛(wèi)生的病癥時,應(yīng)立即脫離工作崗位,待查明病因、排除有害食品衛(wèi)生的病癥或治愈后,方可重新上崗。
要加強(qiáng)食堂安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁食堂工作人員以外的人員,隨意進(jìn)入食堂的食品加工操作間及食品原料存放間等,以防止投毒事件的發(fā)生,確保員工用餐的衛(wèi)生與安全。
食堂采購員必須到持有有效衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購食品及其原料。要確保食品及原料進(jìn)貨渠道的可靠、規(guī)范,確保食品的質(zhì)量和衛(wèi)生。
每天對所采購的食品原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并有驗(yàn)收記錄;對直接來源于生產(chǎn)單位的食品索取證件。
在食品貯存場所內(nèi),禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品。
接觸和盛裝原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標(biāo)志明顯,并做到分開使用,定位存放,用后洗凈,保持清潔。
九、其它。
本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:乙方:。
甲方代表:乙方代表:
簽約日期:年月日
房屋買賣合同大廠房篇十六
甲方(出賣方):,性別,民族,出生年月日,家庭住址,居民身份證號,聯(lián)系方式。
乙方(買受方):,性別,民族,出生年月日,家庭住址,居民身份證號,聯(lián)系方式。
丙方(連帶責(zé)任保證人):,性別,民族,出生年月日,家庭住址,居民身份證號,聯(lián)系方式。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況。
(一)、甲方自愿將其位于一套及車位一個出售給乙方,集資房建筑面積平米,戶型為*室*兩廳,車位為地下車位,面積以甲方實(shí)際取得的為準(zhǔn)。指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣**元。此筆費(fèi)用在合同簽訂當(dāng)日已經(jīng)支付,甲方在本合同簽字確認(rèn)后視為已經(jīng)收到。
(二)、房屋坐落:項(xiàng)目名稱,房屋性質(zhì)為棚戶區(qū)改造房,地址。由于該房產(chǎn)及車位正在建設(shè)之中,無法確定具體坐落,以甲方實(shí)際取得的樓號、樓層、房屋及車位為準(zhǔn)。
(三)、房屋權(quán)屬情況:
任:(1)、自房屋交付之日起20xx年之內(nèi)(包括20xx年)因甲方單位原因無法辦理,乙方有權(quán)解除合同(甲方無此權(quán)利),甲方應(yīng)當(dāng)返還本合同項(xiàng)下所有款項(xiàng),包括指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價款、購房款、物業(yè)管理費(fèi)押金、維修金、滯納金等,但如果屆滿之日,甲方單位正在辦理房產(chǎn)證,乙方則不能解除合同;(2)、自甲方取得房產(chǎn)證之日起3個月內(nèi),甲方應(yīng)當(dāng)無條件地積極協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù),如經(jīng)乙方以電話、電子郵件、信件、口頭通知及其他任何可以到達(dá)甲方的方式催告甲方之后,1個月之內(nèi)甲方仍未予協(xié)助辦理,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任(具體詳見違約責(zé)任條款)。本合同所指電話、電子信箱、信件通信住址均指前述主體身份中陳述的。
2、土地使用狀況:土地是以劃撥方式取得,土地證編號為,具體證書號以實(shí)際取得的土地證書上核載的為準(zhǔn)。
(四)、房屋爭議情況。
甲方保證所售房屋不存在任何形式的房屋爭議,否則依照約定甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第二條成交價格及付款方式。
(一)、成交價格:按照甲方欲與其單位簽訂的《買賣合同》第五條的約定執(zhí)行,目前預(yù)購平米住宅,總價格為人民幣**元;車位價格為人民幣**元,共計(jì)人民幣**元,上述費(fèi)用由乙方直接交付給甲方。
(二)、支付方式。
(1)付款方式:以轉(zhuǎn)賬方式支付,轉(zhuǎn)出賬號為——用戶名:,開戶銀行:**銀行,賬號:;轉(zhuǎn)入賬號為——用戶名:,開戶銀行:**銀行,賬號:。上述費(fèi)用由乙方支付給甲方,由甲方直接向集資方按時完全交付。
(2)付款步驟:合同簽訂之日,乙方支付甲方購房款及車位款的50%,數(shù)額為人民幣**元,上述款項(xiàng)甲方在本合同上簽字確認(rèn)后視為已經(jīng)收到(每收取一筆款時,乙方可要求甲方另行出具收據(jù),未出具也視為已收到);該工程封頂時乙方支付購房款及車位款的30%;待甲方交付房屋時乙方支付尾款。乙方按照約定支付相應(yīng)款項(xiàng)之后,甲方應(yīng)將其從單位獲得的購房收據(jù)交付給乙方,并為乙方出具相應(yīng)收據(jù)。
(3)其他約定:由于該房產(chǎn)為單位集資房,乙方只能以甲方的名義交付相關(guān)費(fèi)用,所開具的票據(jù)皆是甲方的名義,甲方不能以票據(jù)上的付款人與實(shí)際付款人不一致為由主張任何權(quán)利,甲方保證在任何情況下皆認(rèn)可乙方是該房產(chǎn)的實(shí)際付款人及所有人。
(三)、稅費(fèi)承擔(dān):因房屋辦理過戶手續(xù)所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第三條房屋交付。
(一)、交付期限:甲方在實(shí)際取得該房屋之后,應(yīng)當(dāng)及時將該房屋交付給乙方。房屋交付期限以甲方所在單位承諾期限為準(zhǔn),具體時間為**年**月**日,截止到**年**月**日,甲方仍未能交房,如果是由于甲方單位的原因,則乙方有權(quán)解除合同(甲方無此權(quán)利),甲方應(yīng)當(dāng)返還本合同項(xiàng)下所有款項(xiàng),包括指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價、購房款、物業(yè)管理費(fèi)押金、維修金、滯納金等一切實(shí)際支出;如果是由于甲方的原因,則乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)按照約定承擔(dān)違約責(zé)任(具體詳見違約責(zé)任條款)。
(二)、交付方式:甲方以其實(shí)際取得的房屋現(xiàn)有狀況進(jìn)行交付,包括鑰匙及其他設(shè)施、設(shè)備,如果房屋發(fā)生質(zhì)量問題,由甲方負(fù)責(zé)與其單位協(xié)商,如若發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決。
第四條違約責(zé)任。
(一)、購房指標(biāo)條款的違約責(zé)任:甲方如果違反合同約定,將該指標(biāo)轉(zhuǎn)賣他人,或者不配合乙方辦理購買該房屋的相應(yīng)手續(xù),及其他導(dǎo)致乙方不能實(shí)現(xiàn)合同目的情況,甲方應(yīng)當(dāng)雙倍返還購房指標(biāo)款和賠償其他實(shí)際損失。乙方如果放棄購買,該購房指標(biāo)款不予退還,其他支出應(yīng)退還。
(二)、甲方若違反本合同的約定,應(yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)以下違約責(zé)任:
(1)返還本合同項(xiàng)下所有款項(xiàng),包括指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價、購房款、物業(yè)管理費(fèi)押金、維修金、辦證稅和費(fèi)、滯納金等一切實(shí)際支出。
(2)賠償合同解除之日該房屋的市場價與購房價之間的差價;。
(3)按照銀行同期貸款利率賠償甲方占有乙方資金期間乙方的利息損失;。
(4)賠償乙方因主張權(quán)利所支付的一切費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、誤工費(fèi)等。
第五條擔(dān)保責(zé)任。
丙方自愿為本合同提供連帶責(zé)任保證,保證期限為自雙方發(fā)生爭議之日起2年,保證債權(quán)及擔(dān)保范圍:甲方因違約所應(yīng)當(dāng)支付的所有費(fèi)用。
第六條其他約定。
(一)、本合同一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力;。
(三)、合同附件:
(1)甲乙丙三方的身份證復(fù)印件;。
(2)轉(zhuǎn)賬銀行卡復(fù)印件;。
(四)、如若發(fā)生爭議,由房屋所在地法院管轄。
丙方:___________________簽約日期:
房屋買賣合同大廠房篇一
出賣人(以下簡稱甲方):
地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
買受人(以下簡稱乙方):
地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本合同。
第一條甲方通過土地使用權(quán)【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得_________區(qū)/市(縣)_________地塊土地使用權(quán),并依法進(jìn)行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________。
甲方經(jīng)批準(zhǔn),在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房,主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層,地下層數(shù)為_________層。
乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為_________,商品房預(yù)售許可證號為_________?,F(xiàn)房產(chǎn)權(quán)登記備案號為_________。
第二條乙方向甲方購買_________路_________幢(號)_________層_________室(以下簡稱該房屋),政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途為_________。
該商品房陽臺是【封閉式】,是【非封閉式】。
據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米、公用分?jǐn)偨ㄖ娣e為_________平方米。該房屋建筑層高為_________米。
