在商業(yè)交易中，合同起著至關(guān)重要的作用，有助于保障各方的利益。合同的格式和結(jié)構(gòu)應(yīng)該合理、易讀易懂。以下為大家提供了一些常用合同模板，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行參考和借鑒。
廣告加工合同篇一
委托方：簽訂地點(diǎn)：
承接方：文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(制作)：________。
2、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：________。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：________。
4、顏色：________。
5、規(guī)格或材料：________。
6、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：________
第二條：費(fèi)用及支付方法。
1、費(fèi)用。
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_______。(大寫(xiě)________元整)。
2、結(jié)算方式和期限：________。
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：____________。
第四條：違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;。
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則。
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承攬方：
單位名稱(chēng)：(蓋章)單位名稱(chēng)：(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
日期：___________日期：___________
廣告加工合同篇二
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春――吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：____________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。
2.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限______。
第十一條其它_________。
(如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的'責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________。
代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________。
地址：____________地址：____________。
電話(huà)：____________電話(huà)：____________。
開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：____________。
帳號(hào)：____________帳號(hào)：____________。
___年___月___日___年___月___日。
廣告加工合同篇三
定作方：____________。
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春――吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：____________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。
2.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的`由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限______。
第十一條其它_________。
(如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________。
代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________。
地址：____________地址：____________。
電話(huà)：____________電話(huà)：____________。
開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：____________。
帳號(hào)：____________帳號(hào)：____________。
___年___月___日。
廣告加工合同篇四
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互利，協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方在____廣場(chǎng)墻體上安裝廣告畫(huà)面，制作事宜進(jìn)行磋商，達(dá)成如下協(xié)議，并共同遵守。
一、廣告形象內(nèi)容提供方式：甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設(shè)計(jì)原稿，乙方按
甲方提供設(shè)計(jì)稿進(jìn)行制作。甲方有責(zé)任向乙方提供形象廣告設(shè)計(jì)原稿與相關(guān)數(shù)據(jù)和制作日期。從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
二、付款方式：
廣告畫(huà)面尺寸：6米__20米，每平方_____元。計(jì):_____（大寫(xiě)）
記證的手續(xù)由乙方代辦。
三、質(zhì)量保證
在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生廣告畫(huà)面褪色、脫落問(wèn)題，由乙方負(fù)全部責(zé)任，質(zhì)
保有效期限為一年，不可抗拒的因素除外。
四、乙方權(quán)責(zé)：
1.乙方有權(quán)要求甲方出具制作圖稿，經(jīng)甲方由甲方人員簽字確認(rèn)。
2.乙方制作所需材料及完成品必須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證使用的安全性。
3.乙方不得擅自改動(dòng)或利用甲方提供的廣告形象設(shè)計(jì)稿及甲方提供的廣告形象設(shè)計(jì)稿及甲方之商標(biāo)另做他用。
4.自覺(jué)維護(hù)甲方及其產(chǎn)品的形象和聲譽(yù)，在甲方指導(dǎo)下做好廣告形象制作工作。
五、違約規(guī)定：甲、乙雙方，若任何一方違反本協(xié)議，將承擔(dān)因此所造成的一切經(jīng)濟(jì)
損失。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
廣告加工合同篇五
甲方：
地址：
乙方：車(chē)牌號(hào)：電話(huà)：
經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方在乙方出租車(chē)上投放廣告事宜，簽訂本合同，并共同遵守。
一、發(fā)布條款。
1.甲方委托乙方于_____年___月___日至_____年___月___日在乙方出租車(chē)上投放廣告（物料由甲方提供、制作、張貼）。
2.廣告位置為：出租車(chē)后窗玻璃，但不影響車(chē)輛倒車(chē)后視效果。
二、支付條款。
1.廣告總價(jià)為元/大寫(xiě)：
2.甲方應(yīng)在合同期間分期將款項(xiàng)支付給乙方，即發(fā)布一月后付款項(xiàng)的50%，即，合同期過(guò)完，將余下50%款項(xiàng)支付給乙方即元.
三、甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)保證發(fā)布信息內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確，發(fā)布的信息內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)的政策、法律、法規(guī)以及公共道德準(zhǔn)則，否則由此而造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)按時(shí)交納廣告費(fèi)用。
四、乙方責(zé)任。
1.乙方不得擅自改變廣告位置、形式及內(nèi)容，合同期間未經(jīng)甲方許可改動(dòng)廣告位置、形式及內(nèi)容的行為視為違約。
2.乙方應(yīng)保證出租車(chē)的正常運(yùn)行，不得擅自中斷廣告發(fā)布、改變廣告費(fèi)用，不得無(wú)故將車(chē)輛上廣告撕掉或毀壞，否則視為違約。
3.合同期間乙方不得在車(chē)體上另外發(fā)布同類(lèi)產(chǎn)品廣告。
五、違約條款。
雙方必須履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有約定，如有一方違約，則由違約方承擔(dān)由此給對(duì)方帶來(lái)的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
日期：____年___月____日日期：____年___月____日
廣告加工合同篇六
簽訂地點(diǎn)：______________。
簽訂時(shí)間：______________。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(媒介)：______。
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)，承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：________。
4、顏色：________。
5、規(guī)格或材料：________。
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：________
7、其他要求：________________________。
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：________________。
類(lèi)別________。
單價(jià)________________。
數(shù)量________。
金額________。
備注________。
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)________。
發(fā)布費(fèi)________。
代理費(fèi)________。
合計(jì)金額(大寫(xiě))________。
2、結(jié)算方式和期限：________________。
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的________%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的________%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第______種方式處理：
1、提交________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱(chēng)________。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本______份。
3、本合同有效期：自______________年______________月______________日生效至______________年______________月______________日終止。
委托方：______________承攬方：______________。
廣告加工合同篇七
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝招牌、護(hù)欄管，發(fā)包給承攬方事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議:
一、定作方將招牌護(hù)欄管制作、安裝發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作。
二、該廣告牌具體位置于，具體制作要求見(jiàn)本合同附件。
三、該護(hù)欄管的保修期限為 年，自驗(yàn)收合格之日計(jì)算。
保修期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)護(hù)欄管的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的陷患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。
保修期限內(nèi)該護(hù)欄管因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方應(yīng)重新安裝同規(guī)格、材料的新護(hù)欄管恢復(fù)其功能。
四、該護(hù)欄管經(jīng)驗(yàn)收合格后，定作方 日內(nèi)一次性支付承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費(fèi)均由承攬方承擔(dān)。
違約金、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，均應(yīng)向定作方支付日萬(wàn)分之三的利息。
六、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該廣告牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該廣告牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
七、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。
如協(xié)商不成，雙方均可向 人民法院起訴。
八、該合同雙方簽字(蓋章)后生效。
九、該合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
年 月 日 年 月 日
定作方:
法定代表(具名): 法定代表(簽字):
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
