歷年考題分析
1．施工合同的組成文件中，結(jié)合項目特點針對通用條款內(nèi)容進行補充或修正，使之與通用條款共同構(gòu)成對某一方面問題內(nèi)容完備約定的文件是( )。
A．協(xié)議書
B．專用條款
C．標準條款
D．質(zhì)量保修書
[答案]B
[解題要點]專用條款是結(jié)合各異的施工現(xiàn)場和外部環(huán)境，對通用條款的細化、說明和補充，是《施工合同范本》的必要組成部分。
2．按照施工合同示范文本的規(guī)定，對合同雙方有約束力的合同文件包括( )。
A．投標書及其附件
B．招標階段對投標人質(zhì)疑的書面解答考試大監(jiān)理工程師——值得您收藏的好站點！
C．資格審查文件
D．工程報價單
E．履行合同過程中的變更協(xié)議
[答案]ADE
[解題要點]B、C都屬于招標階段文件。
3．按照施工合同示范文本規(guī)定，當組成施工合同的各文件出現(xiàn)含糊不清或矛盾時，應(yīng)按( )順序解釋。
A．施工合同協(xié)議書、工程量清單、中標通知書
B．中標通知書、投標書及附件、合同履行中的變更協(xié)議
C．合同履行中的洽商協(xié)議、中標通知書、工程量清單
D．施工合同專用條款、施工合同通用條款、中標通知書
[答案]C
[解題要點]注意這里排序第一的是雙方洽商的施工合同協(xié)議書。
4．施工中需要使用專利技術(shù)及特殊工藝時，按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是( )。
A．發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔相應(yīng)費用
B．發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔相應(yīng)費用
C．承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，承包人承擔相應(yīng)費用
D．承包人提出使用，由承包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔相應(yīng)費用
[答案]A
[解題要點]記住一個原則：誰提出，誰負責。
5．依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，施工合同發(fā)包人的義務(wù)包括( )。
A．辦理臨時用地、停水、停電申請手續(xù)
B．向施工單位進行設(shè)計交底
C．提供施工場地地下管線資料
D．做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物的保護
E．開通施工現(xiàn)場與城鄉(xiāng)公共道路的通道
[答案]ACE
[解題要點]B是設(shè)計人員的責任，D是承包人義務(wù)。
6．下列有關(guān)隱蔽工程與重新檢驗提法中正確的有( )。
A．承包人自檢后書面通知工程師驗收
B．工程師接到承包人的通知后，應(yīng)在約定的時間與承包人共同檢驗
C．若工程師未能按時提出延期檢驗要求，又未能按時參加驗收，承包人可自行檢驗
D．若工程師已經(jīng)在驗收合格記錄上簽字，只有當有確切證據(jù)證明工程有問題的情況下才能要求承包人對已隱蔽的工程進行重新檢驗
E．重新檢驗如果不合格，應(yīng)由承包人承擔全部費用，但工期予以適當順延
[答案]ABC
[解題要點]無論工程師是否參加了驗收，當對某部分的工程質(zhì)量有懷疑時，均可提出重新檢驗，所以D不對。E的情況工期不予順延。
7．依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，( )屬于發(fā)包人應(yīng)當完成的工作。
A．辦理施工許可證
B．提供工程進度計劃
C．確定坐標控制點
D．做好施工現(xiàn)場地下管線的保護工作
E．協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護工作
[答案]ACE。
[解題要點]B、D都是承包人的義務(wù)。
8．按照施工合同示范文本規(guī)定，承包人的義務(wù)包括( )。
A．協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線保護工作
B．按工程需要提供非夜間施工使用的照明
C．辦理臨時停電、停水、中斷道路申報批準手續(xù)
D．組織設(shè)計交底
[答案]B
[解題要點]A、C是發(fā)包人的義務(wù)，D是設(shè)計人的義務(wù)。
9．依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以( )。
A．立即發(fā)出解除合同通知
B．立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款
C．在合同約定預(yù)付時問7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工
D．在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工
[答案]C
[解題要點]既然約定了預(yù)付款，發(fā)包人不按時支付就屬于違約，承包人有權(quán)停工。
10．在施工合同履行中，發(fā)包人按合同約定購買了玻璃，現(xiàn)場交貨前未通知承包人派代表共同進行現(xiàn)場交貨清點，單方檢驗接收后直接交承包人的倉庫保管員保管，施工使用時發(fā)現(xiàn)部分玻璃損壞，則應(yīng)由( )。
A．保管員負責賠償損失
B．發(fā)包人承擔損失責任
C．承包人負責賠償損失
D．發(fā)包人與承包人共同承擔損失責任
[答案]B
