-
31、 下列有關(guān)確定變更價款的做法，正確的有( )。
A．變更確定后承包人及時提出追加價款要求的報告
B．工程師在規(guī)定時間內(nèi)對承包人的要求作出答復(fù)
C．確定的價款報送造價管理部門備案
D．工程師未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)，視為承包人的要求已批準(zhǔn)
E．承包人未提出追加價款報告，工程師可單獨決定補償額
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d
解析：按照《施工合同示范文本》通用條款規(guī)定，確定變更價款的程序：
(1)承包人在工程變更確定后14天內(nèi)，可提出變更涉及的追加合同價款要求的報告，經(jīng)工程師確認(rèn)后相應(yīng)調(diào)整合同價款。如果承包人在雙方確定變更后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更工程價款的報告，視為該項變更不涉及合同價款的調(diào)整。
(2)工程師應(yīng)在收到承包人的變更合同價款報告后14天內(nèi)，對承包人的要求予以確認(rèn)或作出其他答復(fù)。工程師無正當(dāng)理由不確認(rèn)或答復(fù)時，自承包人的報告送達之日起14天后，視為變更價款報告已被確認(rèn)。
(3)工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程進度款同期支付。
32、 依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導(dǎo)致的損失及工期延誤責(zé)任承擔(dān)方式為( )。
A．工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔(dān)
B．承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔(dān)
C．發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔(dān)
D．工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔(dān)
E．延誤的工期相應(yīng)順延
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e
解析：施工合同范本通用條款規(guī)定，因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān)：
(1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān)；
(2)承發(fā)包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負(fù)責(zé)；
(3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)；
(4)停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān)；
(5)工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔(dān)；
(6)延誤的工期相應(yīng)順延。
33、 依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險事件，( )。
A．不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任
B．雙方的風(fēng)險責(zé)任均不免除
C．如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應(yīng)辦理保險的延續(xù)
D．如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)
E．保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d
解析：按照合同法規(guī)定的基本原則，因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
如果工程是發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理的工程險，當(dāng)承包人有權(quán)獲得工期順延的時間內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)在保險合同有效期屆滿前辦理保險的延續(xù)手續(xù)；若因承包人原因不能按期竣工，承包人也應(yīng)自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)。
34、 依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定；進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責(zé)任還包括( )。
A．發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見，
B．需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費用
C．需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔(dān)
D．發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認(rèn)可
E．檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認(rèn)可
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e
解析：關(guān)于驗收后的管理，有關(guān)內(nèi)容包括：
(1)發(fā)包人在驗收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。竣工驗收合格的工程移交給發(fā)包人運行使用，承包人不再承擔(dān)工程保管責(zé)任。需要修改缺陷的部分，承包人應(yīng)按要求進行修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔(dān)。
(2)發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認(rèn)可。同時，從第29天起，發(fā)包人承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。 (3)因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責(zé)任和工程價款的支付方法。
35、 依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)( )。
A．留置該工程
B．與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價
C．直接委托拍賣公司拍賣該工程
D．申請人民法院將該工程依法拍賣
E．就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e
解析：發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款，承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款。發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
31、 下列有關(guān)確定變更價款的做法，正確的有( )。
A．變更確定后承包人及時提出追加價款要求的報告
B．工程師在規(guī)定時間內(nèi)對承包人的要求作出答復(fù)
C．確定的價款報送造價管理部門備案
D．工程師未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復(fù)，視為承包人的要求已批準(zhǔn)
E．承包人未提出追加價款報告，工程師可單獨決定補償額
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d
解析：按照《施工合同示范文本》通用條款規(guī)定，確定變更價款的程序：
(1)承包人在工程變更確定后14天內(nèi)，可提出變更涉及的追加合同價款要求的報告，經(jīng)工程師確認(rèn)后相應(yīng)調(diào)整合同價款。如果承包人在雙方確定變更后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更工程價款的報告，視為該項變更不涉及合同價款的調(diào)整。
(2)工程師應(yīng)在收到承包人的變更合同價款報告后14天內(nèi)，對承包人的要求予以確認(rèn)或作出其他答復(fù)。工程師無正當(dāng)理由不確認(rèn)或答復(fù)時，自承包人的報告送達之日起14天后，視為變更價款報告已被確認(rèn)。
(3)工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程進度款同期支付。
32、 依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，施工中發(fā)生不可抗力事件后，由此導(dǎo)致的損失及工期延誤責(zé)任承擔(dān)方式為( )。
A．工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失，由發(fā)包人承擔(dān)
B．承包人的人員傷亡損失，由發(fā)包人承擔(dān)
C．發(fā)包人的人員傷亡損失，由承包人承擔(dān)
D．工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔(dān)
E．延誤的工期相應(yīng)順延
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e
解析：施工合同范本通用條款規(guī)定，因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān)：
(1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān)；
(2)承發(fā)包雙方人員的傷亡損失，分別由各自負(fù)責(zé)；
(3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)；
(4)停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān)；
(5)工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔(dān)；
(6)延誤的工期相應(yīng)順延。
33、 依照施工合同示范文本通用條款的規(guī)定，如果施工任務(wù)沒有在合同約定的期限內(nèi)完成，則遲延履行合同期間發(fā)生的風(fēng)險事件，( )。
A．不免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任
B．雙方的風(fēng)險責(zé)任均不免除
C．如果是發(fā)包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發(fā)包人應(yīng)辦理保險的延續(xù)
D．如果是發(fā)包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)
E．保險公司的賠償不能彌補損失，由發(fā)包人和承包人平均分擔(dān)
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d
解析：按照合同法規(guī)定的基本原則，因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
如果工程是發(fā)包人負(fù)責(zé)辦理的工程險，當(dāng)承包人有權(quán)獲得工期順延的時間內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)在保險合同有效期屆滿前辦理保險的延續(xù)手續(xù)；若因承包人原因不能按期竣工，承包人也應(yīng)自費辦理保險的延續(xù)手續(xù)。
34、 依據(jù)施工合同示范文本通用條款規(guī)定；進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責(zé)任還包括( )。
A．發(fā)包人在檢驗后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見，
B．需要修改施工缺陷的部分，承包人應(yīng)當(dāng)修改并承擔(dān)修改費用
C．需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔(dān)
D．發(fā)包人收到竣工檢驗報告后28天內(nèi)不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認(rèn)可
E．檢驗后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認(rèn)可
標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e
解析：關(guān)于驗收后的管理，有關(guān)內(nèi)容包括：
(1)發(fā)包人在驗收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。竣工驗收合格的工程移交給發(fā)包人運行使用，承包人不再承擔(dān)工程保管責(zé)任。需要修改缺陷的部分，承包人應(yīng)按要求進行修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。需要修改因設(shè)計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發(fā)包人承擔(dān)。
(2)發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認(rèn)可。同時，從第29天起，發(fā)包人承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。 (3)因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責(zé)任和工程價款的支付方法。
35、 依照施工合同示范文本通用條款規(guī)定，施工合同履行中，發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人有權(quán)( )。
A．留置該工程
B．與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價
C．直接委托拍賣公司拍賣該工程
D．申請人民法院將該工程依法拍賣
E．就該工程折價或拍賣的價款優(yōu)先受償
標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e
解析：發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款，承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款。發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。