定作方因建造安置xxx墻外廣告牌(面積:xxx平方米)，發(fā)包給承攬方事件，經(jīng)兩邊協(xié)商等同，達(dá)成以下協(xié)議:
一、定作方將a-1棟臨步輦兒街地段301戶(hù)墻外廣告牌的制作、安頓、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并累贅該廣告牌的制作、安裝、保修、保險(xiǎn)等一切用度，該廣告牌經(jīng)歷收合格并經(jīng)投保后，定作方一次性支付承攬方現(xiàn)金 元。
二、該告白牌具體位置位于公民路a-1棟臨步碾兒街處301戶(hù)墻外，長(zhǎng) 米，高 米，背板為 原料，厚 米，支架為 材料，堅(jiān)固方式為 方式。
三、承攬方應(yīng)于 年 月 日前完成該廣告牌的制作與安裝，并于 年 月 日前提請(qǐng)定作方驗(yàn)收，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)為 監(jiān)理公司，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)度 尺度。
驗(yàn)收不合格時(shí)須由承攬方在 天加工，直至合格為止，定作方在驗(yàn)收時(shí)有權(quán)提出加固的公平懇求。
四、該廣告牌的保修期限為十年，自驗(yàn)收及格之日起打算。
保修期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性檢討是否有保險(xiǎn)隱患，應(yīng)對(duì)牢固螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等一一檢查并實(shí)時(shí)加固縫補(bǔ);定作方對(duì)廣告牌的不牢固因素及可能構(gòu)成危及別人道命、財(cái)產(chǎn)安靜的`隱得了權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)立即前來(lái)舉辦檢驗(yàn)。
保修限日內(nèi)該廣告牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)大風(fēng)吹倒等因素變成的安全任務(wù)事故均由承攬方負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)義務(wù)跟法律責(zé)任，定作方不承當(dāng)負(fù)何責(zé)任。
如該廣告牌在保修期內(nèi)龐大毀壞不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制造并裝置別的一塊與原廣告牌規(guī)格、資料相同的新廣告牌光復(fù)其功能。
五、該廣告牌教訓(xùn)收合格次日，承攬方應(yīng)向 保險(xiǎn)公司就該廣告牌在保修期內(nèi)嚴(yán)格破壞不克不及修復(fù)形成的損失及大略?xún)A倒等釀成的寧?kù)o責(zé)任險(xiǎn)投保。
保險(xiǎn)限期自 年 月 日止共十年，保險(xiǎn)金最高額為 萬(wàn)元;保險(xiǎn)費(fèi)由承攬方一次性支付，保險(xiǎn)合同生效后，承攬方不得消除保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)期內(nèi)如須增加保險(xiǎn)費(fèi)均由承攬方承擔(dān)。
如責(zé)辦事變?cè)斐傻膿p害賠償超出保險(xiǎn)余額,，則高出部分由承攬方承擔(dān)，定作方不承擔(dān)負(fù)何責(zé)任。
六、該廣告牌閱歷收合格并經(jīng)投保后，定作方 日內(nèi)一次性領(lǐng)取承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費(fèi)均由承攬方承擔(dān)。
七、該公約簽訂后，如該廣告牌經(jīng)驗(yàn)收不合格或承攬方未向保險(xiǎn)公司投保，定作方均有權(quán)拒付回報(bào)。
該廣告牌保修期內(nèi)，如承攬方不決時(shí)檢修或經(jīng)定方催告后未及時(shí)結(jié)束測(cè)驗(yàn)，承攬方應(yīng)向定作方支付背約金 元，如承攬方在 日內(nèi)檢修后仍分歧乎國(guó)家保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，承攬方應(yīng)向定作方支付其所聘請(qǐng)人員的維修費(fèi)用及違約金 元。
如承攬方遷延支付背信金、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，均應(yīng)向定作方支付日萬(wàn)分之三的成本。
八、該合同簽訂后承攬方的平安責(zé)任跟保修責(zé)任不因該廣告牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或全體權(quán)的讓渡而失效，該廣告牌策劃?rùn)?quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的呼應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事情，雙方可協(xié)商處置。
如協(xié)商不行，雙方都可向?qū)庎l(xiāng)縣人民法院起訴。
十、該條約單方簽字、蓋章后于五天內(nèi)經(jīng)寧鄉(xiāng)縣公證處公證奏效。
十一、該合同一式五份，由定作方執(zhí)三份，承攬方及寧鄉(xiāng)縣公證處各執(zhí)一份。
承攬方:
年 月 日
公證結(jié)構(gòu):
公證處
公證內(nèi)容:
(附公證書(shū)一份)
年 月 日
廣告加工合同篇八
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求。
二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際樣品為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。
四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌，負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。待驗(yàn)收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方：_____________乙方：_____________。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
_____年____月____日_____年____月____日。
廣告加工合同篇九
委托方：
承擔(dān)方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：年月日。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(媒介)：
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：
類(lèi)別。
單價(jià)。
數(shù)量。
金額。
備注。
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)。
發(fā)布費(fèi)。
代理費(fèi)。
合計(jì)金額(大寫(xiě))。
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱(chēng)。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(chēng)(蓋章)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)(蓋章)：
廣告加工合同篇十
簽訂地點(diǎn)：________________。
承擔(dān)方：________________。
簽訂時(shí)間：________年________月________日。
依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(媒介)：____________________________。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：_______________________。
4、顏色：____________________________。
5、規(guī)格或材料：___________________________。
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：____________
7、其他要求：____________________________。
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：類(lèi)別單價(jià)數(shù)量金額(元)備注設(shè)計(jì)、制作費(fèi)發(fā)布費(fèi)代理費(fèi)合計(jì)金額(大寫(xiě))。
2、結(jié)算方式和期限：____________________________。
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的______%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的________________________支付違約金。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)。
____________________________________________________________。
第七條附則。
1、本合同附件。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。
3、本合同有效期：自________年________月________日生效至________年________月________日終止。
單位名稱(chēng)(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話(huà)：________________。
開(kāi)戶(hù)銀行：________________。
帳號(hào)：________________。
稅號(hào)：________________。
承攬方單位名稱(chēng)(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話(huà)：________________。
開(kāi)戶(hù)銀行：________________。
帳號(hào)：________________。
稅號(hào)：________________。
時(shí)間：________年________月________日。
廣告加工合同篇十一
：廣告能起到很好的宣傳效果。下面小編給大家精選了一些廣告制作加工合同范文，僅供參考！
訂做方（甲方）：大唐國(guó)際紅牧風(fēng)電有限責(zé)任公司 制作方
（乙方）：內(nèi)蒙古集寧美樂(lè)電腦裝璜部
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)明細(xì)附表。加工數(shù)量按甲方要求。
：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負(fù)責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸。材料由乙方自理。 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地。
合同簽訂后甲方開(kāi)始制作廣告牌，乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的`項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。
：被告住所地人民法院訴訟。
：由雙方協(xié)商解決。
：內(nèi)蒙古集寧美樂(lè)裝璜部
帳號(hào)：_______________________
開(kāi)戶(hù)行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
廣告加工合同篇十二
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)。
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：型廣告塔座。
2、工程地點(diǎn)：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的____________施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_(kāi)_____漆(____色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價(jià)：
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫(xiě):________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的______%，計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫(xiě)：__________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)________元(大寫(xiě)：__________元整)的____%;合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě)：____元整)座廣告塔共計(jì)________元(大寫(xiě)：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫(xiě)：________元整)，滿(mǎn)一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運(yùn)輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每天每人____元計(jì)，工期相應(yīng)順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以?xún)?nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。
(二)乙方責(zé)任。
/2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過(guò)程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》。