該房屋建筑設(shè)計(jì)及平面圖見本合同附件2;該房屋建筑結(jié)構(gòu)、裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見本合同附件3;該房屋相關(guān)情況說明(抵押關(guān)系、資料關(guān)系、相鄰關(guān)系及小區(qū)平面布局)見本合同附件4;該房屋《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《使用公約》或有關(guān)承諾書見本合同附件5。
第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_________元。(大寫):_________。
根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫):_________。
第四條乙方購買該房屋的總房價款(含附件3中裝修、設(shè)備價格)是指該房屋和相應(yīng)比例的土地使用權(quán)的總價格。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實(shí)測不一致的原因外,不再作變動。
第五條在該房屋交付時,房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認(rèn)定的測繪機(jī)構(gòu)實(shí)測面積為準(zhǔn),如甲方暫測面積與實(shí)測面積不一致時,除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建筑面積單價計(jì)算多退少補(bǔ);。
第六條簽訂本合同時,該房屋建設(shè)工程(形象進(jìn)度)已建設(shè)到_________。乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定時間如期、足額將房款交付于甲方的預(yù)售款監(jiān)管帳戶(預(yù)收款監(jiān)管機(jī)構(gòu):_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)。預(yù)收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件1中約定明確。
第七條乙方若未按本合同約定的時間足額付款,應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之_________計(jì)算,違約金自本合同的應(yīng)付款期限之第二天起算至實(shí)際付款之日止。逾期超過_________天后,甲方有權(quán)選擇下列第_________種方案追究乙方責(zé)任:
2、_________。
第八條簽訂本合同后,甲方不得擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì)(見附件2),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意并報(bào)規(guī)劃管理部門審核批準(zhǔn),在獲得批準(zhǔn)之日起_________天內(nèi)與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。
甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(jì),乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局(見附件4),確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意。
甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù),如不能恢復(fù)的,甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第十條甲方應(yīng)當(dāng)在_________年_________月_________日前,依照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗(yàn)收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,甲方可據(jù)實(shí)予以延期:
2、_________;。
3、_________。
第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內(nèi)將該房屋交付乙方,應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_________計(jì)算,違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實(shí)際交付之日止。逾期超過_________天,乙方有權(quán)選擇下列第_________種方案追究甲方責(zé)任:
1、乙方有權(quán)單方面解除本合同。
2、_________。
第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,甲方應(yīng)在交付之日前_________天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應(yīng)在收到該通知之日起_________天內(nèi),會同甲方對該房屋進(jìn)行驗(yàn)收交接。房屋交付的標(biāo)志為_________。
在驗(yàn)收交接時,甲方應(yīng)出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,甲方應(yīng)向乙方提供《商品房質(zhì)量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求提供實(shí)測面積的有關(guān)資料。
甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料,乙方有權(quán)拒絕接收該房屋,由此所產(chǎn)生的延期交房的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_________種方式處理:
1、乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應(yīng)當(dāng)接收房屋之日起承擔(dān)該房屋的物業(yè)管理費(fèi),并承擔(dān)該房屋毀損滅失的全部風(fēng)險(xiǎn);如果由此導(dǎo)致甲方承擔(dān)其他連帶責(zé)任,甲方除按照承擔(dān)連帶責(zé)任的實(shí)際損失進(jìn)行追討外,另可以按日追究乙方合同總價款_________%的違約金。
2、_________。
第十三條甲方應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后_________日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。
如因甲方的責(zé)任,乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第_________項(xiàng)處理:
1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_________日內(nèi)將乙方已付房價款退還給乙方,并按已付房價款的_________%賠償乙方損失。
2、乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
3、_________。
甲方在產(chǎn)權(quán)登記中應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)成就的,應(yīng)當(dāng)向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權(quán)登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_________日內(nèi),若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權(quán)登記中所應(yīng)履行的義務(wù),導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十四條該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任自該房屋交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次。乙方接收催告書后,未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗(yàn)收交接手續(xù)的,則自催告書約定的驗(yàn)收交接日之第二日起該房屋的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移至乙方承擔(dān)。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設(shè)定的抵押權(quán),也不存在其它產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,并按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗(yàn)收合格的房屋。如該房屋的裝修、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)要求甲方按實(shí)際的裝修、設(shè)備與約定的裝修、設(shè)備差價_________倍給予補(bǔ)償。如主體結(jié)構(gòu)不符合本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
雙方商定對標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)定產(chǎn)生爭議時,應(yīng)當(dāng)共同委托本市(或者國內(nèi))有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測并以該機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。一方向另一方發(fā)出共同檢測的書面意見后_________日內(nèi),另一方不作答復(fù)的,視為同意對方可以單獨(dú)委托建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測,并同意該機(jī)構(gòu)做出的書面鑒定意見。
第十七條該房屋交付后,房屋權(quán)屬證明辦妥前,乙方認(rèn)為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質(zhì)的建筑工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測。經(jīng)核驗(yàn),確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,乙方有權(quán)單方面解除本合同,同時甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方。
