合同可以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。了解合同中常用的法律術(shù)語(yǔ)和條款是編寫(xiě)合同的重要基礎(chǔ)。合同的簽訂應(yīng)該遵循自愿、平等和公平原則,確保各方在簽約過(guò)程中的權(quán)益得到尊重。
裝飾公司用工合同篇一
根據(jù)《_勞動(dòng)法》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章,現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽定本合同,以便在今后工作_同遵守。
一、勞動(dòng)合同期限。
第一條本合同期限為一年。年月至年月。
二、崗位職務(wù)及工作內(nèi)容。
第二條乙方同意按甲方工作需要,從事工作,擔(dān)任職務(wù),附《公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書(shū)》。
第三條乙方應(yīng)按甲方的相關(guān)制度及有關(guān)規(guī)定按時(shí)保質(zhì)保量完成相應(yīng)的工作任務(wù)。
三、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
第四條乙方工實(shí)行月工作制。
第五條甲方為乙方提供必要的工作條件,制定有關(guān)工作規(guī)范。
第六條甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行必要的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)和有關(guān)法律法規(guī)教育和培訓(xùn)。其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若乙方違約解除合同,應(yīng)賠償甲方此項(xiàng)費(fèi)用。
四、勞動(dòng)報(bào)酬。
第七條甲方應(yīng)遵循按勞分配原則對(duì)乙方進(jìn)行薪酬分配。
第八條甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資,基本工資為元。并視經(jīng)營(yíng)情況和乙方貢獻(xiàn)大小向乙方發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的獎(jiǎng)金。
第九條甲方因特殊原因需乙方延長(zhǎng)工作時(shí)間或在節(jié)假日加班的,應(yīng)依法安排乙方換休或支付加班加點(diǎn)工資。
第十條由于甲方原因致使乙方臨時(shí)下崗待工的,甲方應(yīng)保證乙方每月生活費(fèi)不低于基本工資的60%。
五、保險(xiǎn)、福利待遇。
第十一條乙方患病或負(fù)傷,其工資及醫(yī)療保險(xiǎn)待遇按國(guó)家和四川省有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動(dòng)紀(jì)律。
第十二條乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和甲方依法制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作規(guī)范,嚴(yán)格遵守甲方的勞動(dòng)紀(jì)律。
第十三條乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德,保守甲方的商業(yè)秘密,不做有損客戶和甲方利益的事。
第十四條乙方應(yīng)積極參加甲方組織的有關(guān)培訓(xùn),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。
第十五條乙方違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定,甲方可給予其相應(yīng)紀(jì)律處分,直至解除合同,并追究其相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其他法律責(zé)任。
七、勞動(dòng)合同的變更、解除、終止和續(xù)訂。
第十六條訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化,本合同相應(yīng)變更相關(guān)內(nèi)容。
第十七條訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無(wú)法履行的,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以變更合同相關(guān)內(nèi)容。
第十八條因乙方工作任務(wù)完成情況在合同期內(nèi)甲方需對(duì)乙方作升(降)職的,雙方應(yīng)另行訂立合同,本合同自然終止。
第十九條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
第二十條乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;。
1、有違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定情節(jié)的;。
2、嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方利益造成重大損害的;。
3、被依法追究刑事責(zé)任的。
第二十一條有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但應(yīng)在三十日前以書(shū)面形式通知乙方:
2、乙方不能勝任工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;。
3、雙方不能依據(jù)本合同第十九條規(guī)定就變更合同達(dá)成協(xié)議的。
第二十二條甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難,經(jīng)向全體員工說(shuō)明情況,聽(tīng)取員工代表或工會(huì)意見(jiàn),并向勞動(dòng)行政管理部門(mén)報(bào)告后,可以解除本合同。
如依本條第一款解除合同后,甲方在六個(gè)月內(nèi)再錄用人員的,應(yīng)優(yōu)先錄用乙方。
第二十三條乙方有以下列情形之一,甲方不得依據(jù)本合同第二十一、二十二條終止、解除本合同:
1、患病或非固工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
2、職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的;。
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第二十四條乙方解除合同,應(yīng)當(dāng)提前三十日以書(shū)面形式通知甲方。
第二十五條有下列情形之一,乙方可以隨時(shí)通知甲方解除合同:
1、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的;。
2、甲方不能按本合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬或提供勞動(dòng)條件的。
第二十六條本合同期限屆滿,合同即行終止。當(dāng)事任何一方在本合同期滿前三十日向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)訂意向的,雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。
八、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與賠償。
第二十七條本合同一方或雙方違反或解除本合同所可能涉及的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償,按法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理。
第二十八條因履行本合同所發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,合同一方或雙方應(yīng)自爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十日向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人一方或雙方也可直接向該仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。對(duì)仲裁裁決不服的,可以向人民法院提起訴訟。
十、其他。
第二十九條甲方所制訂的《力城公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書(shū)》作為本合同附件。第三十條甲乙雙方其他約定:
第三十一條本合同未盡事宜,或與今后國(guó)家、四川省有關(guān)規(guī)定相悖的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字、蓋章生效。
甲方:法定代表:
乙方:
簽訂日期:年月日
裝飾公司用工合同篇二
甲方:
乙方:
甲方(用人單位)名稱:法定代表人:地址:聯(lián)系電話:
乙方(勞動(dòng)者)姓名:居民身份證號(hào):聯(lián)系電話:根據(jù)《xxx勞動(dòng)法》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則訂立本勞動(dòng)合同。
甲乙雙方選擇以下第。
(一)有固定期限:自年月日起至年月日止。
(二)無(wú)固定期限:自年月日起至年月日止。
(四)根據(jù)甲方工作需要和任職要求,乙方同意在崗位上工作。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,可以變更工作崗位,雙方簽署的變更協(xié)議或者通知書(shū)作為本合同的附件。
(五)乙方應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作數(shù)量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(六)乙方每日工作時(shí)間不超過(guò)10小時(shí)。
甲方因生產(chǎn)提點(diǎn)不能按照前款執(zhí)行時(shí),可以實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)或者不定時(shí)工作制。
(七)甲方根據(jù)本單位的工資制度,按照考勤確定乙方正常工作時(shí)間。甲方提供食宿條件或者等同于提供食宿條件的,不得折算為乙方工資。
(八)甲方按月以貨幣形式支付乙方工資,每月15日前支付上個(gè)月的工資,并由乙方簽字確認(rèn)。
(九)甲方根據(jù)乙方的一年內(nèi)出勤數(shù)量完成產(chǎn)值大小、給公司創(chuàng)造的利潤(rùn)大小和遵守的各種規(guī)章制度情況以及工作中造成的各方面的損失情況實(shí)行獎(jiǎng)罰制度。年終依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的民意調(diào)查和管理班子的評(píng)比確定獎(jiǎng)金數(shù)額發(fā)放給乙方。
(十)甲方為乙方提供符合有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的勞動(dòng)安全保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品和其他勞動(dòng)條件。甲方必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)女職工和未成年人實(shí)行特殊勞動(dòng)保護(hù)。
(十一)甲方在乙方上崗前對(duì)乙方進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。在施工現(xiàn)場(chǎng),甲方必須按照國(guó)家建筑施工安全生產(chǎn)的規(guī)定,采取必要的安全措施。
(十二)甲方為乙方提供的宿舍、食堂、飲用水、洗浴、公廁等基本生活條件必須達(dá)到安全衛(wèi)生要求,其中建筑施工現(xiàn)場(chǎng)必須符合建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
(十三)用人單位應(yīng)當(dāng)將依法參加工傷保險(xiǎn)的情況在本單位內(nèi)公示。用人單位和職工應(yīng)當(dāng)預(yù)防工傷事故發(fā)生,避免和減少職業(yè)病危害。職工發(fā)生工傷時(shí),用人單位應(yīng)當(dāng)采取措施使工傷職工得到及時(shí)救治。
(十四)甲方依法制定的需要乙方遵守的勞動(dòng)規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)在與乙方簽訂本勞動(dòng)合同時(shí)告知乙方。
(十五)乙方自覺(jué)遵守有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)和甲方依法規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,服從管理,按時(shí)完成工作任務(wù)。
(十六)甲乙雙方單方面解除本合同,應(yīng)符合《勞動(dòng)法》第25條、第26條、第27條、第31條和第32條的規(guī)定。
(十七)勞動(dòng)合同期滿或者當(dāng)事人約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn),勞動(dòng)合同即行終止。甲乙雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。
(十八)解除、終止勞動(dòng)合同時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定出具解除、終止勞動(dòng)合同的證明書(shū)或者相關(guān)文件。
(十九)甲、乙雙方在履行本勞動(dòng)合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議,可先協(xié)商解決,不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,可在爭(zhēng)議發(fā)生之日起60日內(nèi)向當(dāng)?shù)?用人單位工商注冊(cè)地或者施工地)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,對(duì)仲裁不服的,可以在15日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
(二十)甲、乙雙方約定的其他內(nèi)容如下:本合同后附的附件1、2與本合同是其不可分割的一部分,與其具有同等法律效力。
(二十一)本勞動(dòng)合同與國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定相違背的,依照國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本勞動(dòng)合同簽訂地:
本勞動(dòng)合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本勞動(dòng)合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方(公章):乙方(簽字):
法定代表人或委托代理人(簽字):
簽字日期:年月日
裝飾公司用工合同篇三
甲方(單位名稱)。
乙方(勞動(dòng)者)。
身份證號(hào)碼:
地址:
家庭住址:
根據(jù)《_勞動(dòng)法》、《_勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等自愿、協(xié)商一致簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
第一條合同期限。
合同期限自年月日到年月日,其中試用期為兩個(gè)月,至年月日止。試用期內(nèi)經(jīng)甲方考核不合格者,甲方有權(quán)單方面內(nèi)向乙方發(fā)出書(shū)面通知,延長(zhǎng)乙方的試用期或解除勞動(dòng)合同。
第二條工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容。
(一)根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的(工作地點(diǎn))從事(崗位、工種)工作。在合同履行期間,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更工作地點(diǎn)、崗位、工種。
(二)乙方應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第三條工作時(shí)間和休息休假。
(一)甲乙雙方同意按以下第種方式確定乙方的工作時(shí)間。
1、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,即每日工作8小時(shí)(不超過(guò)8小時(shí)),每周工作40小時(shí)(不超過(guò)40小時(shí)),每周至少休息一日。
2、不定時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門(mén)審批,乙方所在崗位實(shí)行不定時(shí)工作制。
3、綜合計(jì)算工時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門(mén)審批,乙方所在崗位實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(二)甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要延長(zhǎng)工作時(shí)間的,按《勞動(dòng)法》第四十一條執(zhí)行。
(三)乙方依法享有法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期。
(四)乙方的其他休息休假安排.