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
______、______省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《____________》________。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶(hù)之日起生效。
甲方代表人簽：乙方代表人簽：
(蓋章)(蓋章)。
年月日年月日。
廣告加工合同篇十三
委托方：
受托方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：年月日。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目：
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：
類(lèi)別。
單價(jià)。
數(shù)量。
金額。
備注。
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)。
發(fā)布費(fèi)。
代理費(fèi)。
合計(jì)金額。
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱(chēng)。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)：
地址：地址：
郵編：郵編：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號(hào)：帳號(hào)：
稅號(hào)：稅號(hào)：
年月日年月日。
廣告加工合同篇十四
甲方：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：《長(zhǎng)方貼墻》型廣告塔5座
2、工程地點(diǎn)：杭州原野汽配五金市場(chǎng)
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的20xx03022《杭州原野汽配五金市場(chǎng)戶(hù)外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆（暗紅色），工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。委托加工數(shù)量為《長(zhǎng)方貼墻》型廣告塔5座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝；面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖）。
《長(zhǎng)方貼墻》型廣告塔5座，單價(jià)每座元（大寫(xiě)：元整）。合計(jì)人民幣元，大寫(xiě)：整。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
（一）甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每人每天元計(jì)，工期相應(yīng)順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以?xún)?nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地內(nèi)如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用；材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔（牌）進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。
（二）乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并確保廣告塔（牌）結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為kn/m2（抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí)）。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外）；如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)；在施工過(guò)程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé)；在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總價(jià)的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的.管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害（如刮風(fēng)、下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始；如乙方工程竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知3日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
（三）經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同附廣告塔驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《戶(hù)外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》cecs148：20xx、浙江省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《浙江省戶(hù)外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶(hù)之日起生效。
甲方代表人簽字：______乙方代表人簽字：______
____年__月__日____年__月__日
廣告加工合同篇十五
甲方：
乙方：
雙方本著“誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、合作雙贏”的原則，經(jīng)協(xié)商，特簽署本合同。
一、工程概況：(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單)。
二、付款方式。
本合同簽訂后，先付項(xiàng)目總金額的50%，計(jì)元。工程安裝結(jié)束后在付50%，計(jì)元，預(yù)留500元的質(zhì)量保證金，合同滿(mǎn)一年后退還。
三、責(zé)任與義務(wù)。
1.甲方應(yīng)為乙方的施工提供便利，保證安裝地點(diǎn)無(wú)障礙安全牢固，不得影響乙方施工。甲方應(yīng)積極配合乙方聯(lián)系電源，協(xié)調(diào)關(guān)系。
2.乙方在安裝制作的過(guò)程中所出現(xiàn)的安全問(wèn)題由乙方自行負(fù)責(zé)，如因甲方制作的架體存在安全隱患，乙方須在甲方整改驗(yàn)收后在安裝。
四、質(zhì)量保證：
乙方制作的亞克力發(fā)光字及吸塑發(fā)光燈箱質(zhì)保期為一年，一年內(nèi)由于產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)維修。由特殊自然災(zāi)害造成的損壞不在質(zhì)保范圍之內(nèi)。
五、雙方簽訂合同之日，15日內(nèi)產(chǎn)品交付使用，每拖延一天甲方有權(quán)扣除乙方的違約金。如因施工地點(diǎn)有障礙和純?cè)诓话踩蛩赜绊懥艘曳桨惭b，責(zé)任由甲方承擔(dān)。(如因大風(fēng)、霧、雨、雪或其他不利施工的自然天氣情況而延誤工期，雙方再協(xié)商延長(zhǎng)工期)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，均具有同等的法律效力，本合同自簽訂之日起生效。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇十六
委托方：
簽訂地點(diǎn)：
承接方：
簽訂日期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.2廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)。
1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4顏色：
1.5規(guī)格或材料：
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：
第二條：費(fèi)用及支付方法。
2.1費(fèi)用。
本次活動(dòng)總金額為，(大寫(xiě)圓整)。
2.2結(jié)算方式和期限：
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：
第四條：違約責(zé)任。
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;。
2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則。
本合同有效期自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(chēng)(蓋章)單位名稱(chēng)(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
廣告加工合同篇十七
廣告的目的是吸引受眾的注意，否則就無(wú)法實(shí)現(xiàn)其信息的傳遞。那么廣告牌加工。
合同。
又是怎么一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的廣告牌加工合同范文，感謝您的閱讀。
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣告牌)的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。
安裝地點(diǎn)：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮;江蘇東寶印染有限公司廠區(qū)。
三、工程造價(jià)及支付方式。
1.廣告牌制作費(fèi)(即合同總價(jià)款)：共計(jì)人民幣元整。
2.支付方式：
合同簽訂時(shí)甲方預(yù)付30%工程款計(jì)：。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶(hù)方驗(yàn)收合格，付60%工程款項(xiàng)。其余10%作維修保證金，期滿(mǎn)后即付清。
四、工程期限。
1.自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起上大風(fēng))工期順延。
2.因甲方反復(fù)提出修改意見(jiàn)導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。
五、雙方權(quán)利、義務(wù)。
甲方：
1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。
2、有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見(jiàn)，以使乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無(wú)管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其它有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的樹(shù)木、花、草可以移動(dòng)。
6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費(fèi)用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場(chǎng)施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時(shí)必須條件。
2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)清甲方協(xié)商修改確定。
六、關(guān)于驗(yàn)收。
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。
2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)8級(jí)。
七、違約責(zé)任。
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時(shí)間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無(wú)正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。
八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān)。
1、在本廣告的制作、設(shè)置過(guò)程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財(cái)產(chǎn)損害，均與甲方無(wú)關(guān)。
2、由于商標(biāo)、肖象、
廣告詞。
及其它因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔(dān)全部的責(zé)任。
九、保修期限。
1、自驗(yàn)收合格之日起，乙方制作的工程項(xiàng)目。人為損毀乙方不負(fù)責(zé)保修。
2、保修期滿(mǎn)后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會(huì)仲裁。
十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
訂做方(甲方)：制作方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)明細(xì)附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
三、承包方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負(fù)責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸。材料由乙方自理。運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
