拆除合同 篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就甲方所有的原華陰市百貨公司倉(cāng)庫(kù)地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構(gòu)筑物、和自然土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運(yùn)、傾倒事項(xiàng)，經(jīng)雙方有好協(xié)商達(dá)成一致，訂立本協(xié)議。
一、甲方將其所有的原華陰市百貨公司倉(cāng)庫(kù)地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構(gòu)筑物、和土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運(yùn)、傾倒事項(xiàng)承包給乙方，由此產(chǎn)生的所有拆除、清理、清運(yùn)、傾倒等費(fèi)用全部由乙方自行承擔(dān)。
二、乙方向甲方支付房屋拆除殘值費(fèi)叁萬元。在該地塊上乙方拆除的舊建筑材料歸乙方所有(武校鐵門及樹木歸甲方所有)。
三、乙方向甲方交納保證金拾萬元整。在乙方工作按期、按質(zhì)、按量完成后，甲方扣除乙方應(yīng)支付給甲方的房屋拆除殘值費(fèi)叁萬元后退還乙方。保證金于簽訂本協(xié)議前由乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳等方式支付給甲方。
四、乙方必須向甲方提供其有資格從事本協(xié)議項(xiàng)目下城市房屋、倉(cāng)庫(kù)、建筑物、構(gòu)筑物、建筑垃圾拆除、清理、清運(yùn)、傾倒的施工資質(zhì)，并保證其提供的資質(zhì)證明的真實(shí)性。
五、乙方自行尋找垃圾傾倒場(chǎng)所，費(fèi)用自理。乙方必須制定詳細(xì)的安全施工方案，并嚴(yán)格按照施工方案進(jìn)行操作。在拆除鄰近他人的房屋、建筑物、構(gòu)筑物時(shí)必須制定詳細(xì)施工方案和安全保護(hù)措施，保障安全施工和不損害他人生命財(cái)產(chǎn)。如因乙方施工不當(dāng)造成的一切糾紛均由其自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
六、乙方必須采取足夠的安全防范措施，標(biāo)示安全警示牌和劃定警戒線，保證施工現(xiàn)場(chǎng)及周圍人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。施工人員必須佩戴安全帽，禁止穿高跟鞋、拖鞋進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，做到文明施工、安全施工。
七、乙方必須指定專人在施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安全施工。乙方應(yīng)配備專業(yè)水電工作人員，拆除前先對(duì)房屋進(jìn)行水電線路的拆除，消除一切不安全因素。在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
八、危險(xiǎn)區(qū)域必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織機(jī)械操作，費(fèi)用由乙方自付。
九、乙方必須按照甲方要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)拆除后的建筑垃圾或按甲方要求進(jìn)行場(chǎng)地平整，不得將垃圾掩埋。
十、所有建筑物、構(gòu)筑物、道路在拆除、清理、清運(yùn)后以達(dá)到自然地平(備注：見土層表面平整)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
十一、在實(shí)施拆除過程與周邊發(fā)生的一切糾紛，由乙方負(fù)責(zé)解決。甲方給予積極協(xié)助，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十二、拆除期限為：20xx年9月11日至20xx年9月25日。乙方在合同期限內(nèi)未完工，甲方有權(quán)自行組織機(jī)械或另行委托其他單位進(jìn)行施工，由此產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額由乙方承擔(dān)。同時(shí)甲方有權(quán)沒收乙方上交的保證金。
十三、在拆除、清理、清運(yùn)過程中發(fā)生的一切人員傷亡和環(huán)境污染問題、噪音及垃圾灑落滴漏等問題造成罰款和賠償均由乙方自行承擔(dān)。
十四、甲、乙雙方提供的各種資質(zhì)證書、證件、授權(quán)委托書均為本協(xié)議的附件。
十五、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商處理。
本合同一式六份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲方四份，乙方二份，均具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除合同 篇2
10.1 乙方未完全履行合同，乙方應(yīng)無條件返工，由此造成的工料損失由乙方承擔(dān)，或因乙方原因發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
10.2 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后應(yīng)繼續(xù)履行合同。
10.3 雙方中某一方如不能按期付款應(yīng)按銀行同期貸款利息向另一方支付違約金。
10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的設(shè)備和材料的丟失、毀損，由乙方負(fù)全部責(zé)任。
10.5 按照乙方的施工進(jìn)度安排，如果甲方認(rèn)為乙方的人員、機(jī)具配置不能完全勝任此進(jìn)度安排工作，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更換（補(bǔ)充）符合要求的人員或機(jī)具，否則乙方承擔(dān)違約責(zé)任，甲方有權(quán)解除合同。
10.6 乙方不將建筑垃圾運(yùn)至指定地點(diǎn)，隨意傾卸或道路未及時(shí)清理的，乙方應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。
10.7 爭(zhēng)議解決辦法：甲乙雙方履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
第十一條合同生效、變更、中止和終止
11.1 本合同一經(jīng)生效，合同雙方均不得擅自對(duì)本合同的內(nèi)容（包括附件）作任何單方的修改。但任何一方均可以對(duì)合同內(nèi)容以書面形式提出變更、修改、取消或補(bǔ)充的.建議。該項(xiàng)建議應(yīng)以書面形式通知對(duì)方并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。
11.2 如果乙方有違反或拒絕執(zhí)行本合同規(guī)定的行為時(shí)，甲方將用書面通知乙方，乙方在接到通知后3 天內(nèi)確認(rèn)無誤后應(yīng)對(duì)違反或拒絕作出修正，如果認(rèn)為在3 天內(nèi)來不及糾正時(shí)，應(yīng)提出修正計(jì)劃。如果得不到糾正或提不出修正計(jì)劃，甲方將保留中止本合同的一部分或全部的權(quán)利。對(duì)于這種中止，甲方將不出具變更通知書，由此而發(fā)生的一切費(fèi)用、損失和索賠將由乙方負(fù)擔(dān)。
11.3 如果乙方的違約行為在本合同其它條款中有明確規(guī)定，則按有關(guān)條款處理。
11.4 在合同執(zhí)行過程中，若因國(guó)家計(jì)劃調(diào)整而引起本合同無法正常執(zhí)行時(shí)，乙方或甲方可以向?qū)Ψ教岢鲋兄箞?zhí)行合同或修改合同有關(guān)條款的建議，與之有關(guān)的事宜雙方協(xié)商辦理。
11.5 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后開始生效。
拆除合同 篇3
甲方：_________________
乙方：_________________
現(xiàn)有_________________房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的利益不受損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商、特定以下條款：
一、拆除范圍：_________________房的土建部份和基礎(chǔ)，拆下的水泥塊與磚渣需運(yùn)走一部份。
二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購(gòu)買，價(jià)格為每塊__________角錢。
三、拆除費(fèi)用：甲方補(bǔ)給乙方拆除人工_________________圓整(_________________元)。
四、安全責(zé)任：所有安全責(zé)任由乙方承擔(dān)。
五、付款方式：工地完工后，甲方當(dāng)場(chǎng)把補(bǔ)助的人工費(fèi)和紅磚錢一次性付清。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，共同遵守，經(jīng)甲、乙雙方簽字后合同生效。
甲方簽名：_________________乙方簽名：_________________
_____年_____月_____日
拆除合同 篇4
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點(diǎn)：北京
現(xiàn)場(chǎng)施工安全技術(shù)要求施工過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及北京市有關(guān)安全規(guī)范、條例、命令。根據(jù)拆除工程特點(diǎn)，制定以下現(xiàn)場(chǎng)施工安全技術(shù)要求：
1、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標(biāo)牌。
2、對(duì)復(fù)雜的拆除工程應(yīng)編制施工方案，一般拆除工程應(yīng)有口頭或書面安全交底。
3、實(shí)行逐級(jí)安全技術(shù)交底制度，每個(gè)進(jìn)場(chǎng)施工人員必須進(jìn)行安全技術(shù)交底，并配齊安全防護(hù)工具，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶。
4、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)有專職安全檢查員、環(huán)保監(jiān)督員各若干名。
5、保持安全的現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境，非施工人員禁止入內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)設(shè)施、安全標(biāo)志應(yīng)齊全有效，未經(jīng)許可不得擅自移動(dòng)或拆除。
6、杜絕立體交叉作業(yè)，高空作業(yè)時(shí)應(yīng)有專人指揮，設(shè)警戒人員，杜絕非施工人員靠近。
7、施工過程中應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)用水、用電安全。
8、施工場(chǎng)地應(yīng)做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現(xiàn)象，達(dá)到甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9、集中回收存放電表、水表、水井蓋及圈。
10、拆除建筑物應(yīng)自上而下進(jìn)行，禁止數(shù)層同時(shí)拆除，當(dāng)拆除某一部分的時(shí)候應(yīng)該防止其它部分的倒塌。
11、拆除建筑物過程中，現(xiàn)場(chǎng)照明不得使用被拆除建筑物中的配電線，應(yīng)另外設(shè)置配電線路。