第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的書面通知起_________天內(nèi)將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計(jì)算)全部退還乙方,并承擔(dān)賠償責(zé)任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房價款時一并支付給乙方。
前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條自該房屋驗(yàn)收交接之日起,甲方對該房屋負(fù)責(zé)保修。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務(wù)院頒布的《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》之規(guī)定,在本合同附件5中約定。
第二十條甲方已選聘_________物業(yè)公司對該房屋進(jìn)行前期物業(yè)管理,并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》。因該房屋規(guī)劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附件5)。
第二十一條乙方購買的房屋及其相應(yīng)占有的土地使用權(quán)不可分離。自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起,甲方與_________訂的編號為_________的_________地塊的土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移給乙方。
第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達(dá)的任何文件、回復(fù)及其他任何聯(lián)系,必須采用用書面形式,且首先采用直接送達(dá)方式送達(dá),直接送達(dá)不能、或者另一方在省外、國外的可采用掛號郵寄的方式,送達(dá)本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址。如以直接送達(dá)的方式送達(dá),則于另一方簽收時視為已送達(dá);如以掛號郵寄的方式,在投郵后(以寄出的郵戳為準(zhǔn))第_________日將被視為已送達(dá)另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達(dá)。
第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費(fèi)按照法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)。
第二十五條本合同的補(bǔ)充條款、附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的部分。本合同補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議與正文條款不相一致的,以補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。本合同的正文、補(bǔ)充條款、附件以及補(bǔ)充協(xié)議中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準(zhǔn)。
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應(yīng)通過訂立變更協(xié)議進(jìn)行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本合同時,對各自的權(quán)利和義務(wù)清楚明白,并愿按本合同約定嚴(yán)格履行,如一方違反本合同,另一方有權(quán)按本合同約定要求索賠。
第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方商定本合同生效之日起30日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)向房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理本合同登記備案手續(xù)。
若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十八條本合同登記備案后,如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實(shí)時,在事實(shí)發(fā)生之日起30天內(nèi)雙方持解除合同的書面文件到_________房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù)。
第二十九條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,選定下列第_________種方式解決:(不選定的劃除)。
1、向_________裁委員會申請仲裁;。
2、依法向人民法院起訴。
第三十條本合同壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)_________份,_________各執(zhí)壹份。
出賣人:
日期:
買受人:
日期:
房屋買賣合同大廠房篇二
甲乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
1、甲方自愿將坐落在____________(建筑面積壹佰伍拾壹平方米,二層,雜房面積約貳拾平方米)房地產(chǎn)出賣給乙方。四界以證號上所標(biāo)為準(zhǔn)。
2、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣____________元整(____________元)。付款方式,雙方簽定合同時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法,權(quán)屬清楚,有合法的土地使用權(quán),該房屋未辦房產(chǎn)證手續(xù),如乙方要辦理手續(xù),新產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理有關(guān)房屋過戶手續(xù)。
4、甲方應(yīng)在______年______月______日前將房產(chǎn)交付乙方,屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何爭議,交付該房時,甲方不得損壞該房屋的結(jié)構(gòu)。
5、合同簽定后,如一方違反本合同條款,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц蛾懭f元違約金。
6、本房屋買賣合同書一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:____________。
乙方簽字:____________。
日期:__________________
日期:__________________
房屋買賣合同大廠房篇三
賣方:。
甲方。
身份證號:
立合同人:
以下簡稱。
買方:。
乙方。
身份證號。
經(jīng)買賣雙方充分協(xié)商,雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣__(大寫)。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)。
房屋座落:
幢號室號建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積(平方)用途。
2、該房屋的所有權(quán)證號為:__。
國有土地使用權(quán)證號為:__。
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式:出讓本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓,買賣合同書。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣__元,大寫__,乙方在年月日前分次付清,付款方式:
房款支付具體約定為:
1、于__前,乙方支付甲方房款。
2、于__前,乙方支付甲方房款。
3、于__前,乙方支付甲方房款。
三、甲方于年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項(xiàng)費(fèi)用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗(yàn)收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方和丙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于年月日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,如有產(chǎn)權(quán)共有人的已征得產(chǎn)權(quán)共有人書面同意。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起叁日內(nèi)雙倍返還定金給乙方,并賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失__元。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)、不能按期將戶口遷出,每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之壹的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的:契稅由__方承擔(dān),營業(yè)稅(包括帶征稅收)由__方承擔(dān),印花稅由__方承擔(dān),個人所得稅由__方承擔(dān),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費(fèi)由__承擔(dān)。其它稅費(fèi)約定情況:
九、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。如是受產(chǎn)權(quán)人或共有人委托,在簽訂本協(xié)議時,甲方必須保證已取得房屋所有權(quán)人及共有人的一致同意,本合同一經(jīng)簽署,即對此買賣行為負(fù)有連帶責(zé)任。甲方如隱瞞事實(shí),未經(jīng)產(chǎn)權(quán)人或共有人的同意擅自出讓該房產(chǎn),導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,甲方應(yīng)承擔(dān)本合同第七條約定的違約責(zé)任(雙倍返還定金和賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失)。
十四、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十五、甲乙雙方約定成交價已包含附屬裝修設(shè)施為。
十六、其它約定事項(xiàng):