第四條勞動(dòng)報(bào)酬。
(一)乙方試用期的基本工資標(biāo)準(zhǔn)為元/月,乙方在試用期的工資不得低于甲方單位相同崗位最低工資或者勞動(dòng)合同約定工資的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方試用期滿后,甲方應(yīng)根據(jù)本單位的工資制度,實(shí)行計(jì)時(shí)工資?;?固定)工資為元/月,如甲方的工資制度發(fā)生變化或乙方的工作崗位變動(dòng),按新的工資標(biāo)準(zhǔn)確定。其他工資形式。具體約定如下:
(三)甲方每月10日發(fā)放工資。甲方至少每月以貨幣形式向乙方支付一次工資,不得克扣或無(wú)故拖欠乙方工資。
(四)乙方加班工資、假期工資及特殊情況下的工資支付按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第五條社會(huì)保險(xiǎn)和福利待遇。
(一)甲、乙雙方必須依法參加當(dāng)?shù)卣?guī)定的法定社會(huì)保險(xiǎn),并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定按時(shí)向_門(mén)所屬社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),其中乙方應(yīng)繳納部分由甲方從乙方工資中代扣代繳。
(二)乙方患病或非因工負(fù)傷,甲方應(yīng)按國(guó)家和省、市的有關(guān)規(guī)定給予乙方享受醫(yī)療期和醫(yī)療期待遇。
(三)乙方患職業(yè)病、因工負(fù)傷的,甲方按《職業(yè)病防治法》、《工傷保險(xiǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
(四)乙方的公休假、年休假、探親假、婚喪假、女工孕期、產(chǎn)期、哺乳期待遇以及解除(終止)勞動(dòng)合同時(shí)乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(生活補(bǔ)助費(fèi))醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放等,均按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策以及甲方依法制定的規(guī)定執(zhí)行。
第六條勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)。
(一)甲方按國(guó)家和省、市有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定,提供符合國(guó)家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)作業(yè)場(chǎng)所和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品,切實(shí)保護(hù)乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。對(duì)從事有職業(yè)危害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。
(二)甲方按國(guó)家和省、市有關(guān)規(guī)定,做好女員工和未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作。
(三)乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè);對(duì)甲方危害生命安全和身體健康的行為,乙方有權(quán)要求改正或向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。
第七條勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度。
(一)甲方依法制定的規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)告知乙方。
(二)乙方應(yīng)遵守國(guó)家和省、市有關(guān)法律法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度,按時(shí)完成工作任務(wù),提高職業(yè)技能,遵守安全操作規(guī)程和職業(yè)道德。
(三)乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律,甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度,給予相應(yīng)的行政處理、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等,直至解除本合同。
第八條勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂。
(一)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更合同。變更合同應(yīng)采用書(shū)面形式。變更后的合同文本雙方各執(zhí)一份。
(二)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除合同。甲方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30以書(shū)面形式通知乙方或額外支付乙方一個(gè)月工資后,可以解除勞動(dòng)合同;試用期內(nèi)提前3日通知乙方,可以解除勞動(dòng)合同。乙方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30日以書(shū)面形式通知甲方,試用期內(nèi)提前3日通知甲方,可以解除勞動(dòng)合同。甲方在15日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
(三)有下列情形之一的,本合同即行終止,雙方辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù):
1、本合同期滿的;。
2、乙方開(kāi)始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;。
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;。
4、甲方被依法宣告破產(chǎn)的;。
5、甲方被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者甲方?jīng)Q定提前解散的;。
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
(四)本合同期滿前,甲乙雙方應(yīng)提前天協(xié)商勞動(dòng)合同續(xù)訂事宜,協(xié)商一致的,續(xù)訂勞動(dòng)合同。
第九條勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理。
甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議的,應(yīng)先協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以向本單位工會(huì)尋求解決或向本單位勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。對(duì)仲裁裁決無(wú)異議的,雙方必須履行;對(duì)仲裁裁決不服的,可以向人民法院起訴。
第十條雙方約定其他事項(xiàng)。
第十一條其它。
(一)本合同未盡事宜或合同條款與現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定有抵觸的,按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。
(二)本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,涂改或未經(jīng)書(shū)面授權(quán)代簽無(wú)效。
(三)甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(簽章)。
乙方:(簽章)。
時(shí)間:年月日時(shí)間:年月日。
裝飾公司用工合同篇四
甲方(雇主)。
單位名稱:
地址:
乙方(雇員)。
姓名:
性別:
身份證號(hào):
家庭住址:
根據(jù)《_合同法》和天津市的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
本協(xié)議期限為_(kāi)_____月。本協(xié)議于_______年___月___日生效。
乙方承擔(dān)的勞務(wù)內(nèi)容、要求為:
(一)甲方分配乙方在________崗位擔(dān)任________職務(wù)(工種)。在正常情況下乙方必須完成生產(chǎn)(工作)任務(wù),具體生產(chǎn)(工作)任務(wù)為:______________________________________。
(二)工作地點(diǎn):______________________________________________。
甲方支付乙方勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、方式、時(shí)間:
(一)勞務(wù)費(fèi)______________________________元整(_________元)/月。
(二)勞務(wù)費(fèi)用的支付方式:每月____號(hào),甲方轉(zhuǎn)賬到乙方銀行賬號(hào)(開(kāi)戶行:_______________________;賬號(hào):______________________________)。
(三)乙方依法應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅,甲方依法代為扣繳。
甲乙雙方約定,甲方為乙方購(gòu)買(mǎi)_________意外傷害保險(xiǎn)卡,用于乙方在為甲方提供勞務(wù)過(guò)程中發(fā)生意外傷害的補(bǔ)償。保險(xiǎn)期間與本合同期限相同。
甲方義務(wù)。
一、甲方根據(jù)國(guó)家法律和本市的有關(guān)規(guī)定,給乙方提供安全衛(wèi)生的勞務(wù)條件,發(fā)給乙方必要的勞務(wù)保護(hù)用品。
二、甲方對(duì)乙方進(jìn)行安全教育和必要的培訓(xùn);乙方從事特種作業(yè)的必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格后持證上崗。
三、乙方在勞務(wù)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守勞務(wù)安全衛(wèi)生規(guī)程和操作規(guī)程,有權(quán)拒絕違章指揮,對(duì)甲方及其管理人員漠視職工安全和健康的行為有權(quán)檢舉、控告。
一、乙方應(yīng)遵守甲方依法制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律。
二、甲方有權(quán)依據(jù)國(guó)家和天津市的有關(guān)規(guī)定及企業(yè)的規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律對(duì)乙方實(shí)行管理。
裝飾公司用工合同篇五
因工作需要,按照國(guó)家、北京市有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,聘用__________(以下稱乙方)為我公司員工。雙方根據(jù)平等自愿,協(xié)商一致的原則,簽定本合同,確立勞動(dòng)關(guān)系,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
一、合同期限。
本合同自________年____月____日起生效。本合同有效期經(jīng)甲、乙雙方商定,采取下列第________種形式。
1.合同有效期限____年,至________年____月____日止。
2.無(wú)固定期限。本合同除可因甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化或在定期考核中發(fā)現(xiàn)乙方未能認(rèn)真履行本合同規(guī)定的勞動(dòng)義務(wù)而依法予以終止外,其他終止條件為_(kāi)________。
3.合同期限至于____工作(任務(wù))完成時(shí)終止。其完成的標(biāo)志事件是__________。
新招收、調(diào)入、統(tǒng)一分配人員的勞動(dòng)合同,自生效之日起____個(gè)月內(nèi)為試用期。
本合同由甲乙雙方各存一份。鑒證時(shí)還需交鑒證機(jī)構(gòu)一份。均具有同等效力。
二、工作任務(wù)。
(一)乙方職位是__________,向____________報(bào)告。
(二)在合同期內(nèi),甲方將可能指派乙方于其它職位。
三、工作時(shí)間。
(一)甲方實(shí)行每日不超過(guò)___小時(shí),平均每周不超過(guò)___小時(shí)的工作制度。并保證乙方每周至少不間斷休息______小時(shí)。
(二)甲方可以報(bào)經(jīng)勞動(dòng)行政部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)行不定時(shí)工作制或綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(三)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與工會(huì)或乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點(diǎn)。但每個(gè)工作日延長(zhǎng)工作時(shí)間不得超過(guò)___小時(shí),每月累計(jì)不得超過(guò)___小時(shí)。
(四)有下列情形之一的,甲方延長(zhǎng)工作時(shí)間不受本條第(三)項(xiàng)規(guī)定限制:
3.在法定節(jié)日和公休假日內(nèi)工作不能間斷,必須連續(xù)生產(chǎn)、運(yùn)輸或者營(yíng)業(yè)的;
4.必須利用法定節(jié)日或公休假日的停產(chǎn)期間進(jìn)行設(shè)備檢修、保養(yǎng)的;
5.為完成國(guó)防緊急任務(wù)的;
6.為完成國(guó)家下達(dá)的其他緊急生產(chǎn)任務(wù)的。
四、休假。
乙方在合同期內(nèi)享受?chē)?guó)家規(guī)定的節(jié)日、公休假日以及年休假、探親、婚喪、計(jì)劃生育、女職工勞動(dòng)保護(hù)等假期的待遇。
甲方(蓋章)__________乙方(蓋章)__________。
裝飾公司用工合同篇六
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)。
承包方:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)。
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以資共同遵守。
第一條工程概況。
工程名稱:.