12、拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等，應(yīng)該和整體程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和橫梁，要等待它所承擔(dān)的全部結(jié)構(gòu)和荷重拆掉后才可以拆除。
13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情況必須采用推倒方法的時(shí)候，必須遵守下列規(guī)定： 13.1砍切墻根的深度不能超過墻厚的1/3，墻的厚度小于兩塊半磚的時(shí)候，不許進(jìn)行掏掘。
13.2為防止墻壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。
13.3建筑物推倒前，應(yīng)發(fā)出信號(hào)，待所有人員遠(yuǎn)離建筑物高度2倍以上的距離后，方可進(jìn)行。
14、在高處進(jìn)行拆除工程，要設(shè)置流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機(jī)械及時(shí)吊下或運(yùn)走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時(shí)清理、分別、堆放在一定位置。
15、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時(shí)，嚴(yán)禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進(jìn)行工作，必須使用移動(dòng)板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點(diǎn)：北京
拆除合同 篇5
甲方：__________乙方：__________
因工程施工需要，甲方將工商所舊辦公樓的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程地點(diǎn)：永興縣xx鎮(zhèn)工商所院內(nèi)
二、承包方式：總價(jià)包干方式
三、工程范圍：工商所院內(nèi)的辦公樓的拆除
四、工程內(nèi)容：對(duì)舊辦公樓的房屋拆除及負(fù)責(zé)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃。開工時(shí)間：__________年__________月__________日，__________年__________月__________日完工。
五、雙方責(zé)任
（一）、甲方責(zé)任：
1、甲方向乙方指定施工場(chǎng)地范圍，對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底，提供必要的測(cè)量配合及技術(shù)指導(dǎo)，但不因此免除乙方施工質(zhì)量責(zé)任。乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)施工。
2、甲方負(fù)責(zé)做好與當(dāng)?shù)卣⒋迕窀鞣矫嬷g的協(xié)調(diào)工作。
3、負(fù)責(zé)對(duì)拆遷施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、檢查。
4、負(fù)責(zé)對(duì)拆除完畢的場(chǎng)地進(jìn)行驗(yàn)收。
5、工程完工達(dá)到甲方要求后，甲方給乙方辦理結(jié)算
（二）、乙方責(zé)任：
1、按甲方要求按時(shí)進(jìn)入拆遷現(xiàn)場(chǎng)，保證工期的順利完成。負(fù)責(zé)對(duì)本協(xié)議所列拆、除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃等工作。
2、乙方保證連續(xù)施工，確保在協(xié)議工期內(nèi)完工。
3、乙方在施工中應(yīng)確保作業(yè)安全，因乙方或其他原因造成的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)，由此發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、計(jì)量與支付
1、工程造價(jià)：本工程采用總價(jià)包干，舊材料歸施工方，此報(bào)價(jià)含稅，包干價(jià)格為__________元（大寫：__________），已綜合考慮了現(xiàn)場(chǎng)條件等各種因素，包括作業(yè)全過程的工、料、機(jī)費(fèi)，施工用材料（機(jī)械）倒運(yùn)費(fèi)等與施工有關(guān)的全部費(fèi)用，是支付協(xié)議工程項(xiàng)目（工序）按技術(shù)交底施工達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，完成其缺陷修復(fù)及一切輔助工作所需的全部酬金的綜合單價(jià)（含協(xié)議明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)用）。對(duì)于本協(xié)議中沒有提到的內(nèi)容均視為已包含在表中相應(yīng)內(nèi)容之中，協(xié)議履行期間不論發(fā)生工、料、機(jī)、的價(jià)格浮動(dòng)或政策性變化，協(xié)議價(jià)格均不做調(diào)整。
2、協(xié)議簽訂生效后，工程完工并通過甲方技術(shù)部門驗(yàn)收，甲方一次性結(jié)清協(xié)議價(jià)款。
七、附則
1、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以做出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
2、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議條款及有關(guān)法律規(guī)定協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，由永興縣勞動(dòng)仲裁委員會(huì)裁決。
3、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份。
4、本協(xié)議字甲乙雙方授權(quán)代理人簽字或加蓋公章后生效，雙方結(jié)清工程款后協(xié)議效力終止。
甲方：__________乙方：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
日期：__________日期：__________
拆除合同 篇6
工程承包人(甲方)__________
勞務(wù)分包人(乙方)__________
依據(jù)《_民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其有關(guān)法律、行政的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程特點(diǎn)，經(jīng)公司、項(xiàng)目部、勞務(wù)隊(duì)協(xié)商一致就本項(xiàng)目勞務(wù)，訂立本合同;
第一條：勞務(wù)承包工作對(duì)象及提供勞務(wù)內(nèi)容
工程名稱：_____
工程地點(diǎn)：_____
承包范圍：_____
第二條：承包工作期限
開始工作日期：_______年______月______日，結(jié)束日期：________年______月______日;總施工天數(shù)為：_____天。
第三條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工作質(zhì)量：
1、按總承包合同的有關(guān)質(zhì)量規(guī)定、國(guó)家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
2、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程一次驗(yàn)收合格率100%.
3、本工程必須達(dá)到質(zhì)量評(píng)定等級(jí)。
第四條：安全目標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo)：工亡事故為零，杜絕重大安全事故，一般輕傷事故控制在2‰以內(nèi)。
第五條：成本目標(biāo)
成本目標(biāo)：實(shí)行計(jì)劃報(bào)備、限額領(lǐng)料，材料實(shí)際消耗量控制在項(xiàng)目部的計(jì)劃成本消耗量以內(nèi)。
第六條：其它目標(biāo)
1、文明施工目標(biāo)：強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)科學(xué)管理，滿足現(xiàn)場(chǎng)文明要求爭(zhēng)創(chuàng)“達(dá)標(biāo)文明工地”。
2、服務(wù)目標(biāo)：與項(xiàng)目部協(xié)同配合完成項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，創(chuàng)建業(yè)主滿意工程
第七條：勞務(wù)報(bào)酬
、本項(xiàng)目的勞務(wù)報(bào)酬采用下列方式計(jì)算：
、上述價(jià)格為確定價(jià)，不予調(diào)整。如后續(xù)法律及政策變化，導(dǎo)致勞務(wù)價(jià)格變化的，市場(chǎng)人工價(jià)格的變化超過%，經(jīng)雙方協(xié)商可酌情考慮調(diào)整勞務(wù)報(bào)酬，但在協(xié)商變更的合同價(jià)款之前勞務(wù)分包人仍需履行原合同，不得以價(jià)格不合適為由拒絕施工，否則視為違約，并依照本合同第十八條之規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
、圖紙以外需增加施工量的：室外配套、增加工程量，由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)完成，依照實(shí)際發(fā)生工程量，按核定程序以公司統(tǒng)一勞務(wù)價(jià)格計(jì)酬。
、本工資不含稅費(fèi)
、保險(xiǎn)及生活用煤不計(jì)。
、本項(xiàng)目評(píng)定獲得以下獎(jiǎng)項(xiàng)的。以勞務(wù)總費(fèi)為基數(shù)，分別作為勞務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi);
a、自治區(qū)級(jí)工程“天山杯”獎(jiǎng)_____%
b、__________級(jí)工程“博峰杯”獎(jiǎng)_____%
c、自治區(qū)級(jí)“文明施工工地”獎(jiǎng)_____%
d、__________“文明施工工地”獎(jiǎng)%
第八條：工程量的確認(rèn)
1、采用固定勞務(wù)報(bào)酬方式的，施工過程中不計(jì)量工程量。
2、采用按確認(rèn)的工程量計(jì)量勞務(wù)報(bào)酬的，由項(xiàng)目部施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部主管簽字認(rèn)可、報(bào)總工、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可有效。未經(jīng)上述程序辦理的，公司將不予支付報(bào)酬。
第九條：勞務(wù)報(bào)酬的支付：
、勞務(wù)分包人與工程承包人約定下列方法支付：
1、第一期付款：材料進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付工程總價(jià)款_____%(即____________元)的材料款。
2、第二期付款：經(jīng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、甲方共同驗(yàn)收合格后再付總價(jià)_____%(即____________元)的費(fèi)用。
3、第三期付款：待備案完成后支付至總價(jià)_____%(即____________元)的費(fèi)用。
4、全部款項(xiàng)結(jié)算時(shí)，由公司財(cái)務(wù)將全部勞務(wù)報(bào)酬的5%作為質(zhì)量保修金。待保修期滿后無質(zhì)量問題另行付清;
5、勞務(wù)隊(duì)必須負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的的保管，保衛(wèi)工作，工資由勞務(wù)隊(duì)支付。
第十條：項(xiàng)目經(jīng)理
、工程承包人委派的擔(dān)任駐工地履行本合同的項(xiàng)目經(jīng)理為，職務(wù)是，職稱是。
、職權(quán)：
第十一條：相關(guān)工作責(zé)任
項(xiàng)目部責(zé)任：
組建與工程相適應(yīng)的項(xiàng)目管理班子，全面履行總承包合同，組織實(shí)施施工管理的各項(xiàng)工作，對(duì)工程的工期和質(zhì)量安全向公司負(fù)責(zé);
1、編制施工作業(yè)計(jì)劃，做好施工前準(zhǔn)備工作。
2、在開工作業(yè)之前，項(xiàng)目部按施工要求配置必須的施工機(jī)具及原材料，并保證水電供應(yīng)正常，并向勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的書面及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底工作。
拆除合同 篇7
發(fā)包單位：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
施工單位：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》及國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定。經(jīng)甲乙雙方結(jié)合本項(xiàng)拆除工程實(shí)際情況和施工現(xiàn)場(chǎng)條件，認(rèn)真研究，充分協(xié)商達(dá)成如下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、其他現(xiàn)場(chǎng)條件開工前甲方、監(jiān)理方及乙方現(xiàn)場(chǎng)交底。
5、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清運(yùn)處置及包手續(xù)辦理、包安全維護(hù)等；承包費(fèi)按每平方米元。合計(jì)xx元。開工前乙方并向甲方交納安全及質(zhì)量保證金xx萬元。
6、工期：自xx月xx日止（分階段實(shí)施，如遇風(fēng)雨或不可抗力因素，工期延順）。
二、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
1、按照省市相關(guān)拆遷規(guī)定及拆除工程慣例，建筑物拆除到原地平面以及地磚清理完為準(zhǔn)。
2、按雙方約定清運(yùn)完施工現(xiàn)場(chǎng)全部垃圾
3、拆遷過程中，對(duì)周邊建筑物及設(shè)施按規(guī)定防護(hù)。
三、雙方責(zé)任義務(wù)
1、甲方責(zé)任義務(wù)：
（1）甲方委托負(fù)責(zé)施工管理工作，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工等進(jìn)行監(jiān)理；甲方協(xié)助乙方搞好施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商工作。
（2）甲方負(fù)責(zé)提供施工用水、用電。
（3）甲方提供乙方相應(yīng)的原設(shè)計(jì)圖紙（僅供參考）。
（4）甲方對(duì)乙方的施工方案、安全措施等進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)通知乙方。
2、乙方責(zé)任義務(wù)（根據(jù)自己的情況還修改）
（1）自拆除之日起，拆遷區(qū)域內(nèi)施工安全責(zé)任全權(quán)由乙方負(fù)責(zé)。
（2）乙方要保證甲方主樓（3層）完好無損。
（3）乙方需保留甲方石墎、石畫完好無損交于甲方。
（4）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行法規(guī)、政策和地方相關(guān)規(guī)章條例進(jìn)行安全文明施工。認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持安全專職監(jiān)管工作全面落實(shí)，不留盲區(qū)。
（5）乙方在施工過程中要嚴(yán)格落實(shí)《施工組織方案》中的技術(shù)措施和反攻倒算規(guī)范，嚴(yán)禁有章不循，冒險(xiǎn)蠻干。
（6）乙方必須嚴(yán)格遵守地方政府關(guān)于安全文明施工的有關(guān)規(guī)定，不能污染環(huán)境，不能噪音擾民，不破壞花草樹木。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)及周圍的構(gòu)筑物及環(huán)境要采取安全措施。要設(shè)置安全警戒線和專職安全管理人員，保證施工安全和他人生命財(cái)產(chǎn)安全。
（7）乙方對(duì)工程施工所發(fā)生的工傷事故，及他人人身傷害，包括財(cái)產(chǎn)損失負(fù)有全部責(zé)任。
（8）乙方負(fù)有對(duì)上崗人員的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育的責(zé)任和義務(wù)。
（9）乙方負(fù)責(zé)辦理施工中的一切手續(xù)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊相關(guān)單位及市容、市政、稽查、城管等部門的工作檢查。
（10）乙方要及時(shí)與有關(guān)部門溝通安全情況，對(duì)施工中的事故處理要及時(shí)、妥當(dāng)，不推不拖。
（11）拆除工地需設(shè)置必要的防護(hù)欄和明顯擺警示標(biāo)志，確保施工安全。
（12）工程驗(yàn)收施工完畢后，乙方書面形式報(bào)甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方接到乙方驗(yàn)收申請(qǐng)后三天內(nèi)組織相關(guān)人員按工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收。
四、付款方式：
經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按乙方提供的銀行帳戶一次性會(huì)清，并退清安全保證金（xx萬元整）。
五、爭(zhēng)議、違約和索賠
1、爭(zhēng)議：本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，或請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿協(xié)商，調(diào)解不成的，由西安市仲裁委員會(huì)仲裁。
發(fā)生爭(zhēng)議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程；
（1）合同確已無法履行；
（2）雙方協(xié)議停止施工；
（3）調(diào)解要求停止施工，且為雙方所接受；
（4）仲裁委員要求停止施工；
（5）法院要求停止施工；
（6）不可抗力。
2、違約
（1）甲方代表不能及時(shí)給出必要指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)，不按合同約定履行自己的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
（2）乙方不能按合同工期完工，施工質(zhì)量達(dá)不到要求或發(fā)生其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
（3）除非雙方協(xié)議將合同終止，否則，因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
（4）因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應(yīng)以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起3日內(nèi)做出答復(fù)，超過3日不予答復(fù)視為同意終止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
3、索賠：甲方未按合同的約定提供條件，順延工期、賠償損失；乙方未能按合同的約定完成工作，甲方向乙方索賠相關(guān)損失。
六、其它條款：
1、拆除舊料歸乙方所有（鋼筋、廢鋼鐵、廢舊門窗、廢舊管線、設(shè)備及設(shè)施等）。
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。
4、本合同雙方結(jié)清經(jīng)濟(jì)手續(xù)后自行失效。
甲方：
乙方：
日期：
拆除合同 篇8
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_____________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
一、工程名稱：_____________________
二、工程地點(diǎn)：_____________________
三、工程內(nèi)容：_____________________
第二條：承包范圍
拆除甲方提供的圖紙以內(nèi)的整棟舊房(含基礎(chǔ))(具體以附圖為準(zhǔn))。房屋拆除至地坪，基礎(chǔ)拆除至±0.000一下的所有砌體及墊層。拆除結(jié)束后，乙方要按照甲方的要求，恢復(fù)拆除后的場(chǎng)地達(dá)到不影響新建筑施工的條件。
第三條：工程工期
一、進(jìn)場(chǎng)日期：_____年_____月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日
二、總工期為_____日，工程進(jìn)程按甲方所動(dòng)遷騰房情況，騰空所有拆除房屋，保證拆除工程順利進(jìn)行，甲方需在合同簽訂后()日內(nèi)交付乙方總拆除建筑物。
第四條：合同價(jià)款、工程款支付及結(jié)算
一、甲方向乙方支付費(fèi)用按土石_____元/車計(jì)算(每車裝載不少于_____立方)。
二、當(dāng)工程進(jìn)行完時(shí)甲方支付所有工程費(fèi)。
第五條：甲乙方工作職責(zé)
一、甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負(fù)責(zé)對(duì)拆遷施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、檢查。
5、負(fù)責(zé)對(duì)拆除完畢的地塊進(jìn)行驗(yàn)收。
二、乙方責(zé)任：
1、按甲方要求按時(shí)進(jìn)入拆遷現(xiàn)場(chǎng)，保證工期的順利完成。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責(zé)任、費(fèi)用等均由乙方自行承擔(dān)。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案，在拆除現(xiàn)場(chǎng)堅(jiān)持文明施工，對(duì)出入施工現(xiàn)場(chǎng)的道路及時(shí)安排人員清掃，回收材料的堆碼應(yīng)有嚴(yán)格的區(qū)域，嚴(yán)禁在道路、通道堆放任何材料。
5、甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的任何材料，出土物都?xì)w甲方所有，乙方及施工人員均無權(quán)處置或帶走。否則甲方按違約有權(quán)進(jìn)行處置，并由乙方(承包人)負(fù)責(zé)追回原物，造成的負(fù)面影響甲方概不負(fù)責(zé)。
第六條：違約責(zé)任若甲方按照合同規(guī)定時(shí)間交付施工場(chǎng)地，而乙方不能按合同規(guī)時(shí)間完成拆除任務(wù)，則按每延期一天罰款50元計(jì)算。
第七條：安全施工
一、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
二、進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)機(jī)械能否進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格考察、操作人員必須自行進(jìn)行投保。甲方不另行支付。乙方應(yīng)遵守操作程序，在確保安全的前提下施工，嚴(yán)禁違章作業(yè)。因乙方原因造成的安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任。
三、發(fā)生重大事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。同時(shí)按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動(dòng)力設(shè)備、高壓線路、地下通道、地段及街交通要道附近施工前，需反復(fù)論證確定無誤后方可施工;同時(shí)甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭(zhēng)議
甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。本合同訂立時(shí)間：年月日
發(fā)包方：____________________包方：____________________
地址：____________________地址：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
電話：____________________電話：____________________
乙方簽字(手印)：____________________乙方簽字(手印)：____________________
身份證號(hào)：____________________身份證號(hào)：____________________
拆除合同 篇9
[案情]
原告A訴稱，為經(jīng)營(yíng)水上砂石運(yùn)輸業(yè)務(wù)，經(jīng)他人介紹，被告B船務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱被告）將一組用于搭建浮橋的船舶按貨物運(yùn)輸船舶租給原告經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸，并簽訂一份船舶租賃合同，合同約定船舶用途為貨物運(yùn)輸，租用期限2個(gè)月，自20__年7月15日到20__年9月15日止，租金15萬元。原告接收船舶后開始進(jìn)行第一次水上運(yùn)輸，便被_Q海事局扣押了租用的船舶，扣押理由是該船舶用途是搭建浮橋船舶，作為貨物運(yùn)輸船舶進(jìn)行貨物運(yùn)輸，違反了《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運(yùn)輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件之規(guī)定，并處以25000元罰款。之后原告無法再進(jìn)行貨物運(yùn)輸，無法實(shí)現(xiàn)租用船舶之目的。原告認(rèn)為，被告明知搭建浮橋的船舶是不能進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)?，違法按貨物運(yùn)輸?shù)拇白饨o原告進(jìn)行貨物運(yùn)輸，并簽訂租賃合同，違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)合同法的規(guī)定，簽訂違反法律法規(guī)的合同，屬無效合同，因此請(qǐng)求法院確認(rèn)原告與被告簽訂的船舶租賃合同無效。
被告辯稱，雙方簽訂的合同已經(jīng)履行完畢實(shí)現(xiàn)了合同的目的，_Q海事局下達(dá)處罰通知書前我方積極協(xié)助原告及時(shí)與船檢處聯(lián)系使問題得到解決，并未影響原告使用船舶。原告稱第一次水上運(yùn)輸就被海事局扣押并罰款，不能從事運(yùn)輸一事與事實(shí)不符。第一，不是第一次從事水上運(yùn)輸便被處罰，第二，原告受到處罰后并沒有停止運(yùn)輸。原告接收該船舶后于20__年7月17日至Q海事局20__年8月2日下達(dá)處罰通知書期間一直從事運(yùn)輸，處罰通知書下達(dá)后原告依然使用該船從事運(yùn)輸。船舶的使用用途已通過_H船舶檢驗(yàn)處檢驗(yàn)。原告認(rèn)為我方明知搭建浮橋的船舶不能進(jìn)行貨物運(yùn)輸，違法按貨物運(yùn)輸?shù)拇白饨o原告進(jìn)行貨物運(yùn)輸，并簽訂租賃合同，違反了國(guó)家法律規(guī)定與事實(shí)不符。第一，雙方在合同中明確約定現(xiàn)狀交船，乙方對(duì)船舶現(xiàn)狀充分知情，無論船舶是何狀態(tài)，乙方是在沒有異議、知情的情況下簽訂的租船合同。第二，被告所出租的船舶既可搭建浮橋也可以從事運(yùn)輸。第三，被告與之簽訂船舶租賃合同沒有違反國(guó)家法律規(guī)定，乙方使用時(shí)每次進(jìn)出港海事部門均進(jìn)行了簽證。綜上所述，我方不接受原告所提判定合同無效的主張，請(qǐng)求法院判定合同合法有效。
法院經(jīng)審理查明，20__年7月14日，原告A與被告簽訂了船舶租賃合同，被告將其所有的LT3輪、LB10輪、LB23輪租給原告，約定船舶用途為貨物運(yùn)輸，租期2個(gè)月，時(shí)間自20__年7月15日到20__年9月15日，租金15萬元。在租期內(nèi)即20__年7月31日，租賃船舶中的LB10因違反了《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》由搭建浮橋改為運(yùn)輸砂石，擅自改變船舶用途，受到Q海事局罰款25000元并責(zé)令改正的處罰，原告A立即與被告溝通，8月1日經(jīng)被告與船舶檢驗(yàn)處溝通，該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即該船可以作為貨物運(yùn)輸用），8月2日被告又向Q海事局請(qǐng)求船舶被放行，原告A繼續(xù)從事貨物運(yùn)輸，并未影響合同的繼續(xù)履行。
[爭(zhēng)議]
當(dāng)事人間的合同是否違反法律法規(guī)的有關(guān)強(qiáng)制規(guī)定？所違反的規(guī)定屬于效力性強(qiáng)制規(guī)定，還是管理性強(qiáng)制規(guī)定？
[審判]
一審法院認(rèn)為：原告與被告簽訂船舶租賃合同后，在合同履行中LB10輪雖然因違反《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，被海事部門處罰，但上述規(guī)定屬_管理性_強(qiáng)制規(guī)定并非_效力性_強(qiáng)制規(guī)定，經(jīng)過被告與船舶檢驗(yàn)部門和海事部門溝通該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即可以貨物運(yùn)輸），合同可以繼續(xù)履行，并且該合同的履行并不損害國(guó)家、社會(huì)公共利益及第三人的利益，該合同應(yīng)認(rèn)定合法有效。故原告請(qǐng)求確認(rèn)合同無效本院不予支持。依照《_合同法》第四十四條第一款、第五十二條第（五）項(xiàng)，最高人民法院關(guān)于適用《_合同法》若干問題的解釋（二）第十四條之規(guī)定，判決：
駁回原告A（反訴被告）的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)100元由原告負(fù)擔(dān)。
[評(píng)析]
本案爭(zhēng)議船舶LB10輪在合同簽訂時(shí)船舶適航證書載明僅用于搭浮橋用，在合同履行中，Q海事局以改變用途違反《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運(yùn)輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件的強(qiáng)制性規(guī)定為由對(duì)其進(jìn)行處罰。強(qiáng)制性規(guī)定是指必須依照法律適用、不能以個(gè)人意志予以變更和排除適用的規(guī)定。
以是否影響合同效力為標(biāo)準(zhǔn)，其可分為效力性強(qiáng)制規(guī)定和管理性強(qiáng)制規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈_合同法〉若干問題的解釋（二）》第十四條將《_合同法》第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的_強(qiáng)制性規(guī)定_限定為效力性強(qiáng)制規(guī)定。故本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》第八條、第二十一條第一款是效力性強(qiáng)制規(guī)定還是管理性強(qiáng)制規(guī)定。那么如何區(qū)分效力性強(qiáng)制規(guī)定和管理性強(qiáng)制規(guī)定呢？法律及行政法規(guī)明確規(guī)定違反這些規(guī)范將導(dǎo)致合同無效或者合同不成立的，或者雖未如此規(guī)定，但違反了這些禁止性規(guī)范后若使合同繼續(xù)有效將損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及第三人利益的，為效力性強(qiáng)制規(guī)定。法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定僅是為了行政管理的需要，違反并不會(huì)導(dǎo)致合同無效或者不成立，且違反后若使合同繼續(xù)有效也并不損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及第三人利益，而只是損害當(dāng)事人利益的，則為管理性強(qiáng)制規(guī)定。
綜上，筆者認(rèn)為，本案合同簽訂時(shí)爭(zhēng)議船舶作為運(yùn)輸用途確實(shí)違反了《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，但這一規(guī)定是國(guó)家行政機(jī)關(guān)為了行政管理的需要而設(shè)定，違反這一規(guī)定并不會(huì)導(dǎo)致合同無效。本案中被告及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，使?fàn)幾h船舶用途變更為運(yùn)輸船舶，使該合同能夠繼續(xù)履行，并且繼續(xù)履行合同不損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及第三人利益。故該合同應(yīng)認(rèn)定有效。
拆除合同 篇10
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱及拆除塔吊的概況：
1、工程名稱：
2、塔吊概況：塔吊為40塔，總高度為46米，兩套附墻，本塔為樓中塔類型，塔吊各種機(jī)械性能完好，拆除、安裝采用100噸吊車。
二、拆除價(jià)款： 人民幣兩萬六千元整。
三、付款方式：
拆除、安裝分兩次付清，第一次在塔吊拆除完畢后支付一萬三仟元。第二次在塔吊安裝完畢后將剩余款一次性付清。
四、在拆除過程中，乙方確?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全及建筑物各種構(gòu)件等完好，若出現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員的任何安全事故和建筑物構(gòu)件等損壞，一切責(zé)任全部由乙方負(fù)責(zé)，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
五、甲方提供在拆除中所需要的工具(氧氣一套)，乙方提供拆除的技術(shù)人員。
六、乙方操作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須遵守項(xiàng)目部的管理制度，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。
八、本協(xié)議在履行過程中，若出現(xiàn)糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，解決未果，可以通過仲裁機(jī)構(gòu)解決或通過人民法院起訴。