甲方【簽章】:乙方【簽章】:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
房屋買賣合同大廠房篇四
出賣人:
買受人:
一、摩托車金額:
摩托車品牌型號。
顏色。
價格。
備注。
二、交車方式:
交車地點(diǎn):
交車時間:
付款方式:
付款時間:
三、質(zhì)量維修:
1、出賣人向買受人出售的摩托車,其質(zhì)量必須符合國家頒布的摩托車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的摩托車,必須是在《全國摩托車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的摩托車。
3、出賣人向買受人出售摩托車時要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、摩托車在購買后,由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在摩托車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任:
五、爭議解決:因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本:本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
七、合同效力:本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章):出賣人(簽章):
地址:地址:
電話:電話:
房屋買賣合同大廠房篇五
住址__。
買受人(以下稱乙方):__,
住址__。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
一、乙方購買甲方座落在__市x區(qū)x街x號的房屋x套(棟),建筑面積為__平方米。
二、房屋的交易價格為__元。
三、付款辦法與時間。
四、甲方保證于__年x月x日前將房屋交付乙方使用。
五、稅費(fèi)分擔(dān)。
六、違約責(zé)任。
1、乙方必須按期向甲方付款。如逾期,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付違約部分房款__的違約金。
2、甲方必須按期將房屋交付乙方使用。否則,每逾期一天,應(yīng)向乙方償付已收房款__的違約金。
七、本合同經(jīng)__市公證處公證,公證后合同生效。公證費(fèi)用由__方承擔(dān)。
八、本合同一式x份,甲方、乙方、公證處、房產(chǎn)交易局各一份。
甲方:(簽名)。
乙方:(簽名)。
20__年__月__日。
20__年__月__日。
房屋買賣合同大廠房篇六
出賣人:現(xiàn)住址:身份證號:
買受人:現(xiàn)住址:身份證號:
見證人:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米,產(chǎn)權(quán)證號為朝私號土地使用證號為:,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二條此房屋實(shí)際售價元整。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件:身份證、戶口薄房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件房屋共有人同意或委托出賣的證明辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:無合法證件的房屋有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件:身份證、戶口簿辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第七條稅費(fèi)分擔(dān)甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。第八條定金在________年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。
第十條違約責(zé)任如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費(fèi)后將余款退還甲方如甲方違約則見證人扣除代理費(fèi)后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期:。
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具。
甲方_________乙方_________。
代表人_____________代表人_____________。
____年____月____日________年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn)____________。
房屋買賣合同大廠房篇七
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,雙方遵照執(zhí)行:。
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于號樓單元號;房屋結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu),建筑面積平方米。
房屋價格:該房屋房價為(人民幣)元整;。
第三條付款方式。
乙方于本協(xié)議簽定之日一次向甲方支付元購房款后,該房屋產(chǎn)權(quán)即歸乙方所有。
第四條在乙方交清該房屋房款后,甲方將該房屋鑰匙交付給乙方,產(chǎn)權(quán)交割完畢。
第五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方付清甲方房款后,甲方提供該房屋相關(guān)手續(xù)給乙方,由乙方負(fù)責(zé)辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù),辦理該房產(chǎn)過戶登記的所有稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第六條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,沒有按揭貸款、抵押債務(wù)、租金等,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的大修基金和各項(xiàng)稅費(fèi),均按政府的規(guī)定由乙方向各相關(guān)部門交納,該房屋售房協(xié)議生效后,一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第八條本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第九條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十條本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方均可向人民法院起訴,本協(xié)議所有義務(wù)責(zé)任履行完(即過戶完畢)后,本協(xié)議終止。
第十一條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力,自簽定之日起生效,任何一方不得修改、涂改和轉(zhuǎn)讓本協(xié)議。
甲方(簽章):乙方(簽章):。
身份證號:身份證號:。
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:。
中介人:
本合同簽定時間:年月日。
房屋買賣合同大廠房篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于號樓房間私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)),產(chǎn)權(quán)證號為朝私號土地使用證號為:,使用面積為平方米,使用年限________年____月____日至________年____月____日止。
第二條此房屋實(shí)際售價______元整(元)。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件:身份證、戶口薄;房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;房屋共有人同意或委托出賣的證明;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:合法證件的房屋(包括違法建設(shè)的房屋);有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋;經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋;市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件:身份證、戶口簿;辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費(fèi)用(取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、天然氣費(fèi)、電話費(fèi)等)由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第七條稅費(fèi)分擔(dān)甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
第八條定金在________年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣元作為房款的一部分。
第十條違約責(zé)任如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費(fèi)后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費(fèi)后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期:。
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具(見家具清單)。
甲方(蓋章)_________乙方(簽章)_________。
________年____月____日________年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
房屋買賣合同大廠房篇九
聯(lián)系方式:_________。
戶口所在地:_________。
現(xiàn)住址:_________。
工作單位:_________。
買方(以下簡稱乙方):_________。
聯(lián)系方式:_________。
戶口所在地:_________。
現(xiàn)住址:_________。
工作單位:_________。
甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致,甲方將自己所有、使用的一套房屋賣給乙方,雙方就房屋買賣的相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議:
