在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是我為大家搜集的合同范文，僅供參考，一起來看看吧
服裝加工的合同簽篇一
定做方（甲方）：
承攬方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就20xx年春夏季服裝加工生產(chǎn)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
貨品名稱
單號
款號
數(shù)量
金額
交貨期
甲方提供面料、商標(biāo)、拉鏈、及有甲方logo的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負(fù)責(zé)運輸。
乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準(zhǔn)進行計算。
1、乙方需按甲方的要求提前制作產(chǎn)前樣板給甲方批核封存，作為加工生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)進行操作并以此為驗貨收貨的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內(nèi)驗布，并提供《驗布報告》（包括數(shù)量確認(rèn)），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。
3、生產(chǎn)之前，乙方要向甲方提供生產(chǎn)計劃，以便監(jiān)控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。
乙方不得使用甲方的商標(biāo)和產(chǎn)品的款式設(shè)計，或外流給別人使用。否則，將承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產(chǎn)中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔(dān)加工費%的違約金。
2、甲方依據(jù)產(chǎn)前封存的樣板驗貨，如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權(quán)責(zé)令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產(chǎn)生的后果則由甲方承當(dāng)。
以上條款，雙方遵守執(zhí)行，未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同樣具有法律效力。
服裝加工的合同簽篇二
甲方：(承攬人)：
乙方：(定作人)：
合同編號：
簽訂地點：
______市根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工生產(chǎn)______品牌服飾，現(xiàn)達(dá)成協(xié)議如下：
二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定，并經(jīng)過乙方最終確認(rèn)的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產(chǎn)品工藝單要求生產(chǎn)。
三、布料和輔料的提供及確認(rèn)：經(jīng)雙方確認(rèn)款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標(biāo)等)給甲方生產(chǎn)中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產(chǎn)品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據(jù)乙方提供的商標(biāo)，如有涉及第三方的知識產(chǎn)權(quán)而引起糾紛，概由乙方負(fù)責(zé)。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：
1、貨物在本合同生效之日起在______年09月18日到______年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔(dān)。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
五、包裝要求：
內(nèi)層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準(zhǔn)確無誤的注明服裝名稱、數(shù)量、貨號。
六、a.b.結(jié)算方式和付款方式：
七、1、2、違約責(zé)任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認(rèn)訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應(yīng)在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內(nèi)填寫的文字部分及訂貨細(xì)碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。
甲方：______市______服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
乙方：______服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
服裝加工的合同簽篇三
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
品名：________________貨號：_______________
面料：________________顏色：_______________
尺碼：________________
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數(shù)量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
由乙方提供原材料，甲方確認(rèn)，具體見下：
材料名稱：
質(zhì)量：
加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認(rèn)后，再進行批量生產(chǎn)。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
1、加工單價：_______元/套
內(nèi)用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔(dān)。
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負(fù)擔(dān)。
3:產(chǎn)品的交(提)貨期限：________年____月____日。
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款________元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi)，甲方須預(yù)付百分之五十的`貨款給乙方。
2、終結(jié)付款額，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認(rèn)可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當(dāng)日內(nèi)付清乙方全部貨款。
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第二款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)、乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量，如有制作問題，乙方須負(fù)責(zé)修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。
(4)未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