工程地點(diǎn):.
工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn):《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
工程期限_____歷天,開(kāi)工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計(jì)算)。
合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)詳見(jiàn)《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》,施工過(guò)程中有增減項(xiàng)目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費(fèi)用。
第二條施工圖紙。
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見(jiàn):裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)__________元,由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第三條甲方義務(wù)。
開(kāi)工前______天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負(fù)責(zé)。
負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報(bào)批的全部費(fèi)用。
負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;。
施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作;。
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督,辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購(gòu)材料。
第四條乙方義務(wù)。
指派為乙方駐工地監(jiān)理,負(fù)責(zé)本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
保護(hù)好原場(chǎng)所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認(rèn),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)裝飾裝修工程增減項(xiàng)目單)。
第六條材料的提供。
由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤。
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程款支付方式。
合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時(shí),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第二次:木工進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第三次:扇灰油漆進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗(yàn)收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的5%,即元。
第十三條附則。
本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________(簽字)乙方:東莞。
__。
裝飾工程有限公司(蓋章)。
法定代理人:法定代理人:_____________。
委托代理人:_____________委托代理人:_____________。
電話:電話:
__。
裝飾公司用工合同篇七
甲方:
乙方(雇請(qǐng)人):
甲方因生產(chǎn)(工作)需要,雇請(qǐng)乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中期間工資為。違犯此約定視為放棄本合同任務(wù)。
乙方同意服從甲方的作業(yè)(工作)需要:在崗位,承擔(dān)作業(yè)(工作)任務(wù)。
甲方應(yīng)根據(jù)上級(jí)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定制定各項(xiàng)管理規(guī)章制度,乙方應(yīng)自覺(jué)遵守國(guó)家的法律,法規(guī)和本單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。
甲方有權(quán)對(duì)乙方履行職責(zé)和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎(jiǎng)懲。乙方要按規(guī)定作業(yè),安全作業(yè),不得違規(guī)操作。
1、甲方實(shí)行小時(shí)工作制度,因工作需要,有時(shí)要進(jìn)休息換班,乙方應(yīng)服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,保證乙方的工資收入不低于本市當(dāng)年規(guī)定的中等工資標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方工資按,期滿根據(jù)乙方所從事的'工作表現(xiàn)在位認(rèn)證由甲方負(fù)責(zé)給予乙方?jīng)Q定。
4、甲方每月日如期發(fā)放工資,(逾期未發(fā)工資的,從超過(guò)發(fā)薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標(biāo)準(zhǔn)賠償給乙方)。
乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,對(duì)甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權(quán)提出批評(píng)并向有關(guān)部門(mén)檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動(dòng)教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營(yíng)私舞弊等嚴(yán)重問(wèn)題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動(dòng)紀(jì)律,經(jīng)教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強(qiáng)迫勞動(dòng)、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
(5)甲方連續(xù)二個(gè)月不支付乙方工資的。
(6)有關(guān)部門(mén)確認(rèn)勞動(dòng)安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
(7)律法規(guī)規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動(dòng)合同的,應(yīng)提前15天書(shū)面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負(fù)傷的醫(yī)療期滿,不能從事原來(lái)的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒(méi)有得到批準(zhǔn)離開(kāi)的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當(dāng)月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律被甲方開(kāi)除的,甲方不退還壓金和當(dāng)月工資。
甲方(蓋章):__________________。
代表人(簽字):________________。
_________年________月_______日。
乙方:_________________________。
身份證號(hào)碼:____________________。
_________年________月_______日。
裝飾公司用工合同篇八
甲方:
乙方:
甲方(______裝飾公司)所簽定裝飾工程由乙方進(jìn)行施工。甲方應(yīng)保證乙方的工程量,乙方應(yīng)如期保持保量的完成。
1、要求乙方遵守公司規(guī)章制度,遵守公司領(lǐng)導(dǎo)安排,如不遵守按工程部處罰條款進(jìn)行處罰,所有施工安全由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方應(yīng)在規(guī)定的工期內(nèi)按質(zhì)按量的完成甲方的工程,如超期,每超一天按工程款的2%賠償甲方。
3、施工期內(nèi)乙方應(yīng)注意安全,甲方一律不承擔(dān)安全方面的責(zé)任。
4、乙方必須保守公司商業(yè)秘密。
5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)施工期間必須聽(tīng)從甲方施工監(jiān)理安排工作時(shí)間和其他事宜。服從公司派單。
1、乙方遵守公司規(guī)章制度,遵守公司領(lǐng)導(dǎo)安排,如不遵守按工程部處罰條款進(jìn)行處罰,所有施工安全由乙方負(fù)責(zé)。
1、甲方應(yīng)在乙方施工完成合格的情況下保證資金的支付,工程上有難度的問(wèn)題公司應(yīng)配合工程部及時(shí)解決。
甲方:乙方:
年月日年月日
裝飾公司用工合同篇九
____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《_勞動(dòng)合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
1、勞動(dòng)合同類(lèi)型和期限。
甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個(gè)月。
(二)無(wú)固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時(shí)即行終止。
雙方同意本合同有效期內(nèi)___個(gè)月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(mén)(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無(wú)正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛(ài)護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
3.勞動(dòng)報(bào)酬和保險(xiǎn)福利待遇。
乙方正常工作時(shí)間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
提成工資制:以實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)計(jì)算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/每月支付,基本工資____________元,若無(wú)達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
甲乙雙方按國(guó)家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定交納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動(dòng)合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動(dòng)時(shí)間。
甲方實(shí)行國(guó)家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間制度,具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
甲方按照國(guó)家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件、必要的勞動(dòng)保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動(dòng)條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動(dòng)紀(jì)律。
甲方的商業(yè)秘密包括:
公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
技術(shù)資料,包括實(shí)物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及指標(biāo),包括財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
裝飾公司用工合同篇十
買(mǎi)方:賣(mài)方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元,rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方:賣(mài)方:
帳號(hào):帳號(hào):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
代表:代表:
日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十一
甲方:
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心。
(以下簡(jiǎn)稱甲方、乙方)。
為了保障雙方權(quán)益,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1.乙方應(yīng)以雙方確認(rèn)的產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格及時(shí)、準(zhǔn)確地給甲方供貨;
2.乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時(shí)內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購(gòu)的貨物按時(shí)送到甲方指定地點(diǎn)。第一次送貨乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,二次或再次補(bǔ)貨按照當(dāng)?shù)匦星槭杖∩蠘琴M(fèi)。
3.由甲方指定代表人,對(duì)乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項(xiàng)內(nèi)容得以確認(rèn)后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點(diǎn)上有任何變更,應(yīng)及時(shí)知會(huì)乙方,否則一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
4.經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過(guò)天,每月日前應(yīng)將當(dāng)期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時(shí)乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進(jìn)行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5.在雙方合作的過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價(jià)傾銷(xiāo)的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6.甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時(shí),若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將在收到通知后24小時(shí)內(nèi)上門(mén)處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴(kuò)大,對(duì)于甲方造成擴(kuò)大部分的損失乙方有權(quán)不負(fù)任何責(zé)任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理,經(jīng)問(wèn)題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將補(bǔ)償補(bǔ)償其直接損失,但不承擔(dān)由此造成的甲方的間接損失。
8.乙方為甲方提供專項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容包括如下項(xiàng)目:。
(1)免費(fèi)提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費(fèi)提供乳膠漆墻面a類(lèi)淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費(fèi)提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無(wú)氣噴涂服務(wù);
(5)免費(fèi)提供所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9.在協(xié)議期限內(nèi),貨品價(jià)格是經(jīng)雙方確認(rèn)并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價(jià)格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價(jià)格,同時(shí)終止原協(xié)議價(jià)格。
10.其他事宜:
11.為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時(shí)有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過(guò)友好方式協(xié)商解決,不能解決時(shí)在乙方所在地司法裁決解決。
12.本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13.組成本協(xié)議的文件包含供貨價(jià)格表、指定授權(quán)人委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)。
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(hào)(農(nóng)行隔壁)。
代表人:(單位簽章)。
裝飾公司用工合同篇十二
買(mǎi)方:
賣(mài)方:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元,rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。貨物的.安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方:
代表:
日期:
賣(mài)方:
代表:
日期:
裝飾公司用工合同篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)簽訂本裝飾裝飾用工合同,具體條款如下:
一、工程名稱:
二、工期 天完工:從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按甲方的規(guī)定要求為準(zhǔn)。
四、安全責(zé)任
1)乙方在施工期間,施工人員安全事故,由乙方全權(quán)承擔(dān)一切費(fèi)用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后,進(jìn)場(chǎng)施工15天后,甲方預(yù)付給乙方工程款20000元整(人民幣)。
六、其他具體規(guī)定
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)。
2)施工期間,甲方提供房門(mén)鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1)本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂,裝飾用工合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手印)后生效。
2)附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3)裝飾用工合同履行完后自動(dòng)終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):甲方簽章(手印):
乙方(簽字):乙方簽章(手?。?BR> 簽約地點(diǎn):
甲方聯(lián)系方式:
乙方聯(lián)系方式:
年 月 日
裝飾公司用工合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計(jì)任務(wù):
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