一、買賣房屋的基本情況:
甲方自愿將座落于:_________房產(chǎn)出售給乙方,建筑面積_________平方米,儲藏室建筑面積_________平方米,與乙方看房時甲方所提供的面積數(shù)據(jù)相符。
二、買賣價格:
雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內(nèi)部情況買賣價格定為_________萬元人民幣,大寫_________。此價格內(nèi)包含房屋本身及附屬設(shè)施設(shè)備的價格。
三、房屋交付:
在雙方在場的.情況下,甲方征對房屋對以下項(xiàng)目進(jìn)行交接:
1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡及物業(yè)費(fèi)用等到給乙方交房時已交清的所有憑證交付乙方,避免乙方在過后生活中發(fā)生不必要的麻煩。
2、由甲方向乙方說明可以正常使用的設(shè)備的基本情況、使用方法及注意事項(xiàng)。
3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話、網(wǎng)絡(luò)線路的走線情況、接口位置及計(jì)量儀表的位置、使用方法等進(jìn)行詳細(xì)交接。
乙方現(xiàn)場檢查后,如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處置權(quán)歸乙方行使。
四、付款方式:在甲方向乙方交付房屋全部鑰匙及原購房協(xié)議書原件,并現(xiàn)場對房屋進(jìn)行交付驗(yàn)收后,乙方應(yīng)一次性支付購房款_________萬元人民幣,大寫人民幣_________。甲方在收款時應(yīng)向乙方出具收款收據(jù)。
五、甲方的承諾保證:
甲方保證自己對該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,轉(zhuǎn)讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權(quán)的人對該房屋不主張繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利。
甲方保證該轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不涉及第三方的權(quán)利(如抵押等),否則造成不良后果由甲方出面解決。
甲方保證因國家政策性拆遷、自然災(zāi)害等涉及到的土地與房屋賠償或補(bǔ)償歸乙方所有,與甲方無關(guān)。
由于建設(shè)方的原因,本房屋沒有辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,甲方保證:如原建房單位在日后統(tǒng)一辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時,及時協(xié)助乙方到原建房單位變更房屋所有權(quán)人姓名,保障乙方對房屋所有權(quán)的合法行使,如因變更時甲方造成的費(fèi)用增加,所有增加費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如能變更正常辦理房產(chǎn)證的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現(xiàn)有住址變更的情況下,能及時的通知乙方,以方便乙方在辦理相關(guān)手續(xù)時,可以及時的找到甲方。
六、本協(xié)議書未盡事宜,由雙方另行協(xié)商。
七、本協(xié)議書除協(xié)議條款和法律規(guī)定以外,若變更或解除協(xié)議內(nèi)容必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,若一方擅自變更或解除協(xié)議造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任方負(fù)全部責(zé)任。
八、本協(xié)議書一式兩份,每份協(xié)議后附甲乙雙方身份證復(fù)印件一份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議書從雙方簽字按手印之日起生效。
甲方(簽字手?。篲________乙方(簽字手印):_________。
房屋買賣合同大廠房篇十
答辯人(一審原告):張xx(基本情況省略)。
答辯人與上訴人繼承權(quán)糾紛一案,已由xx區(qū)人民法院作出一審判決,上訴人不服,提出上訴,答辯人現(xiàn)答辯如下:
一、上訴狀所述不符事實(shí),前后矛盾。
1、上訴人和答辯人的父親是登記結(jié)婚,他們向xx區(qū)民政局申請的都是喪偶后的結(jié)婚登記,不是申請的補(bǔ)辦結(jié)婚登記。發(fā)給雙方的結(jié)婚證不是補(bǔ)辦結(jié)婚的結(jié)婚證,而是雙方申請同意在xxxx年x月x日結(jié)為夫妻的結(jié)婚證。
2、“承諾”是單方的、無效的,卻謊稱為雙方協(xié)議。
上訴人所指的“承諾”,只是上訴人一方的,缺少答辯人之父張xx的。上訴人把單方承諾理解為雙方協(xié)議,缺乏依據(jù)。事實(shí)上,按“承諾書”上的日期,現(xiàn)過戶的房子當(dāng)時還系企業(yè)的產(chǎn)權(quán)。
上訴人出示的`“承諾”有多處作假,上訴人的簽名有涂改、不像自己所簽,簽名處有破損,從上訴人三個字的顏色可以肯定是近段時間所簽。雖“承諾”是一方的要約邀請,但作假還是要提出來。
3、關(guān)于“遺囑”的不存在及多處自相矛盾。
上訴人在公證處辦理的《繼承權(quán)證明書》中證明答辯人之父生前無遺囑,在一審補(bǔ)充答辯中又認(rèn)為公證不實(shí),應(yīng)有“遺囑”,但并沒有“遺囑”提交,也沒有公證部門關(guān)于有“遺囑”的證明,而將自己簽名的“承諾”作為遺囑,又自辨為是象征性的遺囑,既然是一種法定有男女性別區(qū)分的結(jié)婚承諾書,又如何能辯解成不需要區(qū)分性別,就能完成的遺囑。真是前后左右矛盾,無法自圓其說。
是“承諾”、還是遺囑、還是協(xié)議,總要有與之關(guān)聯(lián)的答辯人之父的簽名才有意義。
二、一審判決認(rèn)定上訴人提供虛假信息并沒有錯。
上訴人在辦理公證時,謊稱答辯人父親無子女,上訴人為唯一的繼承人,取得公證、房產(chǎn)、媒體等部門的信任,于xxxx年x月將答辯人之父名下的房產(chǎn)過戶,并準(zhǔn)備賣給他人。一審法院認(rèn)定其提供虛假信息并沒有錯。
對于公證部門審查不實(shí),媒體為利益驅(qū)動,不客觀、不公正的報(bào)道,替行假者撐腰打氣,做假開道,詆毀答辯人及之父親的名譽(yù),欺負(fù)一個下崗無業(yè),被人收養(yǎng),至今不知生身父母是誰的弱女子所造成的傷害,答辯人將依法另行追究責(zé)任,討回公道。
三、一審判決在婚姻效力上的認(rèn)定符合事實(shí)并依據(jù)了法律。
上訴人主張婚姻效力應(yīng)溯及至xxxx年x月x日的“承諾”日,但并無證據(jù)。雖然,曾有做保姆的事實(shí),卻無結(jié)婚前以夫妻名義同居的證據(jù)。更無辦理婚姻登記存在客觀障礙的證據(jù)。相反,上訴人依據(jù)的“承諾”為上訴人一廂情愿,無答辯人父親的簽名。同時,周邊群眾及答辯人父親的單位證明:雙方為登記結(jié)婚,不是補(bǔ)辦結(jié)婚登記,只認(rèn)同xxxx年x月x日以前為保姆關(guān)系。答辯人至今沒有看見上訴人在xxxx年12月29日以前辦理暫住父親家的任何證件。從派出所查實(shí),上訴人是xxxx年x月x號遷來父親家的。上訴人也很清楚,xxxxx月x日登記結(jié)婚后只是法律上的夫妻,不可能有夫妻之實(shí)。因答辯人之父有嚴(yán)重的疾病。
四、一審判決在處理財(cái)產(chǎn)上的不當(dāng)與錯誤應(yīng)當(dāng)糾正。
答辯人父親的遺產(chǎn)有:房屋一套間,現(xiàn)金,母親的個人遺產(chǎn)金項(xiàng)鏈一條、金戒指一枚、金耳環(huán)一對、瓷器兩只等。上述財(cái)產(chǎn)都有證據(jù)證明。判決只對房屋、上訴人承認(rèn)的現(xiàn)金進(jìn)行了分割,而對其他財(cái)產(chǎn)則予以否認(rèn)。
計(jì)算補(bǔ)償金的方法錯誤,補(bǔ)償應(yīng)是元。
五、上訴人再次提出訴訟時效的主張不成立。
答辯人之父死后,遺產(chǎn)并未分割,答辯人有繼承權(quán)和使用權(quán),答辯人發(fā)覺上訴人xxxx年x月過戶的行為侵犯了答辯人的財(cái)產(chǎn)權(quán)、繼承權(quán)后。于同年6月向人民法院提起了訴訟。從知道權(quán)利被侵到主張權(quán)利的時間不到一個月,完全符合國家法律關(guān)于訴訟時效的規(guī)定。
上訴人主張“承諾書上簽字”和“答辯人父親死亡時間”起,計(jì)算時效的說法,并不符合本案事實(shí)。
綜上所述,上訴人主張不符合事實(shí),又違法,請人民法院依法判決。
xx市中級人民法院。
答辯人:張xx。
xxxx年x月x日。
房屋買賣合同大廠房篇十一
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產(chǎn)權(quán)的座落于本市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)莘凌路的平房二間(建筑面積為151平方米)以58萬元的價格出售給被告。同年8月12日,原、被告出于少繳稅費(fèi)等原因,在簽訂由房地產(chǎn)交易管理部門印制的《房屋買賣契約》時,將上述房屋的買賣價格議定為人民幣30萬元。該契約還載明:被告向原告預(yù)付購房定金15萬元,本契約經(jīng)房地產(chǎn)交易主管部門批準(zhǔn)后,該定金可抵作購房價款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價格為58萬元,被告應(yīng)在1993年8月31日前向原告預(yù)付購房款30萬元,原告在收到預(yù)付款后2日內(nèi)交房屋鑰匙給被告,其余28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產(chǎn)交易主管部門、房屋總價為30萬元的買賣契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過戶之用,不作為雙方買賣房屋的正式契約,無任何法律效力。
12日被告領(lǐng)取了上述房屋的《房屋所有權(quán)證》并在該處開設(shè)了酒家。同年9月30日,被告又開出了二張轉(zhuǎn)帳支票,金額分別為14。399萬元及2萬元,其中3990元為利息,因支票大寫不規(guī)范及過期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其余房款,被告于1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱:其為了將平房二間出賣給被告,雙方于1993年8月先后訂立了二份房屋買賣契約,其中12日訂立的契約將房價定為30萬元,23日訂立的契約,將房價定為58萬元。雙方還約定,房價為30萬元的契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶,不作為雙方正式的房屋買賣契約。后雙方為了少繳稅費(fèi),去房產(chǎn)交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續(xù)。被告在辦理過戶手續(xù)前后,共向原告支付45萬元房款,尚欠的13萬元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。