九、乙方提供塔吊安裝、拆除的資質(zhì)證書和人員操作上崗證等所有相關(guān)資料。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就甲方所有的原華陰市百貨公司倉(cāng)庫(kù)地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構(gòu)筑物、和自然土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運(yùn)、傾倒事項(xiàng)，經(jīng)雙方有好協(xié)商達(dá)成一致，訂立本協(xié)議。
一、甲方將其所有的原華陰市百貨公司倉(cāng)庫(kù)地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構(gòu)筑物、和土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運(yùn)、傾倒事項(xiàng)承包給乙方，由此產(chǎn)生的所有拆除、清理、清運(yùn)、傾倒等費(fèi)用全部由乙方自行承擔(dān)。
二、乙方向甲方支付房屋拆除殘值費(fèi)叁萬元。在該地塊上乙方拆除的舊建筑材料歸乙方所有(武校鐵門及樹木歸甲方所有)。
三、乙方向甲方交納保證金拾萬元整。在乙方工作按期、按質(zhì)、按量完成后，甲方扣除乙方應(yīng)支付給甲方的房屋拆除殘值費(fèi)叁萬元后退還乙方。保證金于簽訂本協(xié)議前由乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳等方式支付給甲方。
四、乙方必須向甲方提供其有資格從事本協(xié)議項(xiàng)目下城市房屋、倉(cāng)庫(kù)、建筑物、構(gòu)筑物、建筑垃圾拆除、清理、清運(yùn)、傾倒的施工資質(zhì)，并保證其提供的資質(zhì)證明的真實(shí)性。
五、乙方自行尋找垃圾傾倒場(chǎng)所，費(fèi)用自理。乙方必須制定詳細(xì)的安全施工方案，并嚴(yán)格按照施工方案進(jìn)行操作。在拆除鄰近他人的房屋、建筑物、構(gòu)筑物時(shí)必須制定詳細(xì)施工方案和安全保護(hù)措施，保障安全施工和不損害他人生命財(cái)產(chǎn)。如因乙方施工不當(dāng)造成的一切糾紛均由其自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
六、乙方必須采取足夠的安全防范措施，標(biāo)示安全警示牌和劃定警戒線，保證施工現(xiàn)場(chǎng)及周圍人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。施工人員必須佩戴安全帽，禁止穿高跟鞋、拖鞋進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，做到文明施工、安全施工。
七、乙方必須指定專人在施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安全施工。乙方應(yīng)配備專業(yè)水電工作人員，拆除前先對(duì)房屋進(jìn)行水電線路的拆除，消除一切不安全因素。在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
八、危險(xiǎn)區(qū)域必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織機(jī)械操作，費(fèi)用由乙方自付。
九、乙方必須按照甲方要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)拆除后的建筑垃圾或按甲方要求進(jìn)行場(chǎng)地平整，不得將垃圾掩埋。
十、所有建筑物、構(gòu)筑物、道路在拆除、清理、清運(yùn)后以達(dá)到自然地平(備注：見土層表面平整)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
十一、在實(shí)施拆除過程與周邊發(fā)生的一切糾紛，由乙方負(fù)責(zé)解決。甲方給予積極協(xié)助，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十二、拆除期限為：20xx年9月11日至20xx年9月25日。乙方在合同期限內(nèi)未完工，甲方有權(quán)自行組織機(jī)械或另行委托其他單位進(jìn)行施工，由此產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額由乙方承擔(dān)。同時(shí)甲方有權(quán)沒收乙方上交的保證金。
十三、在拆除、清理、清運(yùn)過程中發(fā)生的一切人員傷亡和環(huán)境污染問題、噪音及垃圾灑落滴漏等問題造成罰款和賠償均由乙方自行承擔(dān)。
十四、甲、乙雙方提供的各種資質(zhì)證書、證件、授權(quán)委托書均為本協(xié)議的附件。
十五、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商處理。
本合同一式六份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲方四份，乙方二份，均具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除合同 篇2
10.1 乙方未完全履行合同，乙方應(yīng)無條件返工，由此造成的工料損失由乙方承擔(dān)，或因乙方原因發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
10.2 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后應(yīng)繼續(xù)履行合同。
10.3 雙方中某一方如不能按期付款應(yīng)按銀行同期貸款利息向另一方支付違約金。
10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的設(shè)備和材料的丟失、毀損，由乙方負(fù)全部責(zé)任。
10.5 按照乙方的施工進(jìn)度安排，如果甲方認(rèn)為乙方的人員、機(jī)具配置不能完全勝任此進(jìn)度安排工作，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更換（補(bǔ)充）符合要求的人員或機(jī)具，否則乙方承擔(dān)違約責(zé)任，甲方有權(quán)解除合同。
10.6 乙方不將建筑垃圾運(yùn)至指定地點(diǎn)，隨意傾卸或道路未及時(shí)清理的，乙方應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。
10.7 爭(zhēng)議解決辦法：甲乙雙方履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
第十一條合同生效、變更、中止和終止
11.1 本合同一經(jīng)生效，合同雙方均不得擅自對(duì)本合同的內(nèi)容（包括附件）作任何單方的修改。但任何一方均可以對(duì)合同內(nèi)容以書面形式提出變更、修改、取消或補(bǔ)充的.建議。該項(xiàng)建議應(yīng)以書面形式通知對(duì)方并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。
11.2 如果乙方有違反或拒絕執(zhí)行本合同規(guī)定的行為時(shí)，甲方將用書面通知乙方，乙方在接到通知后3 天內(nèi)確認(rèn)無誤后應(yīng)對(duì)違反或拒絕作出修正，如果認(rèn)為在3 天內(nèi)來不及糾正時(shí)，應(yīng)提出修正計(jì)劃。如果得不到糾正或提不出修正計(jì)劃，甲方將保留中止本合同的一部分或全部的權(quán)利。對(duì)于這種中止，甲方將不出具變更通知書，由此而發(fā)生的一切費(fèi)用、損失和索賠將由乙方負(fù)擔(dān)。
11.3 如果乙方的違約行為在本合同其它條款中有明確規(guī)定，則按有關(guān)條款處理。
11.4 在合同執(zhí)行過程中，若因國(guó)家計(jì)劃調(diào)整而引起本合同無法正常執(zhí)行時(shí)，乙方或甲方可以向?qū)Ψ教岢鲋兄箞?zhí)行合同或修改合同有關(guān)條款的建議，與之有關(guān)的事宜雙方協(xié)商辦理。
11.5 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后開始生效。
拆除合同 篇3
甲方：_________________
乙方：_________________
現(xiàn)有_________________房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的利益不受損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商、特定以下條款：
一、拆除范圍：_________________房的土建部份和基礎(chǔ)，拆下的水泥塊與磚渣需運(yùn)走一部份。
二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購(gòu)買，價(jià)格為每塊__________角錢。
三、拆除費(fèi)用：甲方補(bǔ)給乙方拆除人工_________________圓整(_________________元)。
四、安全責(zé)任：所有安全責(zé)任由乙方承擔(dān)。
五、付款方式：工地完工后，甲方當(dāng)場(chǎng)把補(bǔ)助的人工費(fèi)和紅磚錢一次性付清。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，共同遵守，經(jīng)甲、乙雙方簽字后合同生效。
甲方簽名：_________________乙方簽名：_________________
_____年_____月_____日
拆除合同 篇4
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點(diǎn)：北京
現(xiàn)場(chǎng)施工安全技術(shù)要求施工過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及北京市有關(guān)安全規(guī)范、條例、命令。根據(jù)拆除工程特點(diǎn)，制定以下現(xiàn)場(chǎng)施工安全技術(shù)要求：
1、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標(biāo)牌。
2、對(duì)復(fù)雜的拆除工程應(yīng)編制施工方案，一般拆除工程應(yīng)有口頭或書面安全交底。
3、實(shí)行逐級(jí)安全技術(shù)交底制度，每個(gè)進(jìn)場(chǎng)施工人員必須進(jìn)行安全技術(shù)交底，并配齊安全防護(hù)工具，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶。
4、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)有專職安全檢查員、環(huán)保監(jiān)督員各若干名。
5、保持安全的現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境，非施工人員禁止入內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)設(shè)施、安全標(biāo)志應(yīng)齊全有效，未經(jīng)許可不得擅自移動(dòng)或拆除。
6、杜絕立體交叉作業(yè)，高空作業(yè)時(shí)應(yīng)有專人指揮，設(shè)警戒人員，杜絕非施工人員靠近。
7、施工過程中應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)用水、用電安全。
8、施工場(chǎng)地應(yīng)做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現(xiàn)象，達(dá)到甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9、集中回收存放電表、水表、水井蓋及圈。
10、拆除建筑物應(yīng)自上而下進(jìn)行，禁止數(shù)層同時(shí)拆除，當(dāng)拆除某一部分的時(shí)候應(yīng)該防止其它部分的倒塌。
11、拆除建筑物過程中，現(xiàn)場(chǎng)照明不得使用被拆除建筑物中的配電線，應(yīng)另外設(shè)置配電線路。