為了保持貴我雙方良好的合作態(tài)勢，追求雙方互利共贏，長期發(fā)展，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，特制定如下加工協(xié)議，以期雙方共同遵守：
凡自愿接受本“加工協(xié)議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產(chǎn)計劃，并下達(dá)“縫制外發(fā)加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
“縫制外發(fā)加工計劃單”一旦簽字認(rèn)可，雙方必須遵照執(zhí)行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認(rèn)可，并調(diào)劑替代品種，以保證加工單位生產(chǎn)不脫節(jié)。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執(zhí)行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達(dá)衣片當(dāng)日)，征得同意后重新調(diào)整并書面確認(rèn)新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現(xiàn)的，取消加工資格，并視損失大小承擔(dān)違約責(zé)任。
訂單補數(shù)加工方有義務(wù)按照我方要求按期完成。
衣片、輔料實行當(dāng)面點清，簽字交接。數(shù)額較大的，當(dāng)日點清大包，細(xì)數(shù)如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
1、必須先封樣后生產(chǎn)，嚴(yán)格按照我司封樣意見和工藝要求執(zhí)行。未經(jīng)我司封樣，擅自生產(chǎn)造成的損失由加工方承擔(dān)。
2、必須服從我司品質(zhì)管理人員的指導(dǎo)。產(chǎn)品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負(fù)責(zé)人，以便安排工藝人員現(xiàn)場排版或品質(zhì)人員跟單。
3、必須保持生產(chǎn)機臺和現(xiàn)場衛(wèi)生，杜絕油漬、土污漬等。
4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的(須征得我司認(rèn)可)，則按0.50元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
成品交貨實行當(dāng)面點清，簽字交接。數(shù)額較大的，當(dāng)日點清大包，細(xì)數(shù)如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認(rèn)可)。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨后定價)。我司不接受在生產(chǎn)過程中要求定價或變更價格。
訂單任務(wù)完成后由加工單位與我方加工負(fù)責(zé)人核對加工數(shù)量，報總經(jīng)理審批，再通知加工方開具增值稅發(fā)票。我司收到發(fā)票后，在交貨后一個月內(nèi)付款。
如有爭議或糾紛，按“合同法“執(zhí)行。
以上條款雙方認(rèn)可后簽字蓋章，并遵照執(zhí)行。
甲方：（簽字）_________________
聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日
乙方：（簽字）_________________
聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日
服裝加工的合同簽篇四
乙方：__________________
甲方因企業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)增加，經(jīng)考察選擇乙方車工班作為本公司長期固定服裝加工點，雙方實行互利合作。為明確甲乙雙方各自責(zé)任，保障雙方權(quán)益，特訂立本合同。
一、雙方約定本合同期限為三年。合同期內(nèi)，乙方固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，甲方為乙方安排業(yè)務(wù)和訂單。乙方保證每批服裝根據(jù)甲方訂單要求按期出貨，甲方保證乙方每年服裝加工業(yè)務(wù)產(chǎn)值（加工款）不少于35萬元。
二、乙方服裝加工點的廠房、人工、機具、管理和電費由乙方自行承擔(dān)解決，甲方提供裁片、輔料、商標(biāo)和樣品，乙方必須按甲方提供的樣品和甲方提出的質(zhì)量要求進行加工。
三、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲方以每批訂單約定的交貨日期按照樣品驗收。部分訂單，甲方根據(jù)需要會派業(yè)務(wù)員跟單，乙方必須接受甲方業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)和監(jiān)督，并為其提供食宿。
四、裁片、輔料等由甲方發(fā)貨運至乙方加工點，乙方檢查數(shù)量后在甲方統(tǒng)一制作的'發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。完成加工任務(wù)后，乙方負(fù)責(zé)將成品運至甲方廠內(nèi)，甲方檢驗合格后，由甲方出具收貨單。
五、如因乙方縫紉制作等原因造成的質(zhì)量缺陷，由乙方負(fù)責(zé)翻工或重做，并承擔(dān)損失；如因甲方提供的裁片、樣品有誤產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，由乙方負(fù)責(zé)翻工，翻工或重做的工資由甲方按實補償。
六、乙方須按甲方各批訂單約定的時間按期交貨，如因乙方原因造成的延誤，一切延誤損失由乙方承擔(dān)，甲方并按該訂單加工款的20%扣罰乙方，作為乙方違約金。
七、加工款結(jié)算方式：服裝加工款按件計價，計件單價根據(jù)訂單確定，每月25日雙方按甲方出具給乙方的收貨單結(jié)算一次，每月30日前，甲方按乙方當(dāng)月加工款的70%支付，余款在每年春節(jié)放假前結(jié)清。
八、如甲方不能保障乙方業(yè)務(wù)量的，以每年35萬元加工產(chǎn)值為保底基數(shù)，按其保底基數(shù)不足部分的15%，向乙方賠付違約金。
九、合同期內(nèi)，乙方原則上只能固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，服從甲方的生產(chǎn)計劃安排，如乙方發(fā)展擴充或甲方提供的業(yè)務(wù)量不能滿足乙方的生產(chǎn)能力時，在保證甲方定單按期完成的前提下，乙方可自行適當(dāng)承攬其他業(yè)務(wù)，但必須提前獲得甲方同意，否則，乙方需向甲方支付年加工款10%的違約金。
十、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效，在履行過程中如發(fā)生其他問題，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
乙方：__________________
_______年_______月_______日
服裝加工的合同簽篇五
定作方：簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣)，在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章)，如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20--年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負(fù)責(zé)(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔(dān)。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：
按確認(rèn)樣品及改進意見為驗收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式.