被告杜濤辯稱:其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產(chǎn)交易所辦理房屋買賣過戶手續(xù),是按房價為30萬元的契約申報(bào)的,該契約應(yīng)受到法律保護(hù)。而房價為58萬元的房屋買賣契約,未獲有關(guān)部門批準(zhǔn),是無效的,現(xiàn)原告已得到45萬元,其中15萬元屬不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)予返還。對于原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬元房款,應(yīng)由原告返還之說,明確表示不作反訴請求。
[審判]。
以30萬元的價格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。現(xiàn)房價為30萬元的房屋買賣契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核批準(zhǔn),但該契約乃當(dāng)事人瞞報(bào)房價所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當(dāng)屬無效。然房價為58萬元的契約系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示,雙方也確實(shí)是在按此協(xié)議履行,只因被告未付清房款而引發(fā)訴訟。鑒于本案的實(shí)際情況,本院責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。對于原告的訴訟請求應(yīng)予以支持。據(jù)此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項(xiàng)、第(7)項(xiàng)、第84條、第l08條之規(guī)定,判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費(fèi)人民幣4110元,由原、被告各半負(fù)擔(dān)。被告不服一審判決,提起上訴。上訴理由仍是一審時所持的理由,并認(rèn)為原審法院判決錯誤,二審法院應(yīng)予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為:顧連群與杜濤為達(dá)到少繳稅費(fèi)等目的,故意將雙方談妥的房屋買賣價格人民幣58萬元,以人民幣30萬元的價格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)的行為是錯誤的,應(yīng)予批評教育。一審法院責(zé)令雙方當(dāng)事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)是正確的。一審法院根據(jù)房屋買賣價格人民幣58萬元的契約系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元,尚欠人民幣13萬元的事實(shí),依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)充分,審判程序合法,適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。并據(jù)此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項(xiàng)的'規(guī)定,判決駁回杜濤的上訴,維持原審判決。二審案件受理費(fèi)人民幣4110元由杜濤負(fù)擔(dān)。
[評析]。
解決本案的關(guān)鍵,在于如何看待雙方簽訂的房價為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。
關(guān)于房屋買賣價格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知,房屋的買賣,當(dāng)事人須辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產(chǎn)交易部門辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶。國家向當(dāng)事人征收各種稅費(fèi)是按房價的一定比率收取的。當(dāng)事人繳納費(fèi)用的多少直接與他們申報(bào)的交易價格相關(guān)。故本案原、被告出于少繳稅費(fèi)的目的,經(jīng)合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價格,以30萬元向房產(chǎn)交易部門申報(bào)并辦理有關(guān)手續(xù),其惡意顯而易見。該契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核,被告也已領(lǐng)取了房屋產(chǎn)權(quán)證,但該行為是雙方當(dāng)事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質(zhì)是瞞報(bào)房價,偷逃國稅,嚴(yán)重?fù)p害了國家利益。根據(jù)《中華人民共和國民法通則》的有關(guān)規(guī)定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為,從行為開始時就沒有法律約束力。故30萬元房價的房屋買賣契約當(dāng)屬無效。如何看待房屋買賣價格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價,先由雙方口頭談妥,后又以書面形式確立。在契約中除明確房價外,還規(guī)定房款的支付期限和交房的辦法。并特別載明雙方交到房產(chǎn)交易部門房價為30萬元的契約不是正式契約,只是為了應(yīng)付產(chǎn)權(quán)過戶之用??梢婋p方的房屋交易價為58萬元才是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示??v觀被告支付房款的情況,也不難看出當(dāng)事人是在按58萬元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由于被告對13萬元欠款拖欠不付,才引發(fā)原告訴訟。由于58萬元房價的買賣契約未經(jīng)房產(chǎn)交易部門審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的錯誤行為除進(jìn)行批評教育外還應(yīng)責(zé)令當(dāng)事人按58萬元的房屋買賣契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù),補(bǔ)繳有關(guān)稅費(fèi)的差價。使當(dāng)事人少繳稅費(fèi)的目的不能得逞,國家利益得以維護(hù)。
只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質(zhì),法院處理案件也就游刃有余了。據(jù)此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的,對雙方當(dāng)事人的錯誤行為,以訴訟費(fèi)各半負(fù)擔(dān)予以體現(xiàn),也是妥當(dāng)?shù)?。故二審法院駁回杜濤的上訴請求,維持原判,是正確的。
房屋買賣合同大廠房篇十二
甲方(賣方):
身份證號。
乙方(買方):
身份證號。
賣達(dá)成如下協(xié)議:
一、標(biāo)的物。
1.甲方所擁有的坐落于天津市,產(chǎn)權(quán)證號建筑面積為平方米的房產(chǎn)一套,其現(xiàn)用途為自住。
2.甲方已于年月取得上述房屋的所有權(quán)證,房屋所有權(quán)證號為。
3.甲方已于年月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權(quán)證號為。
4.甲方自愿將上述房屋所有權(quán)及所屬土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)無產(chǎn)權(quán)糾紛和無債權(quán)債務(wù)糾紛,否則,由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
二、付款方式。
1.買賣雙方同意按套計(jì)價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。此房款價為甲方凈價,雙方交易稅費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
2.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商待標(biāo)的物房屋房齡滿5年后再行辦理過戶手續(xù),為此乙方暫押5萬元。
3.乙方于簽訂本合同當(dāng)日支付甲方購房定金10萬元(以收條為準(zhǔn)),作為購房擔(dān)保。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。同時甲方須將房產(chǎn)證、契稅證復(fù)印件交與乙方。待湊足79.5萬元(按規(guī)定時間)即刻給與甲方(以收條為準(zhǔn)),同時甲方須將房產(chǎn)證、契稅證原件和房屋鑰匙交與乙方。
4.房齡滿5年后辦理房屋過戶時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費(fèi)用補(bǔ)足差額,并由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過戶手續(xù)。
三、雙方責(zé)任。
1.甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權(quán)清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實(shí)有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費(fèi)已計(jì)入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號費(fèi)由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)及有線電視信號費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3.甲乙雙方應(yīng)積極配合辦理過戶手續(xù),因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責(zé)任方賠償守約方。
4.第三條房屋交付。
甲方應(yīng)于年月日前將房屋交付乙方。
四、甲、乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