(一)本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國(guó)家和現(xiàn)行市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為 元/平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費(fèi) 元,金額大寫(xiě) 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
(1)上門(mén)測(cè)量,價(jià)格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價(jià)格: 元/份
(4)出平立面圖及剖面圖,價(jià)格: 元
(5)出水電施工圖,價(jià)格: 元
(6)出效果圖,價(jià)格: 元/張
(一)乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說(shuō)明。
(二)平立面圖
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現(xiàn)場(chǎng)制作的家具立面圖
5、門(mén)立面圖
6、廚房、衛(wèi)生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場(chǎng)需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門(mén)窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關(guān)剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案通過(guò)后 天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計(jì)費(fèi)。
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件,并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)工前的設(shè)計(jì)交底工作。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。按規(guī)定參加工程竣工的驗(yàn)收。
(一)由于乙方原因而沒(méi)有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí),乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)費(fèi)的_______違約金。
(二)由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方有責(zé)任在設(shè)計(jì)上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過(guò)該部分工程的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(三)甲方不履行合同時(shí),乙方不返回定金,且按乙方實(shí)際完成工作量另付設(shè)計(jì)費(fèi)。乙方不履行合同時(shí),應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時(shí)返還已收取定金外的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設(shè)計(jì)合同時(shí),應(yīng)提前一周書(shū)面通知對(duì)方,對(duì)本合同中的遺留問(wèn)題取得一致意見(jiàn),形成書(shū)面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設(shè)計(jì)工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計(jì)文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第____種方式解決:
1、向消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書(shū)面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.4 合同履行完后自動(dòng)終止。
15.5 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
裝飾公司用工合同篇十五
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元, rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的 __________%(計(jì)rmb__________元)賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
帳號(hào): 帳號(hào):
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
代表: 代表:
日期: 20xx年x月x日 日期: 20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十六
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號(hào)。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號(hào)25號(hào)302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長(zhǎng)。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號(hào)三號(hào)公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔(dān)任審判長(zhǎng),法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國(guó)際花園工程加工型材,單價(jià)2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費(fèi),尚欠原告加工費(fèi)461371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請(qǐng)求判令被告給付原告加工費(fèi)461371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日)并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細(xì)。
被告辯稱:對(duì)于鋁型材加工費(fèi)無(wú)異議,但是對(duì)于pvc板材加工費(fèi)不予認(rèn)可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費(fèi)不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當(dāng)另行起訴。即使法院合并審理,被告對(duì)于其加工量無(wú)異議,對(duì)于價(jià)格有異議。由于被告與原告并未進(jìn)行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒(méi)有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計(jì)算。此外,原告在加工過(guò)程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對(duì)原告提交的加工合同的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認(rèn),對(duì)于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對(duì)其關(guān)聯(lián)性部分確認(rèn),對(duì)于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價(jià)格部分不予確認(rèn),對(duì)于發(fā)票接收單、明細(xì)的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對(duì)于其關(guān)聯(lián)性不予確認(rèn)。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進(jìn)度滾動(dòng)付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108034個(gè),原告最后一次供貨時(shí)間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費(fèi)245303。11元及pvc板材加工費(fèi)至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實(shí),有原告提交的上述證據(jù)和當(dāng)事人陳述意見(jiàn)在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實(shí)意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價(jià)格,無(wú)證據(jù)表明原、被告雙方曾對(duì)此進(jìn)行約定,對(duì)于原告提出的按照2元每塊計(jì)算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對(duì)此表示認(rèn)可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請(qǐng)鑒定,故本院不予支持,對(duì)于被告自認(rèn)的按照0。2元每塊計(jì)算意見(jiàn),本院予以確認(rèn)。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費(fèi)21606。8元。至此,被告尚欠原告加工費(fèi)266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時(shí)間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當(dāng)在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責(zé)任。對(duì)于原告要求被告給付加工費(fèi)461371。11元,賠償逾期付款的.利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國(guó)人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算)的訴訟請(qǐng)求,本院支持其中的加工費(fèi)266909。91元及自xx年3月17日起計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國(guó)人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當(dāng)另行起訴pvc板材加工費(fèi)的抗辯意見(jiàn),本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條,《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請(qǐng)求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負(fù)擔(dān)二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費(fèi),上訴于北京市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理。
審判長(zhǎng)李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書(shū)記員李雪蓮。
裝飾公司用工合同篇十七
買(mǎi)方:賣(mài)方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元,rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)。賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的.因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方:賣(mài)方:
帳號(hào):帳號(hào):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
代表:代表:
日期:年月日日期:年月日
裝飾公司用工合同篇十八
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
1、勞動(dòng)合同類(lèi)型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個(gè)月。
(二)無(wú)固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時(shí)即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個(gè)月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(mén)(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無(wú)正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛(ài)護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
3.勞動(dòng)報(bào)酬和保險(xiǎn)福利待遇。
3.1乙方正常工作時(shí)間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制:以實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)計(jì)算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/每月支付,基本工資____________元,若無(wú)達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
3.4甲乙雙方按國(guó)家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定交納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動(dòng)合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動(dòng)時(shí)間。
4.1甲方實(shí)行國(guó)家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間制度,具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國(guó)家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件、必要的勞動(dòng)保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動(dòng)條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動(dòng)紀(jì)律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括:
6.2.1公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
6.2.2技術(shù)資料,包括實(shí)物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
6.2.3公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及指標(biāo),包括財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
6.2.4市場(chǎng)狀況,包括業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應(yīng)商資料、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲(chǔ)在各類(lèi)住處包括電腦、網(wǎng)絡(luò)中的各種資料。
7.技術(shù)成果和非技術(shù)成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術(shù)成果和非技術(shù)成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品,能夠申請(qǐng)專利的,申請(qǐng)權(quán)歸屬甲方。
8.勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同,續(xù)訂的勞動(dòng)合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動(dòng)合同期滿,沒(méi)有辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù),而存在事實(shí)的勞動(dòng)關(guān)系,視為延續(xù)過(guò)去合同,延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一,甲方可以解聘乙方:
8.3.1在試用期間,被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計(jì)7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密,給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律、規(guī)章制度或嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動(dòng)合同約定的工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動(dòng)合同訂立時(shí)依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行,經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜,等甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項(xiàng)補(bǔ)充協(xié)商,是本合同的有效附件,與本合同具有同等的法律效力,補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
9.2本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動(dòng)合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權(quán)代簽,無(wú)效。勞動(dòng)合同為解決雙方勞動(dòng)爭(zhēng)議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前,乙方已閱讀過(guò)本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關(guān)規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
裝飾公司用工合同篇十九
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元, rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的 __________%(計(jì)rmb__________元)。賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
帳號(hào): 帳號(hào):
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
裝飾公司用工合同篇二十
甲方:
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心
(以下簡(jiǎn)稱甲方、乙方)
為了保障雙方權(quán)益,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1. 乙方應(yīng)以雙方確認(rèn)的產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格及時(shí)、準(zhǔn)確地給甲方供貨;
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時(shí)內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購(gòu)的貨物按時(shí)送到甲方指定地點(diǎn)。第一次送貨乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,二次或再次補(bǔ)貨按照當(dāng)?shù)匦星槭杖∩蠘琴M(fèi)。