[解題要點]發(fā)包人在其所供應(yīng)的材料設(shè)備到貨前24小時，應(yīng)以書目形式通知承包人，共同清點。
11．施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工中，發(fā)包人供應(yīng)的材料由承包人負責檢查試驗后用于工程，但隨后又發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，此時應(yīng)由( )。
A．發(fā)包人追加合同價款，相應(yīng)順延工期
B．發(fā)包人追加合同價款，工期不予順延
C．承包人承擔發(fā)生的費用，相應(yīng)順延工期
D．承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延
[答案]A
[解題要點]發(fā)包人供應(yīng)的材料應(yīng)對其質(zhì)量負責，檢查試驗也不能解除供應(yīng)人的質(zhì)量缺陷責任。
12．為了保證工程質(zhì)量，對發(fā)包人采購的大宗建筑材料用于施工前，需要進行合同約定的物理和化學抽樣檢驗；對于此項檢驗應(yīng)由( )。
A．承包人負責檢驗工作，發(fā)包人承擔檢驗費用
B．承包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用
C．發(fā)包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用
D．發(fā)包人負責檢驗工作，承包人承擔檢驗費用
[答案]A
[解題要點]發(fā)包人采購的材料設(shè)備，應(yīng)由承包人負責檢驗，費用由發(fā)包人負責。
13．由承包人負責采購的材料設(shè)備，到貨檢驗時發(fā)現(xiàn)與標準要求不符，承包人按工程師要求進行了重新采購，最后達NT標準要求。處理由此發(fā)生的費用和延誤的工期的正確方法是( )。
A．費用由發(fā)包人承擔，工期給予順延
B．費用由承包人承擔，工期不予順延
C．費用由發(fā)包人承擔，工期不予順延
D．費用由承包人承擔，工期給予順延
[答案]B
[解題要點]承包人負責采購的材料設(shè)備由承包人負責，耽誤的工期不予順延，這是承包人的責任和義務(wù)。
14．某施工合同的合同工期為20個月，專用條款規(guī)定，承包人提前竣工或延誤竣工均按月計算獎金和拖期違約賠償金。施工至第16個月，因承包人投入的機械設(shè)備不足導致實際進度滯后，工程師要求承包人修改計劃。承包人提交修改后的進度計劃竣工時間為第22個月，工程師考慮該計劃反映了承包人的實際能力，認可了修改的計劃。承包人實際竣工時間為第21個月，則竣工結(jié)算時應(yīng)按( )。
A．延誤1個月竣工賠償
B．提前1個月竣工獎勵
C．不追究延誤竣工責任，也不給予獎勵
D．考慮工程師的認可作用，按延誤0.5個月賠償
[答案]A
[解題要點]竣工時間改為第22個月雖然經(jīng)工程師認可，究其責任是由于承包人引起的，所以計算工期時，仍然用原定的合同工期，21-20=1個月，A正確。
15．施工過程中因承包人原因?qū)е鹿こ虒嶋H進度滯后于計劃進度，承包人按工程師要求采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期完成施工任務(wù)，則此延誤的責任應(yīng)由( )承擔。
A．工程師
B．承包人
C．工程師和承包人
D．發(fā)包人
[答案]B
[解題要點]工程實際進度滯后是承包人原因?qū)е?，所以承包人承擔延誤責任。
16．依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。
A．需承包人書面通知工程師
B．應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準
C．應(yīng)經(jīng)工程師批準
D．需承包人書面通知發(fā)包人
[答案]c
[解題要點]承包人應(yīng)以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。
17．按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于( )等原因造成的工期延誤，經(jīng)工程師確認后工期可以順延。
A．發(fā)包人未按約定提供施工場地
B．分包人對承包人的施工干擾
C．設(shè)計變更
D．承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障
E．發(fā)生不可抗力
[答案]ACE
[解題要點]對可以順延工期給出了7種情況。
18．施工中如果出現(xiàn)設(shè)計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，( )。
A．發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人
B．工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人
C．承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知工程師
D．承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認為應(yīng)順延的工期報告工程師
[答案]D
[解題要點]一是由承包人提出，二是工程師確認，這是規(guī)定程序。
19．依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應(yīng)( )。
A．負責修改施工進度計劃