1.甲方應(yīng)按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方逾期交房達(dá)60日,乙方有權(quán)解除合同,并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
2.在辦理過戶手續(xù)以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。如甲方違約,甲方應(yīng)將所收房款總額退還給乙方并向乙方支付違約金萬元。
六、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。
甲方:乙方:
房屋買賣合同大廠房篇十三
繼承人:***,被繼承人之母。
繼承人:***,被繼承人之妻遺產(chǎn)繼承協(xié)議書文章遺產(chǎn)繼承協(xié)議書出自,請保留此鏈接!。
繼承人:***,被繼承人之女。
繼承人:***,被繼承人之*。
被繼承人***于*年*月*日不幸去世(意外身亡),留下**股票**股(去世當(dāng)日市值**萬元)、座落于某市某街某號的*平方房產(chǎn)*處(評估值**萬元),存款*萬元,價值*萬元的家具及家用電器。因被繼承人未留下任何遺囑,經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下遺產(chǎn)分割協(xié)議:
1、股票由**、**平均分配。
2、房產(chǎn)由**取得,**需向未取得房產(chǎn)的**、**、**各補(bǔ)償**萬元。
3、存款由**、**、**等*人平均分配,各得**萬元遺產(chǎn)繼承協(xié)議書合同范本。
4、家具及家用電器由**、**取得。
5、如有其他爭議可通過協(xié)商處理。
本協(xié)議自各方簽字之日起生效。
本協(xié)議正本**份,協(xié)議人各執(zhí)一份。
房屋買賣合同大廠房篇十四
乙方因生產(chǎn)(工作)需要,委托甲方提供勞務(wù)派遣,根據(jù)《^v^勞動法》和《____省勞動力市場管理?xiàng)l例》等有關(guān)勞動保障法律法規(guī),甲乙雙方協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
一、合同期限。
自_______年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
二、勞務(wù)派遺內(nèi)容。
1、甲方按照乙方用人需求,推薦符合條件的勞務(wù)人員供乙方擇優(yōu)使用。
2、甲方輸出給乙方的勞務(wù)人員,為甲方員工,由甲方與勞務(wù)人員簽訂勞動合同,發(fā)放工資,并辦理各項(xiàng)社會保險(xiǎn)。
三、勞務(wù)費(fèi)用結(jié)算。
1、勞務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成:勞務(wù)工勞務(wù)費(fèi)(基本勞務(wù)費(fèi)、考核勞務(wù)費(fèi))社會保險(xiǎn)費(fèi)和輸出勞務(wù)服務(wù)費(fèi)。
2、勞務(wù)費(fèi)用各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用結(jié)算,甲方按照每人每月_____元標(biāo)準(zhǔn)收取輸出勞務(wù)服務(wù)費(fèi)。
3、結(jié)算時間和方式:乙方每月_____日前從銀行足額劃付到甲方賬戶,并提供各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算清單。勞務(wù)人員工資應(yīng)由甲方每月_____日前支付。
4、乙方支付給甲方的勞務(wù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用,甲方必須開具正式勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。
四、甲方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方要根據(jù)乙方的用工需求,_____天內(nèi)提供合適人選供乙方考核,對乙方確定的用工對象,甲方在____天內(nèi)辦理好相關(guān)上崗手續(xù)。
2、甲方每月____日發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資、繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)(個人承擔(dān)部分從工資中代扣)。
3、勞務(wù)派遣人員的工傷、生育事宜,由甲方負(fù)責(zé)向^v^門申報(bào)。
4、乙方辭退的勞務(wù)派遣人員由甲方辦理相關(guān)退工手續(xù)。
5、甲方可以采取多種形式了解乙方使用勞務(wù)派遣人員的.情況,乙方應(yīng)予以配合。甲方應(yīng)配合乙方做好勞務(wù)派遣人員的管理工作,協(xié)助乙方教育勞務(wù)派遣人員遵守國家法律、法規(guī)和乙方依法制定的規(guī)章制度。
6、乙方如有違反本合同、拖欠各類應(yīng)付資金以及違反勞動政策法規(guī)損害勞務(wù)派遣人員合法權(quán)益行為的,甲方可依法向乙方交涉,要求乙方繼續(xù)履行義務(wù)并按實(shí)際損失的情況向乙方索賠。
五、乙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。
1、乙方使用勞務(wù)派遣人員必須與其簽訂《上崗協(xié)議書》,明確勞務(wù)內(nèi)容以及要求和工資(勞務(wù)費(fèi)用)標(biāo)準(zhǔn)等。
2、乙方應(yīng)為勞務(wù)人員提供基本的勞動條件和崗位勞動保護(hù),并對勞務(wù)派遣人員進(jìn)行安全教育。勞務(wù)派遣人員發(fā)生工作傷亡事故或因工造成第三者傷害事故(經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門認(rèn)定),乙方要配合甲方處理,有關(guān)處理辦法按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、乙方需按本合同規(guī)定及時足額向甲方支付勞務(wù)費(fèi)用,不得拖欠。
4、乙方有權(quán)按照規(guī)章制度對勞務(wù)派遣人員進(jìn)行考核獎懲,勞務(wù)派遣人員經(jīng)考核不合格的,終止上崗協(xié)議,并退還甲方,對乙方造成損失的,乙方有權(quán)要求其賠償。
5、乙方有權(quán)查詢甲方發(fā)放勞務(wù)派遣人員的工資(勞務(wù)費(fèi))和繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)等情況,乙方可以依法向甲方交涉要求糾正,因此造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方賠償。
六、勞動爭議處理。
與勞務(wù)派遣人員發(fā)生的勞動爭議,雙方均有權(quán)提起仲裁、訴訟。
七、其他事項(xiàng)。
1、本協(xié)議履行過程中,協(xié)議有關(guān)內(nèi)容如與國家新頒布的法律、法規(guī)和勞動保障政策不一致的,按新的法律法規(guī)政策執(zhí)行。
2、本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商一致后書面約定。
3、本協(xié)議一式____份,甲乙雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方:_____________________。
乙方:_____________________。
日期:_____年_____月_____日
房屋買賣合同大廠房篇十五
甲方:(以下簡稱“甲方”)。
乙方:(以下簡稱“乙方”)。
根據(jù)《^v^合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方就甲方食堂承包事宜共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、經(jīng)營方式。
甲方提供廚房、餐廳、員工食堂的全套廚房設(shè)備。
乙方負(fù)責(zé)廚房設(shè)施的維護(hù),若發(fā)生損壞,乙方需照價賠償或重新購置。
乙方自行采購、加工,負(fù)責(zé)食堂水電等,自負(fù)盈虧。
乙方自行安排廚房員工,并負(fù)責(zé)廚房員工工資福利。
二、雙方權(quán)利及義務(wù)。
甲方權(quán)利義務(wù)。
1)甲方按承包合同規(guī)定監(jiān)督乙方依法經(jīng)營、履行合同,做好協(xié)調(diào)工作。
2)甲方對乙方進(jìn)菜、配菜、營養(yǎng)搭配、服務(wù)水平及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督,并有權(quán)要求乙方及時整改。
3)甲方協(xié)助乙方維持食堂治安秩序,并加強(qiáng)對員工的教育。
乙方的權(quán)利義務(wù)。
1)乙方負(fù)責(zé)食堂的經(jīng)營管理,具體包括食堂人事、菜肴的搭配與制作、就餐環(huán)境衛(wèi)生、服務(wù)等。
2)乙方必須遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境和食品衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品及非法渠道購買的食用油、地溝油等。保持菜肴的新鮮、衛(wèi)生和安全。
3)乙方必須按時供應(yīng)甲方員工就餐,做到新鮮可口、花樣翻新、營養(yǎng)搭配好。
4)餐后認(rèn)真清洗食具并消毒工作,食堂內(nèi)部、用餐大廳、周邊環(huán)境衛(wèi)生全面清潔整理。經(jīng)常清理食堂內(nèi)外水池、下水道,確保暢通。經(jīng)常清理灶臺及炊事用品污垢。
5)做好消除蚊、蠅、鼠害。
6)冰柜定期清理、除霜、消除異味、生熟物品分開存放。
7)乙方現(xiàn)場工作人員必須具有健康證。
8)所有食堂工作人員工資和福利均由乙方負(fù)責(zé)。
9)廚房員工應(yīng)遵守甲方公司各項(xiàng)規(guī)章制度、廚房紀(jì)律。
三、伙食標(biāo)準(zhǔn)。
1)中餐5元/人,晚餐5元/人。其中中餐標(biāo)準(zhǔn)為2葷1素菜1湯,晚餐標(biāo)準(zhǔn)為2葷1素菜1湯,米飯任食。(如有變動,雙方協(xié)商核定)。
2)乙方需按月提供購買清單以便甲方核查。
四、結(jié)算方式。
甲方按id用餐系統(tǒng)核定用餐數(shù),按月計(jì)算餐費(fèi),于每月的15日前以現(xiàn)金或支票付給乙方。
五、合同期限。
合同期一年,即從_年3月1至_年2月28日止。合同期滿,雙方如無異議,自動續(xù)約。
六、合同終止條例。
七、違約責(zé)任。
因乙方提供不潔食物造成甲方人員食物中毒的,由乙方負(fù)責(zé)全額賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
嚴(yán)禁從非法渠道購買包裝標(biāo)志或標(biāo)志不全的食用油、地溝油,如發(fā)現(xiàn)立即終止合同并予以嚴(yán)罰,涉嫌觸犯刑律將移送公安機(jī)關(guān)處理。