3. 由甲方指定代表人, 對(duì)乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項(xiàng)內(nèi)容得以確認(rèn)后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點(diǎn)上有任何變更,應(yīng)及時(shí)知會(huì)乙方,否則一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過(guò)天,每月日前應(yīng)將當(dāng)期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時(shí)乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進(jìn)行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價(jià)傾銷(xiāo)的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時(shí),若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將在收到通知后24小時(shí)內(nèi)上門(mén)處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴(kuò)大,對(duì)于甲方造成擴(kuò)大部分的損失乙方有權(quán)不負(fù)任何責(zé)任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理,經(jīng)問(wèn)題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將補(bǔ)償補(bǔ)償其直接損失,但不承擔(dān)由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容包括如下項(xiàng)目:
(1)免費(fèi)提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費(fèi)提供乳膠漆墻面a類(lèi)淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費(fèi)提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無(wú)氣噴涂服務(wù);
(5)免費(fèi)提供所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9. 在協(xié)議期限內(nèi),貨品價(jià)格是經(jīng)雙方確認(rèn)并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價(jià)格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價(jià)格,同時(shí)終止原協(xié)議價(jià)格。
10. 其他事宜:
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時(shí)有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過(guò)友好方式協(xié)商解決,不能解決時(shí)在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價(jià)格表、指定授權(quán)人委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)
年月日
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心 地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(hào)(農(nóng)行隔壁)
代表人:(單位簽章)
年月日
裝飾公司用工合同篇一
根據(jù)《_勞動(dòng)法》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章,現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽定本合同,以便在今后工作_同遵守。
一、勞動(dòng)合同期限。
第一條本合同期限為一年。年月至年月。
二、崗位職務(wù)及工作內(nèi)容。
第二條乙方同意按甲方工作需要,從事工作,擔(dān)任職務(wù),附《公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書(shū)》。
第三條乙方應(yīng)按甲方的相關(guān)制度及有關(guān)規(guī)定按時(shí)保質(zhì)保量完成相應(yīng)的工作任務(wù)。
三、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
第四條乙方工實(shí)行月工作制。
第五條甲方為乙方提供必要的工作條件,制定有關(guān)工作規(guī)范。
第六條甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行必要的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)和有關(guān)法律法規(guī)教育和培訓(xùn)。其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若乙方違約解除合同,應(yīng)賠償甲方此項(xiàng)費(fèi)用。
四、勞動(dòng)報(bào)酬。
第七條甲方應(yīng)遵循按勞分配原則對(duì)乙方進(jìn)行薪酬分配。
第八條甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資,基本工資為元。并視經(jīng)營(yíng)情況和乙方貢獻(xiàn)大小向乙方發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的獎(jiǎng)金。
第九條甲方因特殊原因需乙方延長(zhǎng)工作時(shí)間或在節(jié)假日加班的,應(yīng)依法安排乙方換休或支付加班加點(diǎn)工資。
第十條由于甲方原因致使乙方臨時(shí)下崗待工的,甲方應(yīng)保證乙方每月生活費(fèi)不低于基本工資的60%。
五、保險(xiǎn)、福利待遇。
第十一條乙方患病或負(fù)傷,其工資及醫(yī)療保險(xiǎn)待遇按國(guó)家和四川省有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動(dòng)紀(jì)律。
第十二條乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律和甲方依法制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作規(guī)范,嚴(yán)格遵守甲方的勞動(dòng)紀(jì)律。
第十三條乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德,保守甲方的商業(yè)秘密,不做有損客戶和甲方利益的事。
第十四條乙方應(yīng)積極參加甲方組織的有關(guān)培訓(xùn),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。
第十五條乙方違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定,甲方可給予其相應(yīng)紀(jì)律處分,直至解除合同,并追究其相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其他法律責(zé)任。
七、勞動(dòng)合同的變更、解除、終止和續(xù)訂。
第十六條訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化,本合同相應(yīng)變更相關(guān)內(nèi)容。
第十七條訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無(wú)法履行的,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以變更合同相關(guān)內(nèi)容。
第十八條因乙方工作任務(wù)完成情況在合同期內(nèi)甲方需對(duì)乙方作升(降)職的,雙方應(yīng)另行訂立合同,本合同自然終止。
第十九條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
第二十條乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;。
1、有違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定情節(jié)的;。
2、嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方利益造成重大損害的;。
3、被依法追究刑事責(zé)任的。
第二十一條有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但應(yīng)在三十日前以書(shū)面形式通知乙方:
2、乙方不能勝任工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;。
3、雙方不能依據(jù)本合同第十九條規(guī)定就變更合同達(dá)成協(xié)議的。
第二十二條甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難,經(jīng)向全體員工說(shuō)明情況,聽(tīng)取員工代表或工會(huì)意見(jiàn),并向勞動(dòng)行政管理部門(mén)報(bào)告后,可以解除本合同。
如依本條第一款解除合同后,甲方在六個(gè)月內(nèi)再錄用人員的,應(yīng)優(yōu)先錄用乙方。
第二十三條乙方有以下列情形之一,甲方不得依據(jù)本合同第二十一、二十二條終止、解除本合同:
1、患病或非固工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
2、職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的;。
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第二十四條乙方解除合同,應(yīng)當(dāng)提前三十日以書(shū)面形式通知甲方。
第二十五條有下列情形之一,乙方可以隨時(shí)通知甲方解除合同:
1、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的;。
2、甲方不能按本合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬或提供勞動(dòng)條件的。
第二十六條本合同期限屆滿,合同即行終止。當(dāng)事任何一方在本合同期滿前三十日向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)訂意向的,雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。
八、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與賠償。
第二十七條本合同一方或雙方違反或解除本合同所可能涉及的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償,按法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理。
第二十八條因履行本合同所發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,合同一方或雙方應(yīng)自爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十日向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人一方或雙方也可直接向該仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。對(duì)仲裁裁決不服的,可以向人民法院提起訴訟。
十、其他。
第二十九條甲方所制訂的《力城公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書(shū)》作為本合同附件。第三十條甲乙雙方其他約定:
第三十一條本合同未盡事宜,或與今后國(guó)家、四川省有關(guān)規(guī)定相悖的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字、蓋章生效。
甲方:法定代表:
乙方:
簽訂日期:年月日
裝飾公司用工合同篇二
甲方:
乙方:
甲方(用人單位)名稱:法定代表人:地址:聯(lián)系電話:
乙方(勞動(dòng)者)姓名:居民身份證號(hào):聯(lián)系電話:根據(jù)《xxx勞動(dòng)法》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則訂立本勞動(dòng)合同。
甲乙雙方選擇以下第。
(一)有固定期限:自年月日起至年月日止。
(二)無(wú)固定期限:自年月日起至年月日止。
(四)根據(jù)甲方工作需要和任職要求,乙方同意在崗位上工作。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,可以變更工作崗位,雙方簽署的變更協(xié)議或者通知書(shū)作為本合同的附件。
(五)乙方應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作數(shù)量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(六)乙方每日工作時(shí)間不超過(guò)10小時(shí)。
甲方因生產(chǎn)提點(diǎn)不能按照前款執(zhí)行時(shí),可以實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)或者不定時(shí)工作制。
(七)甲方根據(jù)本單位的工資制度,按照考勤確定乙方正常工作時(shí)間。甲方提供食宿條件或者等同于提供食宿條件的,不得折算為乙方工資。
(八)甲方按月以貨幣形式支付乙方工資,每月15日前支付上個(gè)月的工資,并由乙方簽字確認(rèn)。
(九)甲方根據(jù)乙方的一年內(nèi)出勤數(shù)量完成產(chǎn)值大小、給公司創(chuàng)造的利潤(rùn)大小和遵守的各種規(guī)章制度情況以及工作中造成的各方面的損失情況實(shí)行獎(jiǎng)罰制度。年終依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的民意調(diào)查和管理班子的評(píng)比確定獎(jiǎng)金數(shù)額發(fā)放給乙方。
(十)甲方為乙方提供符合有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的勞動(dòng)安全保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品和其他勞動(dòng)條件。甲方必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)女職工和未成年人實(shí)行特殊勞動(dòng)保護(hù)。
(十一)甲方在乙方上崗前對(duì)乙方進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。在施工現(xiàn)場(chǎng),甲方必須按照國(guó)家建筑施工安全生產(chǎn)的規(guī)定,采取必要的安全措施。
(十二)甲方為乙方提供的宿舍、食堂、飲用水、洗浴、公廁等基本生活條件必須達(dá)到安全衛(wèi)生要求,其中建筑施工現(xiàn)場(chǎng)必須符合建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
(十三)用人單位應(yīng)當(dāng)將依法參加工傷保險(xiǎn)的情況在本單位內(nèi)公示。用人單位和職工應(yīng)當(dāng)預(yù)防工傷事故發(fā)生,避免和減少職業(yè)病危害。職工發(fā)生工傷時(shí),用人單位應(yīng)當(dāng)采取措施使工傷職工得到及時(shí)救治。
(十四)甲方依法制定的需要乙方遵守的勞動(dòng)規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)在與乙方簽訂本勞動(dòng)合同時(shí)告知乙方。
(十五)乙方自覺(jué)遵守有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)和甲方依法規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,服從管理,按時(shí)完成工作任務(wù)。
(十六)甲乙雙方單方面解除本合同,應(yīng)符合《勞動(dòng)法》第25條、第26條、第27條、第31條和第32條的規(guī)定。
(十七)勞動(dòng)合同期滿或者當(dāng)事人約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn),勞動(dòng)合同即行終止。甲乙雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。
(十八)解除、終止勞動(dòng)合同時(shí),甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定出具解除、終止勞動(dòng)合同的證明書(shū)或者相關(guān)文件。
(十九)甲、乙雙方在履行本勞動(dòng)合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議,可先協(xié)商解決,不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,可在爭(zhēng)議發(fā)生之日起60日內(nèi)向當(dāng)?shù)?用人單位工商注冊(cè)地或者施工地)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,對(duì)仲裁不服的,可以在15日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
(二十)甲、乙雙方約定的其他內(nèi)容如下:本合同后附的附件1、2與本合同是其不可分割的一部分,與其具有同等法律效力。
(二十一)本勞動(dòng)合同與國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定相違背的,依照國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本勞動(dòng)合同簽訂地:
本勞動(dòng)合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本勞動(dòng)合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方(公章):乙方(簽字):
法定代表人或委托代理人(簽字):
簽字日期:年月日
裝飾公司用工合同篇三
甲方(單位名稱)。
乙方(勞動(dòng)者)。
身份證號(hào)碼:
地址:
家庭住址:
根據(jù)《_勞動(dòng)法》、《_勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等自愿、協(xié)商一致簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
第一條合同期限。
合同期限自年月日到年月日,其中試用期為兩個(gè)月,至年月日止。試用期內(nèi)經(jīng)甲方考核不合格者,甲方有權(quán)單方面內(nèi)向乙方發(fā)出書(shū)面通知,延長(zhǎng)乙方的試用期或解除勞動(dòng)合同。
第二條工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容。
(一)根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的(工作地點(diǎn))從事(崗位、工種)工作。在合同履行期間,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更工作地點(diǎn)、崗位、工種。
(二)乙方應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第三條工作時(shí)間和休息休假。
(一)甲乙雙方同意按以下第種方式確定乙方的工作時(shí)間。
1、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,即每日工作8小時(shí)(不超過(guò)8小時(shí)),每周工作40小時(shí)(不超過(guò)40小時(shí)),每周至少休息一日。
2、不定時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門(mén)審批,乙方所在崗位實(shí)行不定時(shí)工作制。
3、綜合計(jì)算工時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門(mén)審批,乙方所在崗位實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(二)甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要延長(zhǎng)工作時(shí)間的,按《勞動(dòng)法》第四十一條執(zhí)行。
(三)乙方依法享有法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期。
(四)乙方的其他休息休假安排.