B．向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令
C．與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議
D．為承包人提供趕工的便利條件
E．減少對工程質(zhì)量的檢測試驗
[解題要點]經(jīng)雙方協(xié)商簽認合同工期需要提前，發(fā)包人應(yīng)為其違約行為負責，除了簽訂協(xié)議，還要提供便利條件，追加合同價款，所以C、D正確。
20．施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設(shè)計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應(yīng)當按照( )處理。
A．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延
B．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應(yīng)順延
C．增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期相應(yīng)順延
D．增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期不予順延
[答案]C
[解題要點]施工合同中，發(fā)包人有義務(wù)提供設(shè)計資料，所以因設(shè)計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，由發(fā)包人負責。
21．依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關(guān)設(shè)計變更說法中正確的有( )。
A．發(fā)包人需要對原設(shè)計進行變更，應(yīng)提前14天書面通知承包人
B．承包人為了便于施工，可以要求對原設(shè)計進行變更
C．承包人在變更確認后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更
D．工程師確認增加的工程變更價款，應(yīng)在工程驗收后單獨支付
E．合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行
[答案]ACE
[解題要點]承包人不得因施工方便而要求對原設(shè)計進行變更，工程師確認增加的工程變更價款，與工程進度款同期支付，所以B、D不正確。
22．依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為( )。
A．工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔
B．承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔
C．發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔
D．工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔
E．延誤的工期相應(yīng)順延
[答案]ADE
[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，承包方人員、機械損失由承包人負責，其他由發(fā)包人負責。
23．依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設(shè)備運到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失應(yīng)由( )承擔。
A．發(fā)包人
B．承包人
C．設(shè)備供應(yīng)人
D．發(fā)包人和承包人分別
[答案]A
[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失及運到現(xiàn)場用于施工的材料、設(shè)備損害，發(fā)包人負責。
24．依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風險事件，( )。
A．不免除遲延履行方的相應(yīng)責任
B．雙方的風險責任均不免除
C．如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應(yīng)辦理保險的延續(xù)
D．如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)
E．保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔
[答案]ACD
[解題要點]一定要分清責任，施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成屬于哪方責任，誰的責任誰負責，工程險的辦理也是如此。
25．依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定；進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括( )。
A．發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見
B．需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當修改并承擔修改費用
C．需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔
D．發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認可
E．檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可
[答案]ABCE
[解題要點]發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，或檢驗后l4天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可。
26．工程竣工驗收未能通過，經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應(yīng)為( )日。
A．承包人第一次提交竣工驗收報告
B．承包人修改后再次提請竣工驗收
C．最終驗收合格
D．辦理竣工驗收手續(xù)
[答案]B
[解題要點]承包人有義務(wù)對施工工程的質(zhì)量負責，修正缺陷再次驗收檢驗合格時，竣工日期應(yīng)為承包人修改后再次提請竣工驗收的H期。
27．施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應(yīng)為5年。
A．地基基礎(chǔ)工程
B．屋面防水工程
C．設(shè)備安裝工程
D．排水管道工程
[答案]B
[解題要點]這4項要求是《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的最低要求，都應(yīng)該記住，年年有考題。
28．在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應(yīng)不低于( )年。
A．1
B．2
C．5
D．工程設(shè)計年限
[答案]c
[解題要點]當事人協(xié)商約定的保修期限不應(yīng)低于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中的規(guī)定。
29．依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)( )。
A．留置該工程
B．與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價
C．直接委托拍賣公司拍賣該工程
D．申請人民法院將該工程依法拍賣
E．就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償
[答案]BDE
[解題要點]建設(shè)工程施工合同不屬于加工承攬合同，不能實施留置權(quán)，所以A不對；將工程拍賣需申請人民法院執(zhí)行，不能直接委托拍賣公司拍賣該工程，所以C不對。
30．某工程項目，發(fā)包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應(yīng)當由( )承擔。
A．乙承包人
B．發(fā)包人
C．甲承包人
D．工程師
[答案]B
[解題要點]發(fā)包人選擇了甲、乙兩個承包人，甲、乙之問沒有合同關(guān)系，發(fā)包人是核心，他們之間配合不當發(fā)生的損失應(yīng)由發(fā)包人承擔。
1．施工合同的組成文件中，結(jié)合項目特點針對通用條款內(nèi)容進行補充或修正，使之與通用條款共同構(gòu)成對某一方面問題內(nèi)容完備約定的文件是( )。
A．協(xié)議書
B．專用條款
C．標準條款
D．質(zhì)量保修書
[答案]B
[解題要點]專用條款是結(jié)合各異的施工現(xiàn)場和外部環(huán)境，對通用條款的細化、說明和補充，是《施工合同范本》的必要組成部分。
2．按照施工合同示范文本的規(guī)定，對合同雙方有約束力的合同文件包括( )。
A．投標書及其附件
B．招標階段對投標人質(zhì)疑的書面解答考試大監(jiān)理工程師——值得您收藏的好站點！
C．資格審查文件
D．工程報價單
E．履行合同過程中的變更協(xié)議
[答案]ADE
[解題要點]B、C都屬于招標階段文件。
3．按照施工合同示范文本規(guī)定，當組成施工合同的各文件出現(xiàn)含糊不清或矛盾時，應(yīng)按( )順序解釋。
A．施工合同協(xié)議書、工程量清單、中標通知書
B．中標通知書、投標書及附件、合同履行中的變更協(xié)議
C．合同履行中的洽商協(xié)議、中標通知書、工程量清單
D．施工合同專用條款、施工合同通用條款、中標通知書
[答案]C
[解題要點]注意這里排序第一的是雙方洽商的施工合同協(xié)議書。
4．施工中需要使用專利技術(shù)及特殊工藝時，按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是( )。
A．發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔相應(yīng)費用
B．發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔相應(yīng)費用
C．承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，承包人承擔相應(yīng)費用
D．承包人提出使用，由承包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔相應(yīng)費用
[答案]A
[解題要點]記住一個原則：誰提出，誰負責。
5．依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，施工合同發(fā)包人的義務(wù)包括( )。
A．辦理臨時用地、停水、停電申請手續(xù)
B．向施工單位進行設(shè)計交底
C．提供施工場地地下管線資料