員工食堂只針對甲方員工開放,嚴(yán)禁對外銷售,如有違反甲方有權(quán)單方提出解約并不做任何補(bǔ)償。
八、須遵守的食堂相關(guān)規(guī)定。
用餐時間:中餐12:00—13:00晚餐17:30—18:30。
嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定,講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。
食堂全體從業(yè)人員配備兩套以上的專用工作服裝和帽子。
食堂采購員必須采用新鮮潔凈的原料制作食品,發(fā)現(xiàn)有__變質(zhì)或其他感官性狀異常的食品及其原料,不得加工或使用。
嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作,防止食物中毒。
清洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地?cái)[好。
每天清理,每月三次大掃除,確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。
加強(qiáng)對餐廳工作臺及工作區(qū)域的衛(wèi)生管理,隨時清掃,使之無棄物、垃圾、油污及死角。
盛廢棄物容器保持干凈,使棄物不外溢并加蓋放置,并對棄物進(jìn)行及時處理。
食堂應(yīng)按照“生進(jìn)熟出”的原則合理安排工作程序,防止生熟食品交叉污染。食堂應(yīng)設(shè)有食品原料儲存、原料初加工、烹飪加工、備餐、用餐、餐具工用具清洗消毒等相對獨(dú)立的專用場地,其中,備餐間必須單獨(dú)設(shè)立。
食堂從業(yè)人員及集體餐分餐人員每年必須進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后方可上崗工作。
食堂從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、嘔吐等有礙于食品衛(wèi)生的病癥時,應(yīng)立即脫離工作崗位,待查明病因、排除有害食品衛(wèi)生的病癥或治愈后,方可重新上崗。
要加強(qiáng)食堂安全保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁食堂工作人員以外的人員,隨意進(jìn)入食堂的食品加工操作間及食品原料存放間等,以防止投毒事件的發(fā)生,確保員工用餐的衛(wèi)生與安全。
食堂采購員必須到持有有效衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位采購食品及其原料。要確保食品及原料進(jìn)貨渠道的可靠、規(guī)范,確保食品的質(zhì)量和衛(wèi)生。
每天對所采購的食品原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),并有驗(yàn)收記錄;對直接來源于生產(chǎn)單位的食品索取證件。
在食品貯存場所內(nèi),禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品。
接觸和盛裝原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標(biāo)志明顯,并做到分開使用,定位存放,用后洗凈,保持清潔。
九、其它。
本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:乙方:。
甲方代表:乙方代表:
簽約日期:年月日
房屋買賣合同大廠房篇十六
甲方(出賣方):,性別,民族,出生年月日,家庭住址,居民身份證號,聯(lián)系方式。
乙方(買受方):,性別,民族,出生年月日,家庭住址,居民身份證號,聯(lián)系方式。
丙方(連帶責(zé)任保證人):,性別,民族,出生年月日,家庭住址,居民身份證號,聯(lián)系方式。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就房屋買賣有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況。
(一)、甲方自愿將其位于一套及車位一個出售給乙方,集資房建筑面積平米,戶型為*室*兩廳,車位為地下車位,面積以甲方實(shí)際取得的為準(zhǔn)。指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣**元。此筆費(fèi)用在合同簽訂當(dāng)日已經(jīng)支付,甲方在本合同簽字確認(rèn)后視為已經(jīng)收到。
(二)、房屋坐落:項(xiàng)目名稱,房屋性質(zhì)為棚戶區(qū)改造房,地址。由于該房產(chǎn)及車位正在建設(shè)之中,無法確定具體坐落,以甲方實(shí)際取得的樓號、樓層、房屋及車位為準(zhǔn)。
(三)、房屋權(quán)屬情況:
任:(1)、自房屋交付之日起20xx年之內(nèi)(包括20xx年)因甲方單位原因無法辦理,乙方有權(quán)解除合同(甲方無此權(quán)利),甲方應(yīng)當(dāng)返還本合同項(xiàng)下所有款項(xiàng),包括指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價款、購房款、物業(yè)管理費(fèi)押金、維修金、滯納金等,但如果屆滿之日,甲方單位正在辦理房產(chǎn)證,乙方則不能解除合同;(2)、自甲方取得房產(chǎn)證之日起3個月內(nèi),甲方應(yīng)當(dāng)無條件地積極協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù),如經(jīng)乙方以電話、電子郵件、信件、口頭通知及其他任何可以到達(dá)甲方的方式催告甲方之后,1個月之內(nèi)甲方仍未予協(xié)助辦理,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任(具體詳見違約責(zé)任條款)。本合同所指電話、電子信箱、信件通信住址均指前述主體身份中陳述的。
2、土地使用狀況:土地是以劃撥方式取得,土地證編號為,具體證書號以實(shí)際取得的土地證書上核載的為準(zhǔn)。
(四)、房屋爭議情況。
甲方保證所售房屋不存在任何形式的房屋爭議,否則依照約定甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第二條成交價格及付款方式。
(一)、成交價格:按照甲方欲與其單位簽訂的《買賣合同》第五條的約定執(zhí)行,目前預(yù)購平米住宅,總價格為人民幣**元;車位價格為人民幣**元,共計(jì)人民幣**元,上述費(fèi)用由乙方直接交付給甲方。
(二)、支付方式。
(1)付款方式:以轉(zhuǎn)賬方式支付,轉(zhuǎn)出賬號為——用戶名:,開戶銀行:**銀行,賬號:;轉(zhuǎn)入賬號為——用戶名:,開戶銀行:**銀行,賬號:。上述費(fèi)用由乙方支付給甲方,由甲方直接向集資方按時完全交付。
(2)付款步驟:合同簽訂之日,乙方支付甲方購房款及車位款的50%,數(shù)額為人民幣**元,上述款項(xiàng)甲方在本合同上簽字確認(rèn)后視為已經(jīng)收到(每收取一筆款時,乙方可要求甲方另行出具收據(jù),未出具也視為已收到);該工程封頂時乙方支付購房款及車位款的30%;待甲方交付房屋時乙方支付尾款。乙方按照約定支付相應(yīng)款項(xiàng)之后,甲方應(yīng)將其從單位獲得的購房收據(jù)交付給乙方,并為乙方出具相應(yīng)收據(jù)。
(3)其他約定:由于該房產(chǎn)為單位集資房,乙方只能以甲方的名義交付相關(guān)費(fèi)用,所開具的票據(jù)皆是甲方的名義,甲方不能以票據(jù)上的付款人與實(shí)際付款人不一致為由主張任何權(quán)利,甲方保證在任何情況下皆認(rèn)可乙方是該房產(chǎn)的實(shí)際付款人及所有人。
(三)、稅費(fèi)承擔(dān):因房屋辦理過戶手續(xù)所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第三條房屋交付。
(一)、交付期限:甲方在實(shí)際取得該房屋之后,應(yīng)當(dāng)及時將該房屋交付給乙方。房屋交付期限以甲方所在單位承諾期限為準(zhǔn),具體時間為**年**月**日,截止到**年**月**日,甲方仍未能交房,如果是由于甲方單位的原因,則乙方有權(quán)解除合同(甲方無此權(quán)利),甲方應(yīng)當(dāng)返還本合同項(xiàng)下所有款項(xiàng),包括指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價、購房款、物業(yè)管理費(fèi)押金、維修金、滯納金等一切實(shí)際支出;如果是由于甲方的原因,則乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)按照約定承擔(dān)違約責(zé)任(具體詳見違約責(zé)任條款)。
(二)、交付方式:甲方以其實(shí)際取得的房屋現(xiàn)有狀況進(jìn)行交付,包括鑰匙及其他設(shè)施、設(shè)備,如果房屋發(fā)生質(zhì)量問題,由甲方負(fù)責(zé)與其單位協(xié)商,如若發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決。
第四條違約責(zé)任。
(一)、購房指標(biāo)條款的違約責(zé)任:甲方如果違反合同約定,將該指標(biāo)轉(zhuǎn)賣他人,或者不配合乙方辦理購買該房屋的相應(yīng)手續(xù),及其他導(dǎo)致乙方不能實(shí)現(xiàn)合同目的情況,甲方應(yīng)當(dāng)雙倍返還購房指標(biāo)款和賠償其他實(shí)際損失。乙方如果放棄購買,該購房指標(biāo)款不予退還,其他支出應(yīng)退還。
(二)、甲方若違反本合同的約定,應(yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)以下違約責(zé)任:
(1)返還本合同項(xiàng)下所有款項(xiàng),包括指標(biāo)轉(zhuǎn)讓價、購房款、物業(yè)管理費(fèi)押金、維修金、辦證稅和費(fèi)、滯納金等一切實(shí)際支出。
(2)賠償合同解除之日該房屋的市場價與購房價之間的差價;。
(3)按照銀行同期貸款利率賠償甲方占有乙方資金期間乙方的利息損失;。
(4)賠償乙方因主張權(quán)利所支付的一切費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、律師費(fèi)、誤工費(fèi)等。
第五條擔(dān)保責(zé)任。
丙方自愿為本合同提供連帶責(zé)任保證,保證期限為自雙方發(fā)生爭議之日起2年,保證債權(quán)及擔(dān)保范圍:甲方因違約所應(yīng)當(dāng)支付的所有費(fèi)用。
第六條其他約定。
(一)、本合同一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力;。
(三)、合同附件:
(1)甲乙丙三方的身份證復(fù)印件;。
(2)轉(zhuǎn)賬銀行卡復(fù)印件;。
(四)、如若發(fā)生爭議,由房屋所在地法院管轄。
丙方:___________________簽約日期: