合同具有法律效力,一旦簽署就要履行承諾,雙方都有權(quán)利和義務(wù)要依法履行。合同的撰寫應(yīng)當(dāng)簡明扼要,確切表達各方的意圖和約定。以下是一些行業(yè)常見的合同樣本,具體情況可以根據(jù)需要選擇適用的范本。
外賣承攬合同篇一
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
外賣承攬合同篇二
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
外賣承攬合同篇三
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點:
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自xx年xx月xx日開工,至xx年xx月xx日竣工,工期xx天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六:乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十一:保修
1、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2、在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二:違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。
十三:附則
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4、合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
外賣承攬合同篇四
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時,甲方應(yīng)按核定計算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護和更新,且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進行業(yè)務(wù)費結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實際情況而定。
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
外賣承攬合同篇五
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導(dǎo),甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi),乙方不進行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當(dāng)方式解決。
8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日
外賣承攬合同篇六
_________________(以下簡稱甲方)
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)
甲方“_________”一書,經(jīng)標(biāo)價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
外賣承攬合同篇七
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時接受甲方驗收認(rèn)可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
外賣承攬合同篇八
乙方:________
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
1、250kva變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試。
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計:102496元;(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
外賣承攬合同篇九
承攬方(以下簡稱供方):____
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計:____總金額(大寫)____元整
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負(fù)擔(dān):汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:____承攬方:____
單位:____單位:____
法定代理人:____法定代理人:____
委托代理人:____委托代理人:____
電話:____電話:____
開戶行:____戶名:____
帳號:____卡號:____
郵編:____郵編:____
簽訂時間:_____年____月____日
外賣承攬合同篇十
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額:
6、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
外賣承攬合同篇十一
合同編號:
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
外賣承攬合同篇十二
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格
型號————計量————
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————
單價總金額————
合計————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
外賣承攬合同篇十三
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責(zé)任:
第一點:甲方承擔(dān)
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
第二點:乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
外賣承攬合同篇十四
乙方:_______________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:_______________
規(guī)格型號:_______________
單位:_______________
數(shù)量:_______________
單價:_______________
金額:_______________
交貨日期:_____年_____月_____日
超欠幅度:__________%
供應(yīng)辦法:_______________
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_______________
2、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_______________
3、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_______________
4、交貨(運輸)辦法及地點:_______________
5、貨款共計人民幣(大寫):_______________
6、結(jié)算辦法及期限:_______________
7、其他:_______________
第一點:甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之__________的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的'數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他:___________________________________。
本合同一式_____份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間__________到請?zhí)顚懹行ЫK止時間__________止。
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
乙方:_______________
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
外賣承攬合同篇十五
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
外賣承攬合同篇一
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
外賣承攬合同篇二
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
外賣承攬合同篇三
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點:
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自xx年xx月xx日開工,至xx年xx月xx日竣工,工期xx天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六:乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八:驗收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十一:保修
1、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2、在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二:違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。
十三:附則
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4、合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
外賣承攬合同篇四
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應(yīng)按時保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費以雙方核定計算標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時,甲方應(yīng)按核定計算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護和更新,且乙方應(yīng)及時對已損壞的廣告和相關(guān)財物進行重作和維修,相關(guān)費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進行業(yè)務(wù)費結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實際情況而定。
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費,并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
4.2乙方應(yīng)按時保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費,并按甲方的實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
外賣承攬合同篇五
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導(dǎo),甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi),乙方不進行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當(dāng)方式解決。
8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日
外賣承攬合同篇六
_________________(以下簡稱甲方)
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)
甲方“_________”一書,經(jīng)標(biāo)價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
外賣承攬合同篇七
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時接受甲方驗收認(rèn)可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
外賣承攬合同篇八
乙方:________
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
1、250kva變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試。
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計:102496元;(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
外賣承攬合同篇九
承攬方(以下簡稱供方):____
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計:____總金額(大寫)____元整
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進行結(jié)算;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負(fù)擔(dān):汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂做方:____承攬方:____
單位:____單位:____
法定代理人:____法定代理人:____
委托代理人:____委托代理人:____
電話:____電話:____
開戶行:____戶名:____
帳號:____卡號:____
郵編:____郵編:____
簽訂時間:_____年____月____日
外賣承攬合同篇十
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額:
6、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
外賣承攬合同篇十一
合同編號:
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
外賣承攬合同篇十二
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格
型號————計量————
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————
單價總金額————
合計————
地址:————地址:————
郵編:————郵編:————
電話:————電話:————
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
開戶行:————開戶行:————
賬戶:————賬戶————
———年————月———日
外賣承攬合同篇十三
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責(zé)任:
第一點:甲方承擔(dān)
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
第二點:乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
外賣承攬合同篇十四
乙方:_______________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:_______________
規(guī)格型號:_______________
單位:_______________
數(shù)量:_______________
單價:_______________
金額:_______________
交貨日期:_____年_____月_____日
超欠幅度:__________%
供應(yīng)辦法:_______________
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_______________
2、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_______________
3、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_______________
4、交貨(運輸)辦法及地點:_______________
5、貨款共計人民幣(大寫):_______________
6、結(jié)算辦法及期限:_______________
7、其他:_______________
第一點:甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之__________的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的'數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他:___________________________________。
本合同一式_____份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間__________到請?zhí)顚懹行ЫK止時間__________止。
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
乙方:_______________
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
外賣承攬合同篇十五
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日