12、拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等，應(yīng)該和整體程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和橫梁，要等待它所承擔(dān)的全部結(jié)構(gòu)和荷重拆掉后才可以拆除。
13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情況必須采用推倒方法的時(shí)候，必須遵守下列規(guī)定： 13.1砍切墻根的深度不能超過墻厚的1/3，墻的厚度小于兩塊半磚的時(shí)候，不許進(jìn)行掏掘。
13.2為防止墻壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。
13.3建筑物推倒前，應(yīng)發(fā)出信號(hào)，待所有人員遠(yuǎn)離建筑物高度2倍以上的距離后，方可進(jìn)行。
14、在高處進(jìn)行拆除工程，要設(shè)置流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機(jī)械及時(shí)吊下或運(yùn)走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時(shí)清理、分別、堆放在一定位置。
15、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時(shí)，嚴(yán)禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進(jìn)行工作，必須使用移動(dòng)板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點(diǎn)：北京
拆除合同 篇5
甲方：__________乙方：__________
因工程施工需要，甲方將工商所舊辦公樓的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程地點(diǎn)：永興縣xx鎮(zhèn)工商所院內(nèi)
二、承包方式：總價(jià)包干方式
三、工程范圍：工商所院內(nèi)的辦公樓的拆除
四、工程內(nèi)容：對(duì)舊辦公樓的房屋拆除及負(fù)責(zé)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃。開工時(shí)間：__________年__________月__________日，__________年__________月__________日完工。
五、雙方責(zé)任
（一）、甲方責(zé)任：
1、甲方向乙方指定施工場(chǎng)地范圍，對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底，提供必要的測(cè)量配合及技術(shù)指導(dǎo)，但不因此免除乙方施工質(zhì)量責(zé)任。乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)施工。
2、甲方負(fù)責(zé)做好與當(dāng)?shù)卣⒋迕窀鞣矫嬷g的協(xié)調(diào)工作。
3、負(fù)責(zé)對(duì)拆遷施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、檢查。
4、負(fù)責(zé)對(duì)拆除完畢的場(chǎng)地進(jìn)行驗(yàn)收。
5、工程完工達(dá)到甲方要求后，甲方給乙方辦理結(jié)算
（二）、乙方責(zé)任：
1、按甲方要求按時(shí)進(jìn)入拆遷現(xiàn)場(chǎng)，保證工期的順利完成。負(fù)責(zé)對(duì)本協(xié)議所列拆、除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃等工作。
2、乙方保證連續(xù)施工，確保在協(xié)議工期內(nèi)完工。
3、乙方在施工中應(yīng)確保作業(yè)安全，因乙方或其他原因造成的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)，由此發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、計(jì)量與支付
1、工程造價(jià)：本工程采用總價(jià)包干，舊材料歸施工方，此報(bào)價(jià)含稅，包干價(jià)格為__________元（大寫：__________），已綜合考慮了現(xiàn)場(chǎng)條件等各種因素，包括作業(yè)全過程的工、料、機(jī)費(fèi)，施工用材料（機(jī)械）倒運(yùn)費(fèi)等與施工有關(guān)的全部費(fèi)用，是支付協(xié)議工程項(xiàng)目（工序）按技術(shù)交底施工達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，完成其缺陷修復(fù)及一切輔助工作所需的全部酬金的綜合單價(jià)（含協(xié)議明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)用）。對(duì)于本協(xié)議中沒有提到的內(nèi)容均視為已包含在表中相應(yīng)內(nèi)容之中，協(xié)議履行期間不論發(fā)生工、料、機(jī)、的價(jià)格浮動(dòng)或政策性變化，協(xié)議價(jià)格均不做調(diào)整。
2、協(xié)議簽訂生效后，工程完工并通過甲方技術(shù)部門驗(yàn)收，甲方一次性結(jié)清協(xié)議價(jià)款。
七、附則
1、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以做出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
2、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議條款及有關(guān)法律規(guī)定協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，由永興縣勞動(dòng)仲裁委員會(huì)裁決。
3、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份。
4、本協(xié)議字甲乙雙方授權(quán)代理人簽字或加蓋公章后生效，雙方結(jié)清工程款后協(xié)議效力終止。
甲方：__________乙方：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
日期：__________日期：__________
拆除合同 篇6
工程承包人(甲方)__________
勞務(wù)分包人(乙方)__________
依據(jù)《_民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其有關(guān)法律、行政的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程特點(diǎn)，經(jīng)公司、項(xiàng)目部、勞務(wù)隊(duì)協(xié)商一致就本項(xiàng)目勞務(wù)，訂立本合同;
第一條：勞務(wù)承包工作對(duì)象及提供勞務(wù)內(nèi)容
工程名稱：_____
工程地點(diǎn)：_____
承包范圍：_____
第二條：承包工作期限
開始工作日期：_______年______月______日，結(jié)束日期：________年______月______日;總施工天數(shù)為：_____天。
第三條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工作質(zhì)量：
1、按總承包合同的有關(guān)質(zhì)量規(guī)定、國(guó)家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
2、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程一次驗(yàn)收合格率100%.
3、本工程必須達(dá)到質(zhì)量評(píng)定等級(jí)。
第四條：安全目標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo)：工亡事故為零，杜絕重大安全事故，一般輕傷事故控制在2‰以內(nèi)。
第五條：成本目標(biāo)
成本目標(biāo)：實(shí)行計(jì)劃報(bào)備、限額領(lǐng)料，材料實(shí)際消耗量控制在項(xiàng)目部的計(jì)劃成本消耗量以內(nèi)。
第六條：其它目標(biāo)
1、文明施工目標(biāo)：強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)科學(xué)管理，滿足現(xiàn)場(chǎng)文明要求爭(zhēng)創(chuàng)“達(dá)標(biāo)文明工地”。
2、服務(wù)目標(biāo)：與項(xiàng)目部協(xié)同配合完成項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，創(chuàng)建業(yè)主滿意工程
第七條：勞務(wù)報(bào)酬
、本項(xiàng)目的勞務(wù)報(bào)酬采用下列方式計(jì)算：
、上述價(jià)格為確定價(jià)，不予調(diào)整。如后續(xù)法律及政策變化，導(dǎo)致勞務(wù)價(jià)格變化的，市場(chǎng)人工價(jià)格的變化超過%，經(jīng)雙方協(xié)商可酌情考慮調(diào)整勞務(wù)報(bào)酬，但在協(xié)商變更的合同價(jià)款之前勞務(wù)分包人仍需履行原合同，不得以價(jià)格不合適為由拒絕施工，否則視為違約，并依照本合同第十八條之規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
、圖紙以外需增加施工量的：室外配套、增加工程量，由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)完成，依照實(shí)際發(fā)生工程量，按核定程序以公司統(tǒng)一勞務(wù)價(jià)格計(jì)酬。
、本工資不含稅費(fèi)
、保險(xiǎn)及生活用煤不計(jì)。
、本項(xiàng)目評(píng)定獲得以下獎(jiǎng)項(xiàng)的。以勞務(wù)總費(fèi)為基數(shù)，分別作為勞務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi);
a、自治區(qū)級(jí)工程“天山杯”獎(jiǎng)_____%
b、__________級(jí)工程“博峰杯”獎(jiǎng)_____%
c、自治區(qū)級(jí)“文明施工工地”獎(jiǎng)_____%
d、__________“文明施工工地”獎(jiǎng)%
第八條：工程量的確認(rèn)
1、采用固定勞務(wù)報(bào)酬方式的，施工過程中不計(jì)量工程量。
2、采用按確認(rèn)的工程量計(jì)量勞務(wù)報(bào)酬的，由項(xiàng)目部施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部主管簽字認(rèn)可、報(bào)總工、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可有效。未經(jīng)上述程序辦理的，公司將不予支付報(bào)酬。
第九條：勞務(wù)報(bào)酬的支付：
、勞務(wù)分包人與工程承包人約定下列方法支付：
1、第一期付款：材料進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付工程總價(jià)款_____%(即____________元)的材料款。
2、第二期付款：經(jīng)項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、甲方共同驗(yàn)收合格后再付總價(jià)_____%(即____________元)的費(fèi)用。
3、第三期付款：待備案完成后支付至總價(jià)_____%(即____________元)的費(fèi)用。
4、全部款項(xiàng)結(jié)算時(shí)，由公司財(cái)務(wù)將全部勞務(wù)報(bào)酬的5%作為質(zhì)量保修金。待保修期滿后無質(zhì)量問題另行付清;
5、勞務(wù)隊(duì)必須負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的的保管，保衛(wèi)工作，工資由勞務(wù)隊(duì)支付。