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：
內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責(zé)任：
如有違約，違約方責(zé)任自負(fù)，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：年月日至年月日止。
定作方：承攬方：
(蓋章)(蓋章)
服裝加工的合同簽篇六
甲方：(定作方)
地址：
乙方：(承攬方)
地址：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的`相關(guān)事宜，達(dá)成本合同。
一、定作物
品名
規(guī)格
單位
單價
數(shù)量
金額
交貨時間
貨款共計人民幣(大寫)
二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結(jié)算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在10天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。
九、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：
乙方：
企業(yè)照號碼：
企業(yè)照號碼：
開戶銀行帳號：
開戶銀行帳號：
企業(yè)負(fù)責(zé)人：
企業(yè)負(fù)責(zé)人：
代表：(蓋章)
代表：(蓋章)
____年____月____日
____年____月____日
服裝加工的合同簽篇七
乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn)，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔(dān)。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認(rèn)無錯，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失，由加工方承擔(dān)。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的成本價賠償，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、甲方提供布料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔(dān)。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn)，應(yīng)及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔(dān)。
七、裁床開裁前負(fù)責(zé)對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
八、結(jié)算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結(jié)算，合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應(yīng)本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產(chǎn)生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應(yīng)方）：_____________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
地址：______________________
授權(quán)代表：__________________
公司蓋章：___________________
甲方身份證：__________________
乙方身份證：____
日期：______________________
日期：_____________________
服裝加工的合同簽篇八
定作方（甲方）：簽訂地點：
合同編號：
承攬方（乙方）：有限公司簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等（附樣），在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字（蓋章），如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后，于20xx年xx月xx日前交貨，服裝制作完成后由承攬方負(fù)責(zé)（送）貨至定作方指定地點（地點），所需費用由承攬方承擔(dān)。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：
按確認(rèn)樣品及改進意見為驗收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式。
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：
內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品（拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它）。
七、違約責(zé)任：
如有違約，違約方責(zé)任自負(fù)，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：年月日至年月日止。
定作方（甲方）：承攬方（乙方）：
（蓋章）（蓋章）
代表人：代表人：電話：電話：
服裝加工的合同簽篇一
定做方（甲方）：
承攬方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就20xx年春夏季服裝加工生產(chǎn)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
貨品名稱
單號
款號
數(shù)量
金額
交貨期
甲方提供面料、商標(biāo)、拉鏈、及有甲方logo的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負(fù)責(zé)運輸。
乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準(zhǔn)進行計算。
1、乙方需按甲方的要求提前制作產(chǎn)前樣板給甲方批核封存，作為加工生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)進行操作并以此為驗貨收貨的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內(nèi)驗布，并提供《驗布報告》（包括數(shù)量確認(rèn)），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。
3、生產(chǎn)之前，乙方要向甲方提供生產(chǎn)計劃，以便監(jiān)控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。
乙方不得使用甲方的商標(biāo)和產(chǎn)品的款式設(shè)計，或外流給別人使用。否則，將承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產(chǎn)中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔(dān)加工費%的違約金。
2、甲方依據(jù)產(chǎn)前封存的樣板驗貨，如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權(quán)責(zé)令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產(chǎn)生的后果則由甲方承當(dāng)。
以上條款，雙方遵守執(zhí)行，未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同樣具有法律效力。
服裝加工的合同簽篇二
甲方：(承攬人)：
乙方：(定作人)：
合同編號：
簽訂地點：
______市根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工生產(chǎn)______品牌服飾，現(xiàn)達(dá)成協(xié)議如下：
二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現(xiàn)場指定，并經(jīng)過乙方最終確認(rèn)的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產(chǎn)品工藝單要求生產(chǎn)。
三、布料和輔料的提供及確認(rèn)：經(jīng)雙方確認(rèn)款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標(biāo)等)給甲方生產(chǎn)中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產(chǎn)品上出現(xiàn)一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據(jù)乙方提供的商標(biāo)，如有涉及第三方的知識產(chǎn)權(quán)而引起糾紛，概由乙方負(fù)責(zé)。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：
1、貨物在本合同生效之日起在______年09月18日到______年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發(fā)往乙方指定地點，運費由乙方承擔(dān)。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責(zé)任由乙方承擔(dān)。
五、包裝要求：
內(nèi)層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準(zhǔn)確無誤的注明服裝名稱、數(shù)量、貨號。
六、a.b.結(jié)算方式和付款方式：
七、1、2、違約責(zé)任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認(rèn)訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應(yīng)在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，則向加工承攬地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份，各方各執(zhí)一份，空格內(nèi)填寫的文字部分及訂貨細(xì)碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發(fā)貨。
甲方：______市______服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
乙方：______服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
日期：
服裝加工的合同簽篇三
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
品名：________________貨號：_______________
面料：________________顏色：_______________
尺碼：________________
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數(shù)量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
由乙方提供原材料，甲方確認(rèn)，具體見下：
材料名稱：
質(zhì)量：
加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認(rèn)后，再進行批量生產(chǎn)。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
1、加工單價：_______元/套
內(nèi)用________包裝，外用________包裝，包裝費由__方承擔(dān)。
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負(fù)擔(dān)。
3:產(chǎn)品的交(提)貨期限：________年____月____日。
1.驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須返還定金。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款________元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi)，甲方須預(yù)付百分之五十的`貨款給乙方。
2、終結(jié)付款額，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認(rèn)可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當(dāng)日內(nèi)付清乙方全部貨款。
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第二款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)、乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量，如有制作問題，乙方須負(fù)責(zé)修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。
(4)未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
為了保持貴我雙方良好的合作態(tài)勢，追求雙方互利共贏，長期發(fā)展，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，特制定如下加工協(xié)議，以期雙方共同遵守：
凡自愿接受本“加工協(xié)議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產(chǎn)計劃，并下達(dá)“縫制外發(fā)加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。
“縫制外發(fā)加工計劃單”一旦簽字認(rèn)可，雙方必須遵照執(zhí)行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認(rèn)可，并調(diào)劑替代品種，以保證加工單位生產(chǎn)不脫節(jié)。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能按計劃執(zhí)行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達(dá)衣片當(dāng)日)，征得同意后重新調(diào)整并書面確認(rèn)新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現(xiàn)的，取消加工資格，并視損失大小承擔(dān)違約責(zé)任。
訂單補數(shù)加工方有義務(wù)按照我方要求按期完成。
衣片、輔料實行當(dāng)面點清，簽字交接。數(shù)額較大的，當(dāng)日點清大包，細(xì)數(shù)如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。
包袱布與衣片同時交接。
1、必須先封樣后生產(chǎn)，嚴(yán)格按照我司封樣意見和工藝要求執(zhí)行。未經(jīng)我司封樣，擅自生產(chǎn)造成的損失由加工方承擔(dān)。
2、必須服從我司品質(zhì)管理人員的指導(dǎo)。產(chǎn)品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負(fù)責(zé)人，以便安排工藝人員現(xiàn)場排版或品質(zhì)人員跟單。
3、必須保持生產(chǎn)機臺和現(xiàn)場衛(wèi)生，杜絕油漬、土污漬等。
4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的(須征得我司認(rèn)可)，則按0.50元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。
成品交貨實行當(dāng)面點清，簽字交接。數(shù)額較大的，當(dāng)日點清大包，細(xì)數(shù)如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認(rèn)可)。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。
成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按5元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。
由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨后定價)。我司不接受在生產(chǎn)過程中要求定價或變更價格。
訂單任務(wù)完成后由加工單位與我方加工負(fù)責(zé)人核對加工數(shù)量，報總經(jīng)理審批，再通知加工方開具增值稅發(fā)票。我司收到發(fā)票后，在交貨后一個月內(nèi)付款。
如有爭議或糾紛，按“合同法“執(zhí)行。
以上條款雙方認(rèn)可后簽字蓋章，并遵照執(zhí)行。
甲方：（簽字）_________________
聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日
乙方：（簽字）_________________
聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日
服裝加工的合同簽篇四
乙方：__________________
甲方因企業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)增加，經(jīng)考察選擇乙方車工班作為本公司長期固定服裝加工點，雙方實行互利合作。為明確甲乙雙方各自責(zé)任，保障雙方權(quán)益，特訂立本合同。
一、雙方約定本合同期限為三年。合同期內(nèi)，乙方固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，甲方為乙方安排業(yè)務(wù)和訂單。乙方保證每批服裝根據(jù)甲方訂單要求按期出貨，甲方保證乙方每年服裝加工業(yè)務(wù)產(chǎn)值（加工款）不少于35萬元。