第四條勞動(dòng)報(bào)酬。
(一)乙方試用期的基本工資標(biāo)準(zhǔn)為元/月,乙方在試用期的工資不得低于甲方單位相同崗位最低工資或者勞動(dòng)合同約定工資的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方試用期滿后,甲方應(yīng)根據(jù)本單位的工資制度,實(shí)行計(jì)時(shí)工資?;?固定)工資為元/月,如甲方的工資制度發(fā)生變化或乙方的工作崗位變動(dòng),按新的工資標(biāo)準(zhǔn)確定。其他工資形式。具體約定如下:
(三)甲方每月10日發(fā)放工資。甲方至少每月以貨幣形式向乙方支付一次工資,不得克扣或無(wú)故拖欠乙方工資。
(四)乙方加班工資、假期工資及特殊情況下的工資支付按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第五條社會(huì)保險(xiǎn)和福利待遇。
(一)甲、乙雙方必須依法參加當(dāng)?shù)卣?guī)定的法定社會(huì)保險(xiǎn),并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定按時(shí)向_門(mén)所屬社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),其中乙方應(yīng)繳納部分由甲方從乙方工資中代扣代繳。
(二)乙方患病或非因工負(fù)傷,甲方應(yīng)按國(guó)家和省、市的有關(guān)規(guī)定給予乙方享受醫(yī)療期和醫(yī)療期待遇。
(三)乙方患職業(yè)病、因工負(fù)傷的,甲方按《職業(yè)病防治法》、《工傷保險(xiǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
(四)乙方的公休假、年休假、探親假、婚喪假、女工孕期、產(chǎn)期、哺乳期待遇以及解除(終止)勞動(dòng)合同時(shí)乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(生活補(bǔ)助費(fèi))醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放等,均按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策以及甲方依法制定的規(guī)定執(zhí)行。
第六條勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)。
(一)甲方按國(guó)家和省、市有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定,提供符合國(guó)家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)作業(yè)場(chǎng)所和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品,切實(shí)保護(hù)乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。對(duì)從事有職業(yè)危害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。
(二)甲方按國(guó)家和省、市有關(guān)規(guī)定,做好女員工和未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作。
(三)乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè);對(duì)甲方危害生命安全和身體健康的行為,乙方有權(quán)要求改正或向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。
第七條勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度。
(一)甲方依法制定的規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)告知乙方。
(二)乙方應(yīng)遵守國(guó)家和省、市有關(guān)法律法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度,按時(shí)完成工作任務(wù),提高職業(yè)技能,遵守安全操作規(guī)程和職業(yè)道德。
(三)乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律,甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度,給予相應(yīng)的行政處理、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等,直至解除本合同。
第八條勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂。
(一)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更合同。變更合同應(yīng)采用書(shū)面形式。變更后的合同文本雙方各執(zhí)一份。
(二)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除合同。甲方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30以書(shū)面形式通知乙方或額外支付乙方一個(gè)月工資后,可以解除勞動(dòng)合同;試用期內(nèi)提前3日通知乙方,可以解除勞動(dòng)合同。乙方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30日以書(shū)面形式通知甲方,試用期內(nèi)提前3日通知甲方,可以解除勞動(dòng)合同。甲方在15日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
(三)有下列情形之一的,本合同即行終止,雙方辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù):
1、本合同期滿的;。
2、乙方開(kāi)始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;。
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;。
4、甲方被依法宣告破產(chǎn)的;。
5、甲方被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo)或者甲方?jīng)Q定提前解散的;。
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
(四)本合同期滿前,甲乙雙方應(yīng)提前天協(xié)商勞動(dòng)合同續(xù)訂事宜,協(xié)商一致的,續(xù)訂勞動(dòng)合同。
第九條勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理。
甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議的,應(yīng)先協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以向本單位工會(huì)尋求解決或向本單位勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;也可以直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。對(duì)仲裁裁決無(wú)異議的,雙方必須履行;對(duì)仲裁裁決不服的,可以向人民法院起訴。
第十條雙方約定其他事項(xiàng)。
第十一條其它。
(一)本合同未盡事宜或合同條款與現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定有抵觸的,按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。
(二)本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,涂改或未經(jīng)書(shū)面授權(quán)代簽無(wú)效。
(三)甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(簽章)。
乙方:(簽章)。
時(shí)間:年月日時(shí)間:年月日。
裝飾公司用工合同篇四
甲方(雇主)。
單位名稱:
地址:
乙方(雇員)。
姓名:
性別:
身份證號(hào):
家庭住址:
根據(jù)《_合同法》和天津市的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
本協(xié)議期限為_(kāi)_____月。本協(xié)議于_______年___月___日生效。
乙方承擔(dān)的勞務(wù)內(nèi)容、要求為:
(一)甲方分配乙方在________崗位擔(dān)任________職務(wù)(工種)。在正常情況下乙方必須完成生產(chǎn)(工作)任務(wù),具體生產(chǎn)(工作)任務(wù)為:______________________________________。
(二)工作地點(diǎn):______________________________________________。
甲方支付乙方勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、方式、時(shí)間:
(一)勞務(wù)費(fèi)______________________________元整(_________元)/月。
(二)勞務(wù)費(fèi)用的支付方式:每月____號(hào),甲方轉(zhuǎn)賬到乙方銀行賬號(hào)(開(kāi)戶行:_______________________;賬號(hào):______________________________)。
(三)乙方依法應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅,甲方依法代為扣繳。
甲乙雙方約定,甲方為乙方購(gòu)買(mǎi)_________意外傷害保險(xiǎn)卡,用于乙方在為甲方提供勞務(wù)過(guò)程中發(fā)生意外傷害的補(bǔ)償。保險(xiǎn)期間與本合同期限相同。
甲方義務(wù)。
一、甲方根據(jù)國(guó)家法律和本市的有關(guān)規(guī)定,給乙方提供安全衛(wèi)生的勞務(wù)條件,發(fā)給乙方必要的勞務(wù)保護(hù)用品。
二、甲方對(duì)乙方進(jìn)行安全教育和必要的培訓(xùn);乙方從事特種作業(yè)的必須經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格后持證上崗。
三、乙方在勞務(wù)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守勞務(wù)安全衛(wèi)生規(guī)程和操作規(guī)程,有權(quán)拒絕違章指揮,對(duì)甲方及其管理人員漠視職工安全和健康的行為有權(quán)檢舉、控告。
一、乙方應(yīng)遵守甲方依法制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律。
二、甲方有權(quán)依據(jù)國(guó)家和天津市的有關(guān)規(guī)定及企業(yè)的規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律對(duì)乙方實(shí)行管理。
裝飾公司用工合同篇五
因工作需要,按照國(guó)家、北京市有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,聘用__________(以下稱乙方)為我公司員工。雙方根據(jù)平等自愿,協(xié)商一致的原則,簽定本合同,確立勞動(dòng)關(guān)系,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
一、合同期限。
本合同自________年____月____日起生效。本合同有效期經(jīng)甲、乙雙方商定,采取下列第________種形式。
1.合同有效期限____年,至________年____月____日止。
2.無(wú)固定期限。本合同除可因甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化或在定期考核中發(fā)現(xiàn)乙方未能認(rèn)真履行本合同規(guī)定的勞動(dòng)義務(wù)而依法予以終止外,其他終止條件為_(kāi)________。
3.合同期限至于____工作(任務(wù))完成時(shí)終止。其完成的標(biāo)志事件是__________。
新招收、調(diào)入、統(tǒng)一分配人員的勞動(dòng)合同,自生效之日起____個(gè)月內(nèi)為試用期。
本合同由甲乙雙方各存一份。鑒證時(shí)還需交鑒證機(jī)構(gòu)一份。均具有同等效力。
二、工作任務(wù)。
(一)乙方職位是__________,向____________報(bào)告。
(二)在合同期內(nèi),甲方將可能指派乙方于其它職位。
三、工作時(shí)間。
(一)甲方實(shí)行每日不超過(guò)___小時(shí),平均每周不超過(guò)___小時(shí)的工作制度。并保證乙方每周至少不間斷休息______小時(shí)。
(二)甲方可以報(bào)經(jīng)勞動(dòng)行政部門(mén)批準(zhǔn)實(shí)行不定時(shí)工作制或綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(三)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與工會(huì)或乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點(diǎn)。但每個(gè)工作日延長(zhǎng)工作時(shí)間不得超過(guò)___小時(shí),每月累計(jì)不得超過(guò)___小時(shí)。
(四)有下列情形之一的,甲方延長(zhǎng)工作時(shí)間不受本條第(三)項(xiàng)規(guī)定限制:
3.在法定節(jié)日和公休假日內(nèi)工作不能間斷,必須連續(xù)生產(chǎn)、運(yùn)輸或者營(yíng)業(yè)的;
4.必須利用法定節(jié)日或公休假日的停產(chǎn)期間進(jìn)行設(shè)備檢修、保養(yǎng)的;
5.為完成國(guó)防緊急任務(wù)的;
6.為完成國(guó)家下達(dá)的其他緊急生產(chǎn)任務(wù)的。
四、休假。
乙方在合同期內(nèi)享受?chē)?guó)家規(guī)定的節(jié)日、公休假日以及年休假、探親、婚喪、計(jì)劃生育、女職工勞動(dòng)保護(hù)等假期的待遇。
甲方(蓋章)__________乙方(蓋章)__________。
裝飾公司用工合同篇六
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)。
承包方:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)。
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以資共同遵守。
第一條工程概況。
工程名稱:.