四、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地。
五、結(jié)算方式及期限。
合同簽訂后甲方開(kāi)始制作廣告牌，乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項(xiàng)：由雙方協(xié)商解決。
十、戶(hù)名：內(nèi)蒙古集寧美樂(lè)裝璜部。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿(mǎn)一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于;主要要求和內(nèi)容為：
1)制造的內(nèi)容：“”;。
2)漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;。
3)漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;。
4)字體白天及夜晚均為紅色;。
5)字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;。
6)支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;。
7)全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;。
三、承攬方應(yīng)于20xx年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2*2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)?nèi)。
七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇十八
委 托 方：
簽 訂 地 點(diǎn)：
承接方： 文化傳播有限公司
訂 日 期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項(xiàng)目(制作)
1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4 顏色：
1.5 規(guī)格或材料：
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：
第二條：費(fèi)用及支付方法
2.1 費(fèi)用本次活動(dòng)總金額為 ，(大寫(xiě) 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限：
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：
第四條：違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( 2 )項(xiàng)規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
承 攬 方：
單位名稱(chēng)(蓋章) 單位名稱(chēng)(蓋章)
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
廣告加工合同篇十九
委托方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
發(fā)布方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)廣告法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達(dá)成如下合同。
一、甲方委托乙方于年月日至年月日期間加工制作發(fā)布戶(hù)外廣告，合同期為年。合同期滿(mǎn)后，在同等條件下，甲方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)，若甲方在合約到期前有續(xù)約的意向，須在一個(gè)月前以書(shū)面的形式向乙方告之，否則乙方有權(quán)自行招商。
1、制作項(xiàng)目：立柱廣告三面翻。
2、面積和數(shù)量：塊，面積高米×18米×面。
3、地點(diǎn)：
4、材料要求：國(guó)標(biāo)鋼材、戶(hù)外高精度車(chē)貼。
三、畫(huà)面內(nèi)容采用甲方確認(rèn)的樣稿，未經(jīng)甲方同意，乙方不得改動(dòng)樣稿。
四、乙方應(yīng)充分了解當(dāng)?shù)貞?hù)外廣告審批及相關(guān)管理機(jī)構(gòu)對(duì)廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式的各種規(guī)定，并預(yù)先審查甲方的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對(duì)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方應(yīng)主動(dòng)要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。畫(huà)面最終以工商等政府部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收：根據(jù)工商等政府部門(mén)批準(zhǔn)時(shí)間為計(jì)算合同時(shí)間，安裝完畢一周內(nèi)無(wú)異議即視為合格。
六、費(fèi)用總額：rmb萬(wàn)元/年(共計(jì)人民幣萬(wàn)元整)，此款項(xiàng)包括但不限于合同期內(nèi)的廣告審批費(fèi)、發(fā)布費(fèi)、首次畫(huà)面加工制作安裝費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、稅費(fèi)等。
七、付款方式：
1、簽約續(xù)約后，廣告發(fā)布經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付清總額的70%，即萬(wàn)元整(元整);。
2、年月日前付清余款即萬(wàn)元整(萬(wàn)元整)。
八、糾紛解決方式：按《合同法》(經(jīng)濟(jì)合同仲裁或法院起訴)。
九、甲方應(yīng)向乙方提供廣告發(fā)布審批所必須的文件和有效證明，乙方負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。
十、畫(huà)面更換約定：在合同期間，甲方提出更換畫(huà)面要求，乙方應(yīng)在一周內(nèi)按照甲方要求進(jìn)行更換。每次更換噴繪畫(huà)面，甲方應(yīng)于安裝完畢7日內(nèi)另向乙方支付制作安裝費(fèi)。
十一、在合同期限內(nèi)，乙方保證所用廣告材料的質(zhì)量。因廣告牌脫落、損壞等造成他人權(quán)益受到損害的，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十二、違約責(zé)任。
1、甲方若未按合同支付費(fèi)用，除支付拖欠的費(fèi)用外，并應(yīng)支付乙方每天1%的拖欠違約金，且乙方有權(quán)單方面中止合同。
2、乙方保證甲方能夠在合同約定期間的正常發(fā)布，因政府行為及其他不可抗力(政府要求改建)導(dǎo)致廣告無(wú)法發(fā)布，乙方不屬違約，但臵換其他甲方認(rèn)可的廣告位臵或應(yīng)返還未履行部分的費(fèi)用。
3、廣告牌若遇惡劣天氣或其他不可抗拒原因造成損壞的，由乙方承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，乙方因不可抗拒原因未能在約定時(shí)間內(nèi)對(duì)廣告牌進(jìn)行修復(fù)的，發(fā)布時(shí)間順延，無(wú)法順延的按延誤時(shí)間抵扣退還甲方相應(yīng)的費(fèi)用。
十三、合同如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，不能解決的，可提交司法部門(mén)仲裁。
十四、本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，由雙方委托代理人在本合同簽名并加蓋公章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇二十
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿?平等?互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一?項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)。
1?項(xiàng)目名稱(chēng):型廣告塔座。
2?工程地點(diǎn):。
二?工程內(nèi)容:。
1?依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的_______施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_(kāi)_漆(___色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。
委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座。
2?乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸?安裝.。
面板?馬道?基礎(chǔ)?燈具由乙方自理。
合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三?承包方式和造價(jià):。
《_______》型廣告塔座,單價(jià)每座0000.00元(大寫(xiě):_____)。
合計(jì)人民幣_(tái)___元,大寫(xiě):______元整;。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四?工程價(jià)款支付?結(jié)算方式:。
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的__%,計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě):____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的__%,計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě):_____元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)____元(大寫(xiě):_____元整)的___%;合計(jì)人民幣_(tái)__元(大寫(xiě):___元整)座廣告塔共計(jì)____元(大寫(xiě):_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě):____元整),滿(mǎn)一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五?工程期限為天,其中加工配件天,運(yùn)輸天,安裝天。
六?雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1?甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。
協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人_元計(jì),工期相應(yīng)順延。
2?開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以?xún)?nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3?原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4?甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度?工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題,以及其它事宜。
5?甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。
如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延。
造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6?甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7?如甲方未按合同約定期限支付余款,甲?乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài),同時(shí)此合同終止。
(二)乙方責(zé)任。
1?乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。
廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為/2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))。
廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過(guò)程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2?由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的_%賠償甲方損失。
3?乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責(zé)任。
4?施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲?乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨?雪等)或停電原因,工期順延。
5?工程質(zhì)量驗(yàn)收:以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工,書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6?非經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7?在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)?保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護(hù)。
8?保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七?違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。
八?附件:。
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》。
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
附則:。
(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補(bǔ)充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲?乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。
甲方：
乙方：
廣告加工合同篇二十一
乙方：______
甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會(huì)議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。
一、工程內(nèi)容：
二、制作要求：由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準(zhǔn)，進(jìn)行安裝，尺寸大小應(yīng)根據(jù)窗戶(hù)為準(zhǔn)，要求保證質(zhì)量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
三、工程總價(jià)：壹萬(wàn)貳仟肆佰柒拾元整（12470元）
四、付款方式：銀行轉(zhuǎn)款（乙方提供銀行賬號(hào)）
五、保修期為一年
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的`使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以?xún)?nèi)容后自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
廣告加工合同篇一
委托方：簽訂地點(diǎn)：
承接方：文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(制作)：________。
2、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：________。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：________。
4、顏色：________。
5、規(guī)格或材料：________。
6、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：________
第二條：費(fèi)用及支付方法。
1、費(fèi)用。
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_______。(大寫(xiě)________元整)。
2、結(jié)算方式和期限：________。
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：____________。
第四條：違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;。
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則。
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承攬方：
單位名稱(chēng)：(蓋章)單位名稱(chēng)：(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
日期：___________日期：___________
廣告加工合同篇二
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春――吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：____________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。
2.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限______。
第十一條其它_________。
(如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的'責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________。
代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________。
地址：____________地址：____________。
電話(huà)：____________電話(huà)：____________。
開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：____________。
帳號(hào)：____________帳號(hào)：____________。
___年___月___日___年___月___日。
廣告加工合同篇三
定作方：____________。
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春――吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求：____________。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。
2.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的`由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限______。
第十一條其它_________。
(如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________。
代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________。
地址：____________地址：____________。
電話(huà)：____________電話(huà)：____________。
開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：____________。
帳號(hào)：____________帳號(hào)：____________。
___年___月___日。
廣告加工合同篇四
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互利，協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方在____廣場(chǎng)墻體上安裝廣告畫(huà)面，制作事宜進(jìn)行磋商，達(dá)成如下協(xié)議，并共同遵守。
一、廣告形象內(nèi)容提供方式：甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設(shè)計(jì)原稿，乙方按
甲方提供設(shè)計(jì)稿進(jìn)行制作。甲方有責(zé)任向乙方提供形象廣告設(shè)計(jì)原稿與相關(guān)數(shù)據(jù)和制作日期。從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
二、付款方式：
廣告畫(huà)面尺寸：6米__20米，每平方_____元。計(jì):_____（大寫(xiě)）
記證的手續(xù)由乙方代辦。
三、質(zhì)量保證
在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生廣告畫(huà)面褪色、脫落問(wèn)題，由乙方負(fù)全部責(zé)任，質(zhì)
保有效期限為一年，不可抗拒的因素除外。
四、乙方權(quán)責(zé)：
1.乙方有權(quán)要求甲方出具制作圖稿，經(jīng)甲方由甲方人員簽字確認(rèn)。
2.乙方制作所需材料及完成品必須符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證使用的安全性。
3.乙方不得擅自改動(dòng)或利用甲方提供的廣告形象設(shè)計(jì)稿及甲方提供的廣告形象設(shè)計(jì)稿及甲方之商標(biāo)另做他用。
4.自覺(jué)維護(hù)甲方及其產(chǎn)品的形象和聲譽(yù)，在甲方指導(dǎo)下做好廣告形象制作工作。
五、違約規(guī)定：甲、乙雙方，若任何一方違反本協(xié)議，將承擔(dān)因此所造成的一切經(jīng)濟(jì)
損失。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
廣告加工合同篇五
甲方：
地址：
乙方：車(chē)牌號(hào)：電話(huà)：
經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方在乙方出租車(chē)上投放廣告事宜，簽訂本合同，并共同遵守。
一、發(fā)布條款。
1.甲方委托乙方于_____年___月___日至_____年___月___日在乙方出租車(chē)上投放廣告（物料由甲方提供、制作、張貼）。
2.廣告位置為：出租車(chē)后窗玻璃，但不影響車(chē)輛倒車(chē)后視效果。
二、支付條款。
1.廣告總價(jià)為元/大寫(xiě)：
2.甲方應(yīng)在合同期間分期將款項(xiàng)支付給乙方，即發(fā)布一月后付款項(xiàng)的50%，即，合同期過(guò)完，將余下50%款項(xiàng)支付給乙方即元.
三、甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)保證發(fā)布信息內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確，發(fā)布的信息內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)的政策、法律、法規(guī)以及公共道德準(zhǔn)則，否則由此而造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、甲方應(yīng)按時(shí)交納廣告費(fèi)用。
四、乙方責(zé)任。
1.乙方不得擅自改變廣告位置、形式及內(nèi)容，合同期間未經(jīng)甲方許可改動(dòng)廣告位置、形式及內(nèi)容的行為視為違約。
2.乙方應(yīng)保證出租車(chē)的正常運(yùn)行，不得擅自中斷廣告發(fā)布、改變廣告費(fèi)用，不得無(wú)故將車(chē)輛上廣告撕掉或毀壞，否則視為違約。
3.合同期間乙方不得在車(chē)體上另外發(fā)布同類(lèi)產(chǎn)品廣告。
五、違約條款。
雙方必須履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有約定，如有一方違約，則由違約方承擔(dān)由此給對(duì)方帶來(lái)的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
日期：____年___月____日日期：____年___月____日
廣告加工合同篇六
簽訂地點(diǎn)：______________。
簽訂時(shí)間：______________。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(媒介)：______。
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)，承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：________。
4、顏色：________。
5、規(guī)格或材料：________。
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：________
7、其他要求：________________________。
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：________________。
類(lèi)別________。
單價(jià)________________。
數(shù)量________。
金額________。
備注________。
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)________。
發(fā)布費(fèi)________。
代理費(fèi)________。
合計(jì)金額(大寫(xiě))________。
2、結(jié)算方式和期限：________________。
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的________%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的________%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第______種方式處理：
1、提交________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱(chēng)________。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本______份。
3、本合同有效期：自______________年______________月______________日生效至______________年______________月______________日終止。
委托方：______________承攬方：______________。
廣告加工合同篇七
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝招牌、護(hù)欄管，發(fā)包給承攬方事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議:
一、定作方將招牌護(hù)欄管制作、安裝發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作。
二、該廣告牌具體位置于，具體制作要求見(jiàn)本合同附件。
三、該護(hù)欄管的保修期限為 年，自驗(yàn)收合格之日計(jì)算。
保修期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)護(hù)欄管的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的陷患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。
保修期限內(nèi)該護(hù)欄管因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方應(yīng)重新安裝同規(guī)格、材料的新護(hù)欄管恢復(fù)其功能。
四、該護(hù)欄管經(jīng)驗(yàn)收合格后，定作方 日內(nèi)一次性支付承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費(fèi)均由承攬方承擔(dān)。
違約金、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，均應(yīng)向定作方支付日萬(wàn)分之三的利息。
六、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該廣告牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該廣告牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
七、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。
如協(xié)商不成，雙方均可向 人民法院起訴。
八、該合同雙方簽字(蓋章)后生效。
九、該合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
年 月 日 年 月 日
定作方:
法定代表(具名): 法定代表(簽字):
定作方(簽章): 承攬方(簽章):
定作方因建造安置xxx墻外廣告牌(面積:xxx平方米)，發(fā)包給承攬方事件，經(jīng)兩邊協(xié)商等同，達(dá)成以下協(xié)議:
一、定作方將a-1棟臨步輦兒街地段301戶(hù)墻外廣告牌的制作、安頓、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并累贅該廣告牌的制作、安裝、保修、保險(xiǎn)等一切用度，該廣告牌經(jīng)歷收合格并經(jīng)投保后，定作方一次性支付承攬方現(xiàn)金 元。
二、該告白牌具體位置位于公民路a-1棟臨步碾兒街處301戶(hù)墻外，長(zhǎng) 米，高 米，背板為 原料，厚 米，支架為 材料，堅(jiān)固方式為 方式。
三、承攬方應(yīng)于 年 月 日前完成該廣告牌的制作與安裝，并于 年 月 日前提請(qǐng)定作方驗(yàn)收，驗(yàn)收機(jī)構(gòu)為 監(jiān)理公司，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)度 尺度。
驗(yàn)收不合格時(shí)須由承攬方在 天加工，直至合格為止，定作方在驗(yàn)收時(shí)有權(quán)提出加固的公平懇求。
四、該廣告牌的保修期限為十年，自驗(yàn)收及格之日起打算。
保修期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性檢討是否有保險(xiǎn)隱患，應(yīng)對(duì)牢固螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等一一檢查并實(shí)時(shí)加固縫補(bǔ);定作方對(duì)廣告牌的不牢固因素及可能構(gòu)成危及別人道命、財(cái)產(chǎn)安靜的`隱得了權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)立即前來(lái)舉辦檢驗(yàn)。
保修限日內(nèi)該廣告牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)大風(fēng)吹倒等因素變成的安全任務(wù)事故均由承攬方負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)義務(wù)跟法律責(zé)任，定作方不承當(dāng)負(fù)何責(zé)任。
如該廣告牌在保修期內(nèi)龐大毀壞不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制造并裝置別的一塊與原廣告牌規(guī)格、資料相同的新廣告牌光復(fù)其功能。
五、該廣告牌教訓(xùn)收合格次日，承攬方應(yīng)向 保險(xiǎn)公司就該廣告牌在保修期內(nèi)嚴(yán)格破壞不克不及修復(fù)形成的損失及大略?xún)A倒等釀成的寧?kù)o責(zé)任險(xiǎn)投保。
保險(xiǎn)限期自 年 月 日止共十年，保險(xiǎn)金最高額為 萬(wàn)元;保險(xiǎn)費(fèi)由承攬方一次性支付，保險(xiǎn)合同生效后，承攬方不得消除保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)期內(nèi)如須增加保險(xiǎn)費(fèi)均由承攬方承擔(dān)。
如責(zé)辦事變?cè)斐傻膿p害賠償超出保險(xiǎn)余額,，則高出部分由承攬方承擔(dān)，定作方不承擔(dān)負(fù)何責(zé)任。
六、該廣告牌閱歷收合格并經(jīng)投保后，定作方 日內(nèi)一次性領(lǐng)取承攬方現(xiàn)金 元，所需交納的稅費(fèi)均由承攬方承擔(dān)。
七、該公約簽訂后，如該廣告牌經(jīng)驗(yàn)收不合格或承攬方未向保險(xiǎn)公司投保，定作方均有權(quán)拒付回報(bào)。
該廣告牌保修期內(nèi)，如承攬方不決時(shí)檢修或經(jīng)定方催告后未及時(shí)結(jié)束測(cè)驗(yàn)，承攬方應(yīng)向定作方支付背約金 元，如承攬方在 日內(nèi)檢修后仍分歧乎國(guó)家保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，承攬方應(yīng)向定作方支付其所聘請(qǐng)人員的維修費(fèi)用及違約金 元。
如承攬方遷延支付背信金、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，均應(yīng)向定作方支付日萬(wàn)分之三的成本。
八、該合同簽訂后承攬方的平安責(zé)任跟保修責(zé)任不因該廣告牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或全體權(quán)的讓渡而失效，該廣告牌策劃?rùn)?quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的呼應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事情，雙方可協(xié)商處置。
如協(xié)商不行，雙方都可向?qū)庎l(xiāng)縣人民法院起訴。
十、該條約單方簽字、蓋章后于五天內(nèi)經(jīng)寧鄉(xiāng)縣公證處公證奏效。
十一、該合同一式五份，由定作方執(zhí)三份，承攬方及寧鄉(xiāng)縣公證處各執(zhí)一份。
承攬方:
年 月 日
公證結(jié)構(gòu):
公證處
公證內(nèi)容:
(附公證書(shū)一份)
年 月 日
廣告加工合同篇八
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求。
二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際樣品為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。
四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌，負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。待驗(yàn)收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方：_____________乙方：_____________。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
_____年____月____日_____年____月____日。
廣告加工合同篇九
委托方：
承擔(dān)方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：年月日。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(媒介)：
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：
類(lèi)別。
單價(jià)。
數(shù)量。
金額。
備注。
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)。
發(fā)布費(fèi)。
代理費(fèi)。
合計(jì)金額(大寫(xiě))。
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱(chēng)。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(chēng)(蓋章)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)(蓋章)：
廣告加工合同篇十
簽訂地點(diǎn)：________________。
承擔(dān)方：________________。
簽訂時(shí)間：________年________月________日。
依照《________》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(媒介)：____________________________。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：_______________________。
4、顏色：____________________________。
5、規(guī)格或材料：___________________________。
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：____________
7、其他要求：____________________________。
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：類(lèi)別單價(jià)數(shù)量金額(元)備注設(shè)計(jì)、制作費(fèi)發(fā)布費(fèi)代理費(fèi)合計(jì)金額(大寫(xiě))。
2、結(jié)算方式和期限：____________________________。
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的______%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的________________________支付違約金。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)。
____________________________________________________________。
第七條附則。
1、本合同附件。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。
3、本合同有效期：自________年________月________日生效至________年________月________日終止。
單位名稱(chēng)(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話(huà)：________________。
開(kāi)戶(hù)銀行：________________。
帳號(hào)：________________。
稅號(hào)：________________。
承攬方單位名稱(chēng)(蓋章)：________________。
地址：________________。
郵編：________________。
法定代表人：________________。
委托代理人：________________。
電話(huà)：________________。
開(kāi)戶(hù)銀行：________________。
帳號(hào)：________________。
稅號(hào)：________________。
時(shí)間：________年________月________日。
廣告加工合同篇十一
：廣告能起到很好的宣傳效果。下面小編給大家精選了一些廣告制作加工合同范文，僅供參考！
訂做方（甲方）：大唐國(guó)際紅牧風(fēng)電有限責(zé)任公司 制作方
（乙方）：內(nèi)蒙古集寧美樂(lè)電腦裝璜部
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)明細(xì)附表。加工數(shù)量按甲方要求。
：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負(fù)責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸。材料由乙方自理。 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地。
合同簽訂后甲方開(kāi)始制作廣告牌，乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的`項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。
：被告住所地人民法院訴訟。
：由雙方協(xié)商解決。
：內(nèi)蒙古集寧美樂(lè)裝璜部
帳號(hào)：_______________________
開(kāi)戶(hù)行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
廣告加工合同篇十二
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)。
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：型廣告塔座。
2、工程地點(diǎn)：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的____________施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_(kāi)_____漆(____色)，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價(jià)：
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價(jià)款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的______%,計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫(xiě):________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的______%，計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫(xiě)：__________元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)________元(大寫(xiě)：__________元整)的____%;合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě)：____元整)座廣告塔共計(jì)________元(大寫(xiě)：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)_______元(大寫(xiě)：________元整)，滿(mǎn)一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運(yùn)輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每天每人____元計(jì)，工期相應(yīng)順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以?xún)?nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。
(二)乙方責(zé)任。
/2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過(guò)程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》。
附則：
(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
______、______省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《____________》________。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶(hù)之日起生效。
甲方代表人簽：乙方代表人簽：
(蓋章)(蓋章)。
年月日年月日。
廣告加工合同篇十三
委托方：
受托方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：年月日。
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目：
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
第二條費(fèi)用及支付辦法。
1、費(fèi)用：
類(lèi)別。
單價(jià)。
數(shù)量。
金額。
備注。
設(shè)計(jì)、制作費(fèi)。
發(fā)布費(fèi)。
代理費(fèi)。
合計(jì)金額。
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。
第三條驗(yàn)收方式及時(shí)間。
第四條違約責(zé)任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費(fèi)的%，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費(fèi)的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的支付違約金。
3、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭(zhēng)議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱(chēng)。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(chēng)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)：
地址：地址：
郵編：郵編：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號(hào)：帳號(hào)：
稅號(hào)：稅號(hào)：
年月日年月日。
廣告加工合同篇十四
甲方：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：《長(zhǎng)方貼墻》型廣告塔5座
2、工程地點(diǎn)：杭州原野汽配五金市場(chǎng)
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的20xx03022《杭州原野汽配五金市場(chǎng)戶(hù)外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆（暗紅色），工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。委托加工數(shù)量為《長(zhǎng)方貼墻》型廣告塔5座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝；面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖）。
《長(zhǎng)方貼墻》型廣告塔5座，單價(jià)每座元（大寫(xiě)：元整）。合計(jì)人民幣元，大寫(xiě)：整。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
（一）甲方責(zé)任
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每人每天元計(jì)，工期相應(yīng)順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以?xún)?nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地內(nèi)如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用；材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。如工程款不能及時(shí)到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔（牌）進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。
（二）乙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并確保廣告塔（牌）結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為kn/m2（抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí)）。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外）；如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)；在施工過(guò)程中，乙方要認(rèn)真做好施工安全工作，對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負(fù)責(zé)；在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總價(jià)的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的.管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害（如刮風(fēng)、下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收：以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始；如乙方工程竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方在收到驗(yàn)收通知3日內(nèi)未驗(yàn)收工程，故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
（三）經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同附廣告塔驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《戶(hù)外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》cecs148：20xx、浙江省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《浙江省戶(hù)外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。驗(yàn)收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶(hù)之日起生效。
甲方代表人簽字：______乙方代表人簽字：______
____年__月__日____年__月__日
廣告加工合同篇十五
甲方：
乙方：
雙方本著“誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、合作雙贏”的原則，經(jīng)協(xié)商，特簽署本合同。
一、工程概況：(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單)。
二、付款方式。
本合同簽訂后，先付項(xiàng)目總金額的50%，計(jì)元。工程安裝結(jié)束后在付50%，計(jì)元，預(yù)留500元的質(zhì)量保證金，合同滿(mǎn)一年后退還。
三、責(zé)任與義務(wù)。
1.甲方應(yīng)為乙方的施工提供便利，保證安裝地點(diǎn)無(wú)障礙安全牢固，不得影響乙方施工。甲方應(yīng)積極配合乙方聯(lián)系電源，協(xié)調(diào)關(guān)系。
2.乙方在安裝制作的過(guò)程中所出現(xiàn)的安全問(wèn)題由乙方自行負(fù)責(zé)，如因甲方制作的架體存在安全隱患，乙方須在甲方整改驗(yàn)收后在安裝。
四、質(zhì)量保證：
乙方制作的亞克力發(fā)光字及吸塑發(fā)光燈箱質(zhì)保期為一年，一年內(nèi)由于產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)維修。由特殊自然災(zāi)害造成的損壞不在質(zhì)保范圍之內(nèi)。
五、雙方簽訂合同之日，15日內(nèi)產(chǎn)品交付使用，每拖延一天甲方有權(quán)扣除乙方的違約金。如因施工地點(diǎn)有障礙和純?cè)诓话踩蛩赜绊懥艘曳桨惭b，責(zé)任由甲方承擔(dān)。(如因大風(fēng)、霧、雨、雪或其他不利施工的自然天氣情況而延誤工期，雙方再協(xié)商延長(zhǎng)工期)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，均具有同等的法律效力，本合同自簽訂之日起生效。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇十六
委托方：
簽訂地點(diǎn)：
承接方：
簽訂日期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.2廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)。
1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4顏色：
1.5規(guī)格或材料：
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：
第二條：費(fèi)用及支付方法。
2.1費(fèi)用。
本次活動(dòng)總金額為，(大寫(xiě)圓整)。
2.2結(jié)算方式和期限：
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：
第四條：違約責(zé)任。
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;。
2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則。
本合同有效期自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(chēng)(蓋章)單位名稱(chēng)(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
廣告加工合同篇十七
廣告的目的是吸引受眾的注意，否則就無(wú)法實(shí)現(xiàn)其信息的傳遞。那么廣告牌加工。
合同。
又是怎么一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的廣告牌加工合同范文，感謝您的閱讀。
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬常州寶爾曼斯服飾有限公司和廣告牌(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣告牌)的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。
安裝地點(diǎn)：常州寶爾曼斯服飾有限公司辦公樓高炮;江蘇東寶印染有限公司廠區(qū)。
三、工程造價(jià)及支付方式。
1.廣告牌制作費(fèi)(即合同總價(jià)款)：共計(jì)人民幣元整。
2.支付方式：
合同簽訂時(shí)甲方預(yù)付30%工程款計(jì)：。制作安裝完成后，經(jīng)甲方和客戶(hù)方驗(yàn)收合格，付60%工程款項(xiàng)。其余10%作維修保證金，期滿(mǎn)后即付清。
四、工程期限。
1.自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起上大風(fēng))工期順延。
2.因甲方反復(fù)提出修改意見(jiàn)導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。
五、雙方權(quán)利、義務(wù)。
甲方：
1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。
2、有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見(jiàn)，以使乙方設(shè)計(jì)的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無(wú)管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其它有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的樹(shù)木、花、草可以移動(dòng)。
6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費(fèi)用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場(chǎng)施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制作施工并安裝完畢。甲方提供乙方安裝施工時(shí)必須條件。
2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)清甲方協(xié)商修改確定。
六、關(guān)于驗(yàn)收。
1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。
2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)8級(jí)。
七、違約責(zé)任。
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時(shí)間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無(wú)正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。
4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。
八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān)。
1、在本廣告的制作、設(shè)置過(guò)程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財(cái)產(chǎn)損害，均與甲方無(wú)關(guān)。
2、由于商標(biāo)、肖象、
廣告詞。
及其它因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔(dān)全部的責(zé)任。
九、保修期限。
1、自驗(yàn)收合格之日起，乙方制作的工程項(xiàng)目。人為損毀乙方不負(fù)責(zé)保修。
2、保修期滿(mǎn)后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由金壇市仲裁委員會(huì)仲裁。
十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
訂做方(甲方)：制作方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)明細(xì)附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按樣品工藝為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
三、承包方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負(fù)責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸。材料由乙方自理。運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
四、交貨方式及地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方安裝地。
五、結(jié)算方式及期限。
合同簽訂后甲方開(kāi)始制作廣告牌，乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問(wèn)題根據(jù)問(wèn)題所屬承擔(dān)責(zé)任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項(xiàng)：由雙方協(xié)商解決。
十、戶(hù)名：內(nèi)蒙古集寧美樂(lè)裝璜部。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿(mǎn)一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于;主要要求和內(nèi)容為：
1)制造的內(nèi)容：“”;。
2)漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;。
3)漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;。
4)字體白天及夜晚均為紅色;。
5)字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;。
6)支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;。
7)全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;。
三、承攬方應(yīng)于20xx年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2*2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)?nèi)。
七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇十八
委 托 方：
簽 訂 地 點(diǎn)：
承接方： 文化傳播有限公司
訂 日 期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項(xiàng)目(制作)
1.2 廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4 顏色：
1.5 規(guī)格或材料：
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：
第二條：費(fèi)用及支付方法
2.1 費(fèi)用本次活動(dòng)總金額為 ，(大寫(xiě) 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限：
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：
第四條：違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi) 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( 2 )項(xiàng)規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
承 攬 方：
單位名稱(chēng)(蓋章) 單位名稱(chēng)(蓋章)
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
廣告加工合同篇十九
委托方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
發(fā)布方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)廣告法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達(dá)成如下合同。
一、甲方委托乙方于年月日至年月日期間加工制作發(fā)布戶(hù)外廣告，合同期為年。合同期滿(mǎn)后，在同等條件下，甲方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)，若甲方在合約到期前有續(xù)約的意向，須在一個(gè)月前以書(shū)面的形式向乙方告之，否則乙方有權(quán)自行招商。
1、制作項(xiàng)目：立柱廣告三面翻。
2、面積和數(shù)量：塊，面積高米×18米×面。
3、地點(diǎn)：
4、材料要求：國(guó)標(biāo)鋼材、戶(hù)外高精度車(chē)貼。
三、畫(huà)面內(nèi)容采用甲方確認(rèn)的樣稿，未經(jīng)甲方同意，乙方不得改動(dòng)樣稿。
四、乙方應(yīng)充分了解當(dāng)?shù)貞?hù)外廣告審批及相關(guān)管理機(jī)構(gòu)對(duì)廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式的各種規(guī)定，并預(yù)先審查甲方的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對(duì)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方應(yīng)主動(dòng)要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。畫(huà)面最終以工商等政府部門(mén)批復(fù)為準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收：根據(jù)工商等政府部門(mén)批準(zhǔn)時(shí)間為計(jì)算合同時(shí)間，安裝完畢一周內(nèi)無(wú)異議即視為合格。
六、費(fèi)用總額：rmb萬(wàn)元/年(共計(jì)人民幣萬(wàn)元整)，此款項(xiàng)包括但不限于合同期內(nèi)的廣告審批費(fèi)、發(fā)布費(fèi)、首次畫(huà)面加工制作安裝費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、稅費(fèi)等。
七、付款方式：
1、簽約續(xù)約后，廣告發(fā)布經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后付清總額的70%，即萬(wàn)元整(元整);。
2、年月日前付清余款即萬(wàn)元整(萬(wàn)元整)。
八、糾紛解決方式：按《合同法》(經(jīng)濟(jì)合同仲裁或法院起訴)。
九、甲方應(yīng)向乙方提供廣告發(fā)布審批所必須的文件和有效證明，乙方負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。
十、畫(huà)面更換約定：在合同期間，甲方提出更換畫(huà)面要求，乙方應(yīng)在一周內(nèi)按照甲方要求進(jìn)行更換。每次更換噴繪畫(huà)面，甲方應(yīng)于安裝完畢7日內(nèi)另向乙方支付制作安裝費(fèi)。
十一、在合同期限內(nèi)，乙方保證所用廣告材料的質(zhì)量。因廣告牌脫落、損壞等造成他人權(quán)益受到損害的，責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十二、違約責(zé)任。
1、甲方若未按合同支付費(fèi)用，除支付拖欠的費(fèi)用外，并應(yīng)支付乙方每天1%的拖欠違約金，且乙方有權(quán)單方面中止合同。
2、乙方保證甲方能夠在合同約定期間的正常發(fā)布，因政府行為及其他不可抗力(政府要求改建)導(dǎo)致廣告無(wú)法發(fā)布，乙方不屬違約，但臵換其他甲方認(rèn)可的廣告位臵或應(yīng)返還未履行部分的費(fèi)用。
3、廣告牌若遇惡劣天氣或其他不可抗拒原因造成損壞的，由乙方承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，乙方因不可抗拒原因未能在約定時(shí)間內(nèi)對(duì)廣告牌進(jìn)行修復(fù)的，發(fā)布時(shí)間順延，無(wú)法順延的按延誤時(shí)間抵扣退還甲方相應(yīng)的費(fèi)用。
十三、合同如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，不能解決的，可提交司法部門(mén)仲裁。
十四、本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，由雙方委托代理人在本合同簽名并加蓋公章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告加工合同篇二十
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
根據(jù)有關(guān)細(xì)則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿?平等?互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一?項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)。
1?項(xiàng)目名稱(chēng):型廣告塔座。
2?工程地點(diǎn):。
二?工程內(nèi)容:。
1?依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的_______施工,鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_(kāi)_漆(___色),工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)施工圖。
委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座。
2?乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸?安裝.。
面板?馬道?基礎(chǔ)?燈具由乙方自理。
合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三?承包方式和造價(jià):。
《_______》型廣告塔座,單價(jià)每座0000.00元(大寫(xiě):_____)。
合計(jì)人民幣_(tái)___元,大寫(xiě):______元整;。
本項(xiàng)目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四?工程價(jià)款支付?結(jié)算方式:。
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的__%,計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě):____元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天再支付工程總造價(jià)的__%,計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě):_____元整);