二、乙方服裝加工點的廠房、人工、機具、管理和電費由乙方自行承擔(dān)解決，甲方提供裁片、輔料、商標(biāo)和樣品，乙方必須按甲方提供的樣品和甲方提出的質(zhì)量要求進行加工。
三、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲方以每批訂單約定的交貨日期按照樣品驗收。部分訂單，甲方根據(jù)需要會派業(yè)務(wù)員跟單，乙方必須接受甲方業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)和監(jiān)督，并為其提供食宿。
四、裁片、輔料等由甲方發(fā)貨運至乙方加工點，乙方檢查數(shù)量后在甲方統(tǒng)一制作的'發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。完成加工任務(wù)后，乙方負(fù)責(zé)將成品運至甲方廠內(nèi)，甲方檢驗合格后，由甲方出具收貨單。
五、如因乙方縫紉制作等原因造成的質(zhì)量缺陷，由乙方負(fù)責(zé)翻工或重做，并承擔(dān)損失；如因甲方提供的裁片、樣品有誤產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷，由乙方負(fù)責(zé)翻工，翻工或重做的工資由甲方按實補償。
六、乙方須按甲方各批訂單約定的時間按期交貨，如因乙方原因造成的延誤，一切延誤損失由乙方承擔(dān)，甲方并按該訂單加工款的20%扣罰乙方，作為乙方違約金。
七、加工款結(jié)算方式：服裝加工款按件計價，計件單價根據(jù)訂單確定，每月25日雙方按甲方出具給乙方的收貨單結(jié)算一次，每月30日前，甲方按乙方當(dāng)月加工款的70%支付，余款在每年春節(jié)放假前結(jié)清。
八、如甲方不能保障乙方業(yè)務(wù)量的，以每年35萬元加工產(chǎn)值為保底基數(shù)，按其保底基數(shù)不足部分的15%，向乙方賠付違約金。
九、合同期內(nèi)，乙方原則上只能固定為甲方提供服裝加工服務(wù)，服從甲方的生產(chǎn)計劃安排，如乙方發(fā)展擴充或甲方提供的業(yè)務(wù)量不能滿足乙方的生產(chǎn)能力時，在保證甲方定單按期完成的前提下，乙方可自行適當(dāng)承攬其他業(yè)務(wù)，但必須提前獲得甲方同意，否則，乙方需向甲方支付年加工款10%的違約金。
十、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效，在履行過程中如發(fā)生其他問題，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
乙方：__________________
_______年_______月_______日
服裝加工的合同簽篇五
定作方：簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣)，在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章)，如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20--年月日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負(fù)責(zé)(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔(dān)。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：
按確認(rèn)樣品及改進意見為驗收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式.
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：
內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責(zé)任：
如有違約，違約方責(zé)任自負(fù)，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：年月日至年月日止。
定作方：承攬方：
(蓋章)(蓋章)
服裝加工的合同簽篇六
甲方：(定作方)
地址：
乙方：(承攬方)
地址：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的`相關(guān)事宜，達(dá)成本合同。
一、定作物
品名
規(guī)格
單位
單價
數(shù)量
金額
交貨時間
貨款共計人民幣(大寫)
二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結(jié)算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在10天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。
九、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：
乙方：
企業(yè)照號碼：
企業(yè)照號碼：
開戶銀行帳號：
開戶銀行帳號：
企業(yè)負(fù)責(zé)人：
企業(yè)負(fù)責(zé)人：
代表：(蓋章)
代表：(蓋章)
____年____月____日
____年____月____日
服裝加工的合同簽篇七
乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn)，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔(dān)。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認(rèn)無錯，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失，由加工方承擔(dān)。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的成本價賠償，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、甲方提供布料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔(dān)。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn)，應(yīng)及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔(dān)。
七、裁床開裁前負(fù)責(zé)對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
八、結(jié)算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結(jié)算，合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應(yīng)本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產(chǎn)生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應(yīng)方）：_____________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
地址：______________________
授權(quán)代表：__________________
公司蓋章：___________________
甲方身份證：__________________
乙方身份證：____
日期：______________________
日期：_____________________
服裝加工的合同簽篇八
定作方（甲方）：簽訂地點：
合同編號：
承攬方（乙方）：有限公司簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等（附樣），在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字（蓋章），如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后，于20xx年xx月xx日前交貨，服裝制作完成后由承攬方負(fù)責(zé)（送）貨至定作方指定地點（地點），所需費用由承攬方承擔(dān)。
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：
按確認(rèn)樣品及改進意見為驗收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用轉(zhuǎn)賬方式。
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：
內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品（拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它）。
七、違約責(zé)任：
如有違約，違約方責(zé)任自負(fù)，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：年月日至年月日止。
定作方（甲方）：承攬方（乙方）：
（蓋章）（蓋章）
代表人：代表人：電話：電話：