工程地點(diǎn):.
工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn):《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
工程期限_____歷天,開(kāi)工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計(jì)算)。
合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)詳見(jiàn)《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》,施工過(guò)程中有增減項(xiàng)目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費(fèi)用。
第二條施工圖紙。
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見(jiàn):裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)__________元,由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第三條甲方義務(wù)。
開(kāi)工前______天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負(fù)責(zé)。
負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報(bào)批的全部費(fèi)用。
負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;。
施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作;。
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督,辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購(gòu)材料。
第四條乙方義務(wù)。
指派為乙方駐工地監(jiān)理,負(fù)責(zé)本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
保護(hù)好原場(chǎng)所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條工程變更。
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認(rèn),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)裝飾裝修工程增減項(xiàng)目單)。
第六條材料的提供。
由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤。
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程款支付方式。
合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時(shí),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第二次:木工進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第三次:扇灰油漆進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗(yàn)收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的5%,即元。
第十三條附則。
本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________(簽字)乙方:東莞。
__。
裝飾工程有限公司(蓋章)。
法定代理人:法定代理人:_____________。
委托代理人:_____________委托代理人:_____________。
電話:電話:
__。
裝飾公司用工合同篇七
甲方:
乙方(雇請(qǐng)人):
甲方因生產(chǎn)(工作)需要,雇請(qǐng)乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中期間工資為。違犯此約定視為放棄本合同任務(wù)。
乙方同意服從甲方的作業(yè)(工作)需要:在崗位,承擔(dān)作業(yè)(工作)任務(wù)。
甲方應(yīng)根據(jù)上級(jí)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定制定各項(xiàng)管理規(guī)章制度,乙方應(yīng)自覺(jué)遵守國(guó)家的法律,法規(guī)和本單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。
甲方有權(quán)對(duì)乙方履行職責(zé)和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎(jiǎng)懲。乙方要按規(guī)定作業(yè),安全作業(yè),不得違規(guī)操作。
1、甲方實(shí)行小時(shí)工作制度,因工作需要,有時(shí)要進(jìn)休息換班,乙方應(yīng)服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,保證乙方的工資收入不低于本市當(dāng)年規(guī)定的中等工資標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方工資按,期滿根據(jù)乙方所從事的'工作表現(xiàn)在位認(rèn)證由甲方負(fù)責(zé)給予乙方?jīng)Q定。
4、甲方每月日如期發(fā)放工資,(逾期未發(fā)工資的,從超過(guò)發(fā)薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標(biāo)準(zhǔn)賠償給乙方)。
乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,對(duì)甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權(quán)提出批評(píng)并向有關(guān)部門(mén)檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動(dòng)教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營(yíng)私舞弊等嚴(yán)重問(wèn)題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動(dòng)紀(jì)律,經(jīng)教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強(qiáng)迫勞動(dòng)、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
(5)甲方連續(xù)二個(gè)月不支付乙方工資的。
(6)有關(guān)部門(mén)確認(rèn)勞動(dòng)安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
(7)律法規(guī)規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動(dòng)合同的,應(yīng)提前15天書(shū)面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負(fù)傷的醫(yī)療期滿,不能從事原來(lái)的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒(méi)有得到批準(zhǔn)離開(kāi)的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當(dāng)月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律被甲方開(kāi)除的,甲方不退還壓金和當(dāng)月工資。
甲方(蓋章):__________________。
代表人(簽字):________________。
_________年________月_______日。
乙方:_________________________。
身份證號(hào)碼:____________________。
_________年________月_______日。
裝飾公司用工合同篇八
甲方:
乙方:
甲方(______裝飾公司)所簽定裝飾工程由乙方進(jìn)行施工。甲方應(yīng)保證乙方的工程量,乙方應(yīng)如期保持保量的完成。
1、要求乙方遵守公司規(guī)章制度,遵守公司領(lǐng)導(dǎo)安排,如不遵守按工程部處罰條款進(jìn)行處罰,所有施工安全由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方應(yīng)在規(guī)定的工期內(nèi)按質(zhì)按量的完成甲方的工程,如超期,每超一天按工程款的2%賠償甲方。
3、施工期內(nèi)乙方應(yīng)注意安全,甲方一律不承擔(dān)安全方面的責(zé)任。
4、乙方必須保守公司商業(yè)秘密。
5、乙方在現(xiàn)場(chǎng)施工期間必須聽(tīng)從甲方施工監(jiān)理安排工作時(shí)間和其他事宜。服從公司派單。
1、乙方遵守公司規(guī)章制度,遵守公司領(lǐng)導(dǎo)安排,如不遵守按工程部處罰條款進(jìn)行處罰,所有施工安全由乙方負(fù)責(zé)。
1、甲方應(yīng)在乙方施工完成合格的情況下保證資金的支付,工程上有難度的問(wèn)題公司應(yīng)配合工程部及時(shí)解決。
甲方:乙方:
年月日年月日
裝飾公司用工合同篇九
____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《_勞動(dòng)合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
1、勞動(dòng)合同類(lèi)型和期限。
甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個(gè)月。
(二)無(wú)固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時(shí)即行終止。
雙方同意本合同有效期內(nèi)___個(gè)月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(mén)(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無(wú)正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛(ài)護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
3.勞動(dòng)報(bào)酬和保險(xiǎn)福利待遇。
乙方正常工作時(shí)間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
提成工資制:以實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)計(jì)算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/每月支付,基本工資____________元,若無(wú)達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
甲乙雙方按國(guó)家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定交納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動(dòng)合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動(dòng)時(shí)間。
甲方實(shí)行國(guó)家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間制度,具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
甲方按照國(guó)家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件、必要的勞動(dòng)保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動(dòng)條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動(dòng)紀(jì)律。
甲方的商業(yè)秘密包括:
公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
技術(shù)資料,包括實(shí)物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及指標(biāo),包括財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
裝飾公司用工合同篇十
買(mǎi)方:賣(mài)方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元,rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方:賣(mài)方:
帳號(hào):帳號(hào):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
代表:代表:
日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十一
甲方:
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心。
(以下簡(jiǎn)稱甲方、乙方)。
為了保障雙方權(quán)益,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1.乙方應(yīng)以雙方確認(rèn)的產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格及時(shí)、準(zhǔn)確地給甲方供貨;
2.乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時(shí)內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購(gòu)的貨物按時(shí)送到甲方指定地點(diǎn)。第一次送貨乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,二次或再次補(bǔ)貨按照當(dāng)?shù)匦星槭杖∩蠘琴M(fèi)。
3.由甲方指定代表人,對(duì)乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項(xiàng)內(nèi)容得以確認(rèn)后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點(diǎn)上有任何變更,應(yīng)及時(shí)知會(huì)乙方,否則一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
4.經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過(guò)天,每月日前應(yīng)將當(dāng)期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時(shí)乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進(jìn)行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5.在雙方合作的過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價(jià)傾銷(xiāo)的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6.甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時(shí),若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將在收到通知后24小時(shí)內(nèi)上門(mén)處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴(kuò)大,對(duì)于甲方造成擴(kuò)大部分的損失乙方有權(quán)不負(fù)任何責(zé)任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理,經(jīng)問(wèn)題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將補(bǔ)償補(bǔ)償其直接損失,但不承擔(dān)由此造成的甲方的間接損失。
8.乙方為甲方提供專項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容包括如下項(xiàng)目:。
(1)免費(fèi)提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費(fèi)提供乳膠漆墻面a類(lèi)淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費(fèi)提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無(wú)氣噴涂服務(wù);
(5)免費(fèi)提供所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9.在協(xié)議期限內(nèi),貨品價(jià)格是經(jīng)雙方確認(rèn)并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價(jià)格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價(jià)格,同時(shí)終止原協(xié)議價(jià)格。
10.其他事宜:
11.為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時(shí)有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過(guò)友好方式協(xié)商解決,不能解決時(shí)在乙方所在地司法裁決解決。
12.本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13.組成本協(xié)議的文件包含供貨價(jià)格表、指定授權(quán)人委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)。
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(hào)(農(nóng)行隔壁)。
代表人:(單位簽章)。
裝飾公司用工合同篇十二
買(mǎi)方:
賣(mài)方:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元,rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。貨物的.安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方:
代表:
日期:
賣(mài)方:
代表:
日期:
裝飾公司用工合同篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)簽訂本裝飾裝飾用工合同,具體條款如下:
一、工程名稱:
二、工期 天完工:從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按甲方的規(guī)定要求為準(zhǔn)。
四、安全責(zé)任
1)乙方在施工期間,施工人員安全事故,由乙方全權(quán)承擔(dān)一切費(fèi)用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后,進(jìn)場(chǎng)施工15天后,甲方預(yù)付給乙方工程款20000元整(人民幣)。
六、其他具體規(guī)定
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)。
2)施工期間,甲方提供房門(mén)鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1)本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂,裝飾用工合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手印)后生效。
2)附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3)裝飾用工合同履行完后自動(dòng)終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):甲方簽章(手印):
乙方(簽字):乙方簽章(手?。?BR> 簽約地點(diǎn):
甲方聯(lián)系方式:
乙方聯(lián)系方式:
年 月 日
裝飾公司用工合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計(jì)任務(wù):
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
(一)本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國(guó)家和現(xiàn)行市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為 元/平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費(fèi) 元,金額大寫(xiě) 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
(1)上門(mén)測(cè)量,價(jià)格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價(jià)格: 元/份
(4)出平立面圖及剖面圖,價(jià)格: 元
(5)出水電施工圖,價(jià)格: 元
(6)出效果圖,價(jià)格: 元/張
(一)乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說(shuō)明。
(二)平立面圖
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現(xiàn)場(chǎng)制作的家具立面圖
5、門(mén)立面圖
6、廚房、衛(wèi)生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場(chǎng)需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門(mén)窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關(guān)剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案通過(guò)后 天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計(jì)費(fèi)。
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件,并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)工前的設(shè)計(jì)交底工作。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題。按規(guī)定參加工程竣工的驗(yàn)收。
(一)由于乙方原因而沒(méi)有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí),乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)費(fèi)的_______違約金。