第十條：項(xiàng)目經(jīng)理
、工程承包人委派的擔(dān)任駐工地履行本合同的項(xiàng)目經(jīng)理為，職務(wù)是，職稱是。
、職權(quán)：
第十一條：相關(guān)工作責(zé)任
項(xiàng)目部責(zé)任：
組建與工程相適應(yīng)的項(xiàng)目管理班子，全面履行總承包合同，組織實(shí)施施工管理的各項(xiàng)工作，對(duì)工程的工期和質(zhì)量安全向公司負(fù)責(zé);
1、編制施工作業(yè)計(jì)劃，做好施工前準(zhǔn)備工作。
2、在開工作業(yè)之前，項(xiàng)目部按施工要求配置必須的施工機(jī)具及原材料，并保證水電供應(yīng)正常，并向勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)的書面及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底工作。
拆除合同 篇7
發(fā)包單位：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
施工單位：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》及國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定。經(jīng)甲乙雙方結(jié)合本項(xiàng)拆除工程實(shí)際情況和施工現(xiàn)場(chǎng)條件，認(rèn)真研究，充分協(xié)商達(dá)成如下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、其他現(xiàn)場(chǎng)條件開工前甲方、監(jiān)理方及乙方現(xiàn)場(chǎng)交底。
5、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清運(yùn)處置及包手續(xù)辦理、包安全維護(hù)等；承包費(fèi)按每平方米元。合計(jì)xx元。開工前乙方并向甲方交納安全及質(zhì)量保證金xx萬元。
6、工期：自xx月xx日止（分階段實(shí)施，如遇風(fēng)雨或不可抗力因素，工期延順）。
二、工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
1、按照省市相關(guān)拆遷規(guī)定及拆除工程慣例，建筑物拆除到原地平面以及地磚清理完為準(zhǔn)。
2、按雙方約定清運(yùn)完施工現(xiàn)場(chǎng)全部垃圾
3、拆遷過程中，對(duì)周邊建筑物及設(shè)施按規(guī)定防護(hù)。
三、雙方責(zé)任義務(wù)
1、甲方責(zé)任義務(wù)：
（1）甲方委托負(fù)責(zé)施工管理工作，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工等進(jìn)行監(jiān)理；甲方協(xié)助乙方搞好施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)商工作。
（2）甲方負(fù)責(zé)提供施工用水、用電。
（3）甲方提供乙方相應(yīng)的原設(shè)計(jì)圖紙（僅供參考）。
（4）甲方對(duì)乙方的施工方案、安全措施等進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)通知乙方。
2、乙方責(zé)任義務(wù)（根據(jù)自己的情況還修改）
（1）自拆除之日起，拆遷區(qū)域內(nèi)施工安全責(zé)任全權(quán)由乙方負(fù)責(zé)。
（2）乙方要保證甲方主樓（3層）完好無損。
（3）乙方需保留甲方石墎、石畫完好無損交于甲方。
（4）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行法規(guī)、政策和地方相關(guān)規(guī)章條例進(jìn)行安全文明施工。認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持安全專職監(jiān)管工作全面落實(shí)，不留盲區(qū)。
（5）乙方在施工過程中要嚴(yán)格落實(shí)《施工組織方案》中的技術(shù)措施和反攻倒算規(guī)范，嚴(yán)禁有章不循，冒險(xiǎn)蠻干。
（6）乙方必須嚴(yán)格遵守地方政府關(guān)于安全文明施工的有關(guān)規(guī)定，不能污染環(huán)境，不能噪音擾民，不破壞花草樹木。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)及周圍的構(gòu)筑物及環(huán)境要采取安全措施。要設(shè)置安全警戒線和專職安全管理人員，保證施工安全和他人生命財(cái)產(chǎn)安全。
（7）乙方對(duì)工程施工所發(fā)生的工傷事故，及他人人身傷害，包括財(cái)產(chǎn)損失負(fù)有全部責(zé)任。
（8）乙方負(fù)有對(duì)上崗人員的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育的責(zé)任和義務(wù)。
（9）乙方負(fù)責(zé)辦理施工中的一切手續(xù)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊相關(guān)單位及市容、市政、稽查、城管等部門的工作檢查。
（10）乙方要及時(shí)與有關(guān)部門溝通安全情況，對(duì)施工中的事故處理要及時(shí)、妥當(dāng)，不推不拖。
（11）拆除工地需設(shè)置必要的防護(hù)欄和明顯擺警示標(biāo)志，確保施工安全。
（12）工程驗(yàn)收施工完畢后，乙方書面形式報(bào)甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方接到乙方驗(yàn)收申請(qǐng)后三天內(nèi)組織相關(guān)人員按工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收。
四、付款方式：
經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，按乙方提供的銀行帳戶一次性會(huì)清，并退清安全保證金（xx萬元整）。
五、爭(zhēng)議、違約和索賠
1、爭(zhēng)議：本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，或請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿協(xié)商，調(diào)解不成的，由西安市仲裁委員會(huì)仲裁。
發(fā)生爭(zhēng)議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程；
（1）合同確已無法履行；
（2）雙方協(xié)議停止施工；
（3）調(diào)解要求停止施工，且為雙方所接受；
（4）仲裁委員要求停止施工；
（5）法院要求停止施工；
（6）不可抗力。
2、違約
（1）甲方代表不能及時(shí)給出必要指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)，不按合同約定履行自己的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
（2）乙方不能按合同工期完工，施工質(zhì)量達(dá)不到要求或發(fā)生其他使合同無法履行的行為，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
（3）除非雙方協(xié)議將合同終止，否則，因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
（4）因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應(yīng)以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起3日內(nèi)做出答復(fù)，超過3日不予答復(fù)視為同意終止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
3、索賠：甲方未按合同的約定提供條件，順延工期、賠償損失；乙方未能按合同的約定完成工作，甲方向乙方索賠相關(guān)損失。
六、其它條款：
1、拆除舊料歸乙方所有（鋼筋、廢鋼鐵、廢舊門窗、廢舊管線、設(shè)備及設(shè)施等）。
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。
4、本合同雙方結(jié)清經(jīng)濟(jì)手續(xù)后自行失效。
甲方：
乙方：
日期：
拆除合同 篇8
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_____________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
一、工程名稱：_____________________
二、工程地點(diǎn)：_____________________
三、工程內(nèi)容：_____________________
第二條：承包范圍
拆除甲方提供的圖紙以內(nèi)的整棟舊房(含基礎(chǔ))(具體以附圖為準(zhǔn))。房屋拆除至地坪，基礎(chǔ)拆除至±0.000一下的所有砌體及墊層。拆除結(jié)束后，乙方要按照甲方的要求，恢復(fù)拆除后的場(chǎng)地達(dá)到不影響新建筑施工的條件。
第三條：工程工期
一、進(jìn)場(chǎng)日期：_____年_____月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日
二、總工期為_____日，工程進(jìn)程按甲方所動(dòng)遷騰房情況，騰空所有拆除房屋，保證拆除工程順利進(jìn)行，甲方需在合同簽訂后()日內(nèi)交付乙方總拆除建筑物。
第四條：合同價(jià)款、工程款支付及結(jié)算
一、甲方向乙方支付費(fèi)用按土石_____元/車計(jì)算(每車裝載不少于_____立方)。
二、當(dāng)工程進(jìn)行完時(shí)甲方支付所有工程費(fèi)。
第五條：甲乙方工作職責(zé)
一、甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負(fù)責(zé)對(duì)拆遷施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督、檢查。
5、負(fù)責(zé)對(duì)拆除完畢的地塊進(jìn)行驗(yàn)收。
二、乙方責(zé)任：
1、按甲方要求按時(shí)進(jìn)入拆遷現(xiàn)場(chǎng)，保證工期的順利完成。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運(yùn)、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責(zé)任、費(fèi)用等均由乙方自行承擔(dān)。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案，在拆除現(xiàn)場(chǎng)堅(jiān)持文明施工，對(duì)出入施工現(xiàn)場(chǎng)的道路及時(shí)安排人員清掃，回收材料的堆碼應(yīng)有嚴(yán)格的區(qū)域，嚴(yán)禁在道路、通道堆放任何材料。
5、甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的任何材料，出土物都?xì)w甲方所有，乙方及施工人員均無權(quán)處置或帶走。否則甲方按違約有權(quán)進(jìn)行處置，并由乙方(承包人)負(fù)責(zé)追回原物，造成的負(fù)面影響甲方概不負(fù)責(zé)。
第六條：違約責(zé)任若甲方按照合同規(guī)定時(shí)間交付施工場(chǎng)地，而乙方不能按合同規(guī)時(shí)間完成拆除任務(wù)，則按每延期一天罰款50元計(jì)算。
第七條：安全施工
一、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