D．做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物的保護
E．開通施工現(xiàn)場與城鄉(xiāng)公共道路的通道
[答案]ACE
[解題要點]B是設(shè)計人員的責任，D是承包人義務(wù)。
6．下列有關(guān)隱蔽工程與重新檢驗提法中正確的有( )。
A．承包人自檢后書面通知工程師驗收
B．工程師接到承包人的通知后，應(yīng)在約定的時間與承包人共同檢驗
C．若工程師未能按時提出延期檢驗要求，又未能按時參加驗收，承包人可自行檢驗
D．若工程師已經(jīng)在驗收合格記錄上簽字，只有當有確切證據(jù)證明工程有問題的情況下才能要求承包人對已隱蔽的工程進行重新檢驗
E．重新檢驗如果不合格，應(yīng)由承包人承擔全部費用，但工期予以適當順延
[答案]ABC
[解題要點]無論工程師是否參加了驗收，當對某部分的工程質(zhì)量有懷疑時，均可提出重新檢驗，所以D不對。E的情況工期不予順延。
7．依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，( )屬于發(fā)包人應(yīng)當完成的工作。
A．辦理施工許可證
B．提供工程進度計劃
C．確定坐標控制點
D．做好施工現(xiàn)場地下管線的保護工作
E．協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護工作
[答案]ACE。
[解題要點]B、D都是承包人的義務(wù)。
8．按照施工合同示范文本規(guī)定，承包人的義務(wù)包括( )。
A．協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線保護工作
B．按工程需要提供非夜間施工使用的照明
C．辦理臨時停電、停水、中斷道路申報批準手續(xù)
D．組織設(shè)計交底
[答案]B
[解題要點]A、C是發(fā)包人的義務(wù)，D是設(shè)計人的義務(wù)。
9．依據(jù)施工合同示范文本通用條款，在施工合同履行中，如果發(fā)包人不按時支付預(yù)付款，承包人可以( )。
A．立即發(fā)出解除合同通知
B．立即停工并發(fā)出通知要求支付預(yù)付款
C．在合同約定預(yù)付時問7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知7天后停止施工
D．在合同約定預(yù)付時間7天后發(fā)出通知要求支付預(yù)付款，如仍不能獲得預(yù)付款，則在發(fā)出通知之日起停止施工
[答案]C
[解題要點]既然約定了預(yù)付款，發(fā)包人不按時支付就屬于違約，承包人有權(quán)停工。
10．在施工合同履行中，發(fā)包人按合同約定購買了玻璃，現(xiàn)場交貨前未通知承包人派代表共同進行現(xiàn)場交貨清點，單方檢驗接收后直接交承包人的倉庫保管員保管，施工使用時發(fā)現(xiàn)部分玻璃損壞，則應(yīng)由( )。
A．保管員負責賠償損失
B．發(fā)包人承擔損失責任
C．承包人負責賠償損失
D．發(fā)包人與承包人共同承擔損失責任
[答案]B
[解題要點]發(fā)包人在其所供應(yīng)的材料設(shè)備到貨前24小時，應(yīng)以書目形式通知承包人，共同清點。
11．施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工中，發(fā)包人供應(yīng)的材料由承包人負責檢查試驗后用于工程，但隨后又發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，此時應(yīng)由( )。
A．發(fā)包人追加合同價款，相應(yīng)順延工期
B．發(fā)包人追加合同價款，工期不予順延
C．承包人承擔發(fā)生的費用，相應(yīng)順延工期
D．承包人承擔發(fā)生的費用，工期不予順延
[答案]A
[解題要點]發(fā)包人供應(yīng)的材料應(yīng)對其質(zhì)量負責，檢查試驗也不能解除供應(yīng)人的質(zhì)量缺陷責任。
12．為了保證工程質(zhì)量，對發(fā)包人采購的大宗建筑材料用于施工前，需要進行合同約定的物理和化學抽樣檢驗；對于此項檢驗應(yīng)由( )。
A．承包人負責檢驗工作，發(fā)包人承擔檢驗費用
B．承包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用
C．發(fā)包人負責檢驗工作，并承擔檢驗費用
D．發(fā)包人負責檢驗工作，承包人承擔檢驗費用
[答案]A
[解題要點]發(fā)包人采購的材料設(shè)備，應(yīng)由承包人負責檢驗，費用由發(fā)包人負責。
13．由承包人負責采購的材料設(shè)備，到貨檢驗時發(fā)現(xiàn)與標準要求不符，承包人按工程師要求進行了重新采購，最后達NT標準要求。處理由此發(fā)生的費用和延誤的工期的正確方法是( )。
A．費用由發(fā)包人承擔，工期給予順延
B．費用由承包人承擔，工期不予順延
C．費用由發(fā)包人承擔，工期不予順延
D．費用由承包人承擔，工期給予順延
[答案]B
[解題要點]承包人負責采購的材料設(shè)備由承包人負責，耽誤的工期不予順延，這是承包人的責任和義務(wù)。
14．某施工合同的合同工期為20個月，專用條款規(guī)定，承包人提前竣工或延誤竣工均按月計算獎金和拖期違約賠償金。施工至第16個月，因承包人投入的機械設(shè)備不足導致實際進度滯后，工程師要求承包人修改計劃。承包人提交修改后的進度計劃竣工時間為第22個月，工程師考慮該計劃反映了承包人的實際能力，認可了修改的計劃。承包人實際竣工時間為第21個月，則竣工結(jié)算時應(yīng)按( )。
A．延誤1個月竣工賠償
B．提前1個月竣工獎勵