(二)由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方有責(zé)任在設(shè)計(jì)上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過(guò)該部分工程的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(三)甲方不履行合同時(shí),乙方不返回定金,且按乙方實(shí)際完成工作量另付設(shè)計(jì)費(fèi)。乙方不履行合同時(shí),應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時(shí)返還已收取定金外的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設(shè)計(jì)合同時(shí),應(yīng)提前一周書(shū)面通知對(duì)方,對(duì)本合同中的遺留問(wèn)題取得一致意見(jiàn),形成書(shū)面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設(shè)計(jì)工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計(jì)文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第____種方式解決:
1、向消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書(shū)面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.4 合同履行完后自動(dòng)終止。
15.5 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
裝飾公司用工合同篇十五
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元, rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的 __________%(計(jì)rmb__________元)賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
帳號(hào): 帳號(hào):
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
代表: 代表:
日期: 20xx年x月x日 日期: 20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十六
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號(hào)。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號(hào)25號(hào)302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長(zhǎng)。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號(hào)三號(hào)公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔(dān)任審判長(zhǎng),法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國(guó)際花園工程加工型材,單價(jià)2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費(fèi),尚欠原告加工費(fèi)461371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請(qǐng)求判令被告給付原告加工費(fèi)461371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日)并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細(xì)。
被告辯稱:對(duì)于鋁型材加工費(fèi)無(wú)異議,但是對(duì)于pvc板材加工費(fèi)不予認(rèn)可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費(fèi)不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當(dāng)另行起訴。即使法院合并審理,被告對(duì)于其加工量無(wú)異議,對(duì)于價(jià)格有異議。由于被告與原告并未進(jìn)行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒(méi)有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計(jì)算。此外,原告在加工過(guò)程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對(duì)原告提交的加工合同的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認(rèn),對(duì)于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對(duì)其關(guān)聯(lián)性部分確認(rèn),對(duì)于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價(jià)格部分不予確認(rèn),對(duì)于發(fā)票接收單、明細(xì)的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對(duì)于其關(guān)聯(lián)性不予確認(rèn)。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進(jìn)度滾動(dòng)付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108034個(gè),原告最后一次供貨時(shí)間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費(fèi)245303。11元及pvc板材加工費(fèi)至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實(shí),有原告提交的上述證據(jù)和當(dāng)事人陳述意見(jiàn)在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實(shí)意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價(jià)格,無(wú)證據(jù)表明原、被告雙方曾對(duì)此進(jìn)行約定,對(duì)于原告提出的按照2元每塊計(jì)算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對(duì)此表示認(rèn)可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請(qǐng)鑒定,故本院不予支持,對(duì)于被告自認(rèn)的按照0。2元每塊計(jì)算意見(jiàn),本院予以確認(rèn)。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費(fèi)21606。8元。至此,被告尚欠原告加工費(fèi)266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時(shí)間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當(dāng)在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責(zé)任。對(duì)于原告要求被告給付加工費(fèi)461371。11元,賠償逾期付款的.利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國(guó)人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算)的訴訟請(qǐng)求,本院支持其中的加工費(fèi)266909。91元及自xx年3月17日起計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國(guó)人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當(dāng)另行起訴pvc板材加工費(fèi)的抗辯意見(jiàn),本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條,《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請(qǐng)求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負(fù)擔(dān)二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費(fèi),上訴于北京市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理。
審判長(zhǎng)李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書(shū)記員李雪蓮。
裝飾公司用工合同篇十七
買(mǎi)方:賣(mài)方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元,rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)。賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的.因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方:賣(mài)方:
帳號(hào):帳號(hào):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
代表:代表:
日期:年月日日期:年月日
裝飾公司用工合同篇十八
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
1、勞動(dòng)合同類(lèi)型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個(gè)月。
(二)無(wú)固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時(shí)即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個(gè)月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(mén)(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無(wú)正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛(ài)護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
3.勞動(dòng)報(bào)酬和保險(xiǎn)福利待遇。
3.1乙方正常工作時(shí)間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制:以實(shí)際業(yè)績(jī)數(shù)計(jì)算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_(tái)______元/每月支付,基本工資____________元,若無(wú)達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
3.4甲乙雙方按國(guó)家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定交納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動(dòng)合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
4.勞動(dòng)時(shí)間。
4.1甲方實(shí)行國(guó)家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間制度,具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國(guó)家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件、必要的勞動(dòng)保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動(dòng)條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動(dòng)紀(jì)律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括:
6.2.1公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
6.2.2技術(shù)資料,包括實(shí)物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
6.2.3公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及指標(biāo),包括財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
6.2.4市場(chǎng)狀況,包括業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應(yīng)商資料、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲(chǔ)在各類(lèi)住處包括電腦、網(wǎng)絡(luò)中的各種資料。
7.技術(shù)成果和非技術(shù)成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術(shù)成果和非技術(shù)成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品,能夠申請(qǐng)專利的,申請(qǐng)權(quán)歸屬甲方。
8.勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同,續(xù)訂的勞動(dòng)合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動(dòng)合同期滿,沒(méi)有辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù),而存在事實(shí)的勞動(dòng)關(guān)系,視為延續(xù)過(guò)去合同,延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一,甲方可以解聘乙方:
8.3.1在試用期間,被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計(jì)7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密,給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律、規(guī)章制度或嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,對(duì)甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動(dòng)合同約定的工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動(dòng)合同訂立時(shí)依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行,經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜,等甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項(xiàng)補(bǔ)充協(xié)商,是本合同的有效附件,與本合同具有同等的法律效力,補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
9.2本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動(dòng)合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權(quán)代簽,無(wú)效。勞動(dòng)合同為解決雙方勞動(dòng)爭(zhēng)議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前,乙方已閱讀過(guò)本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關(guān)規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
裝飾公司用工合同篇十九
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方共同協(xié)商,由買(mǎi)方向賣(mài)方訂購(gòu)辦公家具一批(詳見(jiàn)清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識(shí):
一、合同總價(jià):人民幣(大寫(xiě))______________________元, rmb(小寫(xiě)__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買(mǎi)方即付總貨款的 __________%(計(jì)rmb__________元)。賣(mài)方收到預(yù)付款后開(kāi)始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣(mài)方交貨并經(jīng)買(mǎi)方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買(mǎi)方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣(mài)方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買(mǎi)方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買(mǎi)方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣(mài)方收到買(mǎi)方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣(mài)方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣(mài)方對(duì)所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣(mài)方延期交貨時(shí),賣(mài)方無(wú)須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號(hào)、金額等填寫(xiě)完整。
2、現(xiàn)金:買(mǎi)方支付現(xiàn)金時(shí),由賣(mài)方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對(duì)方所造成的全部損失均由對(duì)方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商并書(shū)面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門(mén)起訴,但無(wú)爭(zhēng)議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買(mǎi)方: 賣(mài)方:
帳號(hào): 帳號(hào):
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
代表: 代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
裝飾公司用工合同篇二十
甲方:
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心
(以下簡(jiǎn)稱甲方、乙方)
為了保障雙方權(quán)益,維護(hù)良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1. 乙方應(yīng)以雙方確認(rèn)的產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格及時(shí)、準(zhǔn)確地給甲方供貨;
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時(shí)內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購(gòu)的貨物按時(shí)送到甲方指定地點(diǎn)。第一次送貨乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,二次或再次補(bǔ)貨按照當(dāng)?shù)匦星槭杖∩蠘琴M(fèi)。
3. 由甲方指定代表人, 對(duì)乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項(xiàng)內(nèi)容得以確認(rèn)后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點(diǎn)上有任何變更,應(yīng)及時(shí)知會(huì)乙方,否則一切后果由甲方負(fù)責(zé)。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過(guò)天,每月日前應(yīng)將當(dāng)期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時(shí)乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進(jìn)行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過(guò)程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價(jià)傾銷(xiāo)的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時(shí),若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將在收到通知后24小時(shí)內(nèi)上門(mén)處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴(kuò)大,對(duì)于甲方造成擴(kuò)大部分的損失乙方有權(quán)不負(fù)任何責(zé)任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理,經(jīng)問(wèn)題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方將補(bǔ)償補(bǔ)償其直接損失,但不承擔(dān)由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容包括如下項(xiàng)目:
(1)免費(fèi)提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費(fèi)提供乳膠漆墻面a類(lèi)淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費(fèi)提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無(wú)氣噴涂服務(wù);
(5)免費(fèi)提供所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9. 在協(xié)議期限內(nèi),貨品價(jià)格是經(jīng)雙方確認(rèn)并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價(jià)格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價(jià)格,同時(shí)終止原協(xié)議價(jià)格。
10. 其他事宜:
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時(shí)有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過(guò)友好方式協(xié)商解決,不能解決時(shí)在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價(jià)格表、指定授權(quán)人委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)
年月日
乙方:華潤(rùn)漆黃石服務(wù)中心 地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(hào)(農(nóng)行隔壁)
代表人:(單位簽章)
年月日