二、進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)機(jī)械能否進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格考察、操作人員必須自行進(jìn)行投保。甲方不另行支付。乙方應(yīng)遵守操作程序，在確保安全的前提下施工，嚴(yán)禁違章作業(yè)。因乙方原因造成的安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任。
三、發(fā)生重大事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方代表。同時(shí)按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動(dòng)力設(shè)備、高壓線路、地下通道、地段及街交通要道附近施工前，需反復(fù)論證確定無誤后方可施工;同時(shí)甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭(zhēng)議
甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。本合同訂立時(shí)間：年月日
發(fā)包方：____________________包方：____________________
地址：____________________地址：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
電話：____________________電話：____________________
乙方簽字(手印)：____________________乙方簽字(手印)：____________________
身份證號(hào)：____________________身份證號(hào)：____________________
拆除合同 篇9
[案情]
原告A訴稱，為經(jīng)營(yíng)水上砂石運(yùn)輸業(yè)務(wù)，經(jīng)他人介紹，被告B船務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱被告）將一組用于搭建浮橋的船舶按貨物運(yùn)輸船舶租給原告經(jīng)營(yíng)貨物運(yùn)輸，并簽訂一份船舶租賃合同，合同約定船舶用途為貨物運(yùn)輸，租用期限2個(gè)月，自20__年7月15日到20__年9月15日止，租金15萬元。原告接收船舶后開始進(jìn)行第一次水上運(yùn)輸，便被_Q海事局扣押了租用的船舶，扣押理由是該船舶用途是搭建浮橋船舶，作為貨物運(yùn)輸船舶進(jìn)行貨物運(yùn)輸，違反了《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運(yùn)輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件之規(guī)定，并處以25000元罰款。之后原告無法再進(jìn)行貨物運(yùn)輸，無法實(shí)現(xiàn)租用船舶之目的。原告認(rèn)為，被告明知搭建浮橋的船舶是不能進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)?，違法按貨物運(yùn)輸?shù)拇白饨o原告進(jìn)行貨物運(yùn)輸，并簽訂租賃合同，違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)合同法的規(guī)定，簽訂違反法律法規(guī)的合同，屬無效合同，因此請(qǐng)求法院確認(rèn)原告與被告簽訂的船舶租賃合同無效。
被告辯稱，雙方簽訂的合同已經(jīng)履行完畢實(shí)現(xiàn)了合同的目的，_Q海事局下達(dá)處罰通知書前我方積極協(xié)助原告及時(shí)與船檢處聯(lián)系使問題得到解決，并未影響原告使用船舶。原告稱第一次水上運(yùn)輸就被海事局扣押并罰款，不能從事運(yùn)輸一事與事實(shí)不符。第一，不是第一次從事水上運(yùn)輸便被處罰，第二，原告受到處罰后并沒有停止運(yùn)輸。原告接收該船舶后于20__年7月17日至Q海事局20__年8月2日下達(dá)處罰通知書期間一直從事運(yùn)輸，處罰通知書下達(dá)后原告依然使用該船從事運(yùn)輸。船舶的使用用途已通過_H船舶檢驗(yàn)處檢驗(yàn)。原告認(rèn)為我方明知搭建浮橋的船舶不能進(jìn)行貨物運(yùn)輸，違法按貨物運(yùn)輸?shù)拇白饨o原告進(jìn)行貨物運(yùn)輸，并簽訂租賃合同，違反了國(guó)家法律規(guī)定與事實(shí)不符。第一，雙方在合同中明確約定現(xiàn)狀交船，乙方對(duì)船舶現(xiàn)狀充分知情，無論船舶是何狀態(tài)，乙方是在沒有異議、知情的情況下簽訂的租船合同。第二，被告所出租的船舶既可搭建浮橋也可以從事運(yùn)輸。第三，被告與之簽訂船舶租賃合同沒有違反國(guó)家法律規(guī)定，乙方使用時(shí)每次進(jìn)出港海事部門均進(jìn)行了簽證。綜上所述，我方不接受原告所提判定合同無效的主張，請(qǐng)求法院判定合同合法有效。
法院經(jīng)審理查明，20__年7月14日，原告A與被告簽訂了船舶租賃合同，被告將其所有的LT3輪、LB10輪、LB23輪租給原告，約定船舶用途為貨物運(yùn)輸，租期2個(gè)月，時(shí)間自20__年7月15日到20__年9月15日，租金15萬元。在租期內(nèi)即20__年7月31日，租賃船舶中的LB10因違反了《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》由搭建浮橋改為運(yùn)輸砂石，擅自改變船舶用途，受到Q海事局罰款25000元并責(zé)令改正的處罰，原告A立即與被告溝通，8月1日經(jīng)被告與船舶檢驗(yàn)處溝通，該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即該船可以作為貨物運(yùn)輸用），8月2日被告又向Q海事局請(qǐng)求船舶被放行，原告A繼續(xù)從事貨物運(yùn)輸，并未影響合同的繼續(xù)履行。
[爭(zhēng)議]
當(dāng)事人間的合同是否違反法律法規(guī)的有關(guān)強(qiáng)制規(guī)定？所違反的規(guī)定屬于效力性強(qiáng)制規(guī)定，還是管理性強(qiáng)制規(guī)定？
[審判]
一審法院認(rèn)為：原告與被告簽訂船舶租賃合同后，在合同履行中LB10輪雖然因違反《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，被海事部門處罰，但上述規(guī)定屬_管理性_強(qiáng)制規(guī)定并非_效力性_強(qiáng)制規(guī)定，經(jīng)過被告與船舶檢驗(yàn)部門和海事部門溝通該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即可以貨物運(yùn)輸），合同可以繼續(xù)履行，并且該合同的履行并不損害國(guó)家、社會(huì)公共利益及第三人的利益，該合同應(yīng)認(rèn)定合法有效。故原告請(qǐng)求確認(rèn)合同無效本院不予支持。依照《_合同法》第四十四條第一款、第五十二條第（五）項(xiàng)，最高人民法院關(guān)于適用《_合同法》若干問題的解釋（二）第十四條之規(guī)定，判決：
駁回原告A（反訴被告）的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)100元由原告負(fù)擔(dān)。
[評(píng)析]
本案爭(zhēng)議船舶LB10輪在合同簽訂時(shí)船舶適航證書載明僅用于搭浮橋用，在合同履行中，Q海事局以改變用途違反《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運(yùn)輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件的強(qiáng)制性規(guī)定為由對(duì)其進(jìn)行處罰。強(qiáng)制性規(guī)定是指必須依照法律適用、不能以個(gè)人意志予以變更和排除適用的規(guī)定。
以是否影響合同效力為標(biāo)準(zhǔn)，其可分為效力性強(qiáng)制規(guī)定和管理性強(qiáng)制規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈_合同法〉若干問題的解釋（二）》第十四條將《_合同法》第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的_強(qiáng)制性規(guī)定_限定為效力性強(qiáng)制規(guī)定。故本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》第八條、第二十一條第一款是效力性強(qiáng)制規(guī)定還是管理性強(qiáng)制規(guī)定。那么如何區(qū)分效力性強(qiáng)制規(guī)定和管理性強(qiáng)制規(guī)定呢？法律及行政法規(guī)明確規(guī)定違反這些規(guī)范將導(dǎo)致合同無效或者合同不成立的，或者雖未如此規(guī)定，但違反了這些禁止性規(guī)范后若使合同繼續(xù)有效將損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及第三人利益的，為效力性強(qiáng)制規(guī)定。法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定僅是為了行政管理的需要，違反并不會(huì)導(dǎo)致合同無效或者不成立，且違反后若使合同繼續(xù)有效也并不損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及第三人利益，而只是損害當(dāng)事人利益的，則為管理性強(qiáng)制規(guī)定。
綜上，筆者認(rèn)為，本案合同簽訂時(shí)爭(zhēng)議船舶作為運(yùn)輸用途確實(shí)違反了《_內(nèi)河交通安全管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，但這一規(guī)定是國(guó)家行政機(jī)關(guān)為了行政管理的需要而設(shè)定，違反這一規(guī)定并不會(huì)導(dǎo)致合同無效。本案中被告及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，使?fàn)幾h船舶用途變更為運(yùn)輸船舶，使該合同能夠繼續(xù)履行，并且繼續(xù)履行合同不損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及第三人利益。故該合同應(yīng)認(rèn)定有效。
拆除合同 篇10
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱及拆除塔吊的概況：
1、工程名稱：
2、塔吊概況：塔吊為40塔，總高度為46米，兩套附墻，本塔為樓中塔類型，塔吊各種機(jī)械性能完好，拆除、安裝采用100噸吊車。
二、拆除價(jià)款： 人民幣兩萬六千元整。
三、付款方式：
拆除、安裝分兩次付清，第一次在塔吊拆除完畢后支付一萬三仟元。第二次在塔吊安裝完畢后將剩余款一次性付清。
四、在拆除過程中，乙方確?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全及建筑物各種構(gòu)件等完好，若出現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員的任何安全事故和建筑物構(gòu)件等損壞，一切責(zé)任全部由乙方負(fù)責(zé)，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
五、甲方提供在拆除中所需要的工具(氧氣一套)，乙方提供拆除的技術(shù)人員。
六、乙方操作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須遵守項(xiàng)目部的管理制度，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。
八、本協(xié)議在履行過程中，若出現(xiàn)糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，解決未果，可以通過仲裁機(jī)構(gòu)解決或通過人民法院起訴。
九、乙方提供塔吊安裝、拆除的資質(zhì)證書和人員操作上崗證等所有相關(guān)資料。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日