C．不追究延誤竣工責任，也不給予獎勵
D．考慮工程師的認可作用，按延誤0.5個月賠償
[答案]A
[解題要點]竣工時間改為第22個月雖然經(jīng)工程師認可，究其責任是由于承包人引起的，所以計算工期時，仍然用原定的合同工期，21-20=1個月，A正確。
15．施工過程中因承包人原因?qū)е鹿こ虒嶋H進度滯后于計劃進度，承包人按工程師要求采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期完成施工任務(wù)，則此延誤的責任應(yīng)由( )承擔。
A．工程師
B．承包人
C．工程師和承包人
D．發(fā)包人
[答案]B
[解題要點]工程實際進度滯后是承包人原因?qū)е?，所以承包人承擔延誤責任。
16．依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。
A．需承包人書面通知工程師
B．應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準
C．應(yīng)經(jīng)工程師批準
D．需承包人書面通知發(fā)包人
[答案]c
[解題要點]承包人應(yīng)以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。
17．按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于( )等原因造成的工期延誤，經(jīng)工程師確認后工期可以順延。
A．發(fā)包人未按約定提供施工場地
B．分包人對承包人的施工干擾
C．設(shè)計變更
D．承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障
E．發(fā)生不可抗力
[答案]ACE
[解題要點]對可以順延工期給出了7種情況。
18．施工中如果出現(xiàn)設(shè)計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，( )。
A．發(fā)包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人
B．工程師應(yīng)在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知承包人
C．承包人應(yīng)在14天內(nèi)直接確認順延的工期，通知工程師
D．承包人應(yīng)在14天內(nèi)將自己認為應(yīng)順延的工期報告工程師
[答案]D
[解題要點]一是由承包人提出，二是工程師確認，這是規(guī)定程序。
19．依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，如果發(fā)包人出于某種考慮要求提前竣工，則發(fā)包人應(yīng)( )。
A．負責修改施工進度計劃
B．向承包人直接發(fā)出提前竣工的指令
C．與承包人協(xié)商并簽訂提前竣工協(xié)議
D．為承包人提供趕工的便利條件
E．減少對工程質(zhì)量的檢測試驗
[解題要點]經(jīng)雙方協(xié)商簽認合同工期需要提前，發(fā)包人應(yīng)為其違約行為負責，除了簽訂協(xié)議，還要提供便利條件，追加合同價款，所以C、D正確。
20．施工合同示范文本通用條款規(guī)定，在施工過程中，因設(shè)計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應(yīng)當按照( )處理。
A．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延
B．增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應(yīng)順延
C．增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期相應(yīng)順延
D．增加的費用由發(fā)包人補償，延誤的工期不予順延
[答案]C
[解題要點]施工合同中，發(fā)包人有義務(wù)提供設(shè)計資料，所以因設(shè)計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，由發(fā)包人負責。
21．依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關(guān)設(shè)計變更說法中正確的有( )。
A．發(fā)包人需要對原設(shè)計進行變更，應(yīng)提前14天書面通知承包人
B．承包人為了便于施工，可以要求對原設(shè)計進行變更
C．承包人在變更確認后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更
D．工程師確認增加的工程變更價款，應(yīng)在工程驗收后單獨支付
E．合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行
[答案]ACE
[解題要點]承包人不得因施工方便而要求對原設(shè)計進行變更，工程師確認增加的工程變更價款，與工程進度款同期支付，所以B、D不正確。
22．依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為( )。
A．工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔
B．承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔
C．發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔
D．工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔
E．延誤的工期相應(yīng)順延
[答案]ADE
[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，承包方人員、機械損失由承包人負責，其他由發(fā)包人負責。
23．依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設(shè)備運到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失應(yīng)由( )承擔。
A．發(fā)包人
B．承包人
C．設(shè)備供應(yīng)人
D．發(fā)包人和承包人分別
[答案]A
[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失及運到現(xiàn)場用于施工的材料、設(shè)備損害，發(fā)包人負責。
24．依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風險事件，( )。
A．不免除遲延履行方的相應(yīng)責任
B．雙方的風險責任均不免除
C．如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應(yīng)辦理保險的延續(xù)
D．如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)
E．保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔
[答案]ACD
[解題要點]一定要分清責任，施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成屬于哪方責任，誰的責任誰負責，工程險的辦理也是如此。
25．依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定；進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括( )。
A．發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見
B．需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當修改并承擔修改費用
C．需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔
D．發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認可
E．檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可
[答案]ABCE
[解題要點]發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，或檢驗后l4天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可。
26．工程竣工驗收未能通過，經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應(yīng)為( )日。
A．承包人第一次提交竣工驗收報告
B．承包人修改后再次提請竣工驗收
C．最終驗收合格
D．辦理竣工驗收手續(xù)
[答案]B
[解題要點]承包人有義務(wù)對施工工程的質(zhì)量負責，修正缺陷再次驗收檢驗合格時，竣工日期應(yīng)為承包人修改后再次提請竣工驗收的H期。
27．施工合同示范文本通用條款規(guī)定，承包人對( )的保修期限應(yīng)為5年。
A．地基基礎(chǔ)工程
B．屋面防水工程
C．設(shè)備安裝工程
D．排水管道工程
[答案]B
[解題要點]這4項要求是《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的最低要求，都應(yīng)該記住，年年有考題。
28．在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應(yīng)不低于( )年。
A．1
B．2
C．5
D．工程設(shè)計年限
[答案]c
[解題要點]當事人協(xié)商約定的保修期限不應(yīng)低于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》中的規(guī)定。
29．依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)( )。
A．留置該工程
B．與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價
C．直接委托拍賣公司拍賣該工程
D．申請人民法院將該工程依法拍賣
E．就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償
[答案]BDE
[解題要點]建設(shè)工程施工合同不屬于加工承攬合同，不能實施留置權(quán)，所以A不對；將工程拍賣需申請人民法院執(zhí)行，不能直接委托拍賣公司拍賣該工程，所以C不對。
30．某工程項目，發(fā)包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應(yīng)當由( )承擔。
A．乙承包人
B．發(fā)包人
C．甲承包人
D．工程師
[答案]B
[解題要點]發(fā)包人選擇了甲、乙兩個承包人，甲、乙之問沒有合同關(guān)系，發(fā)包人是核心，他們之間配合不當發(fā)生的損失應(yīng)由發(fā)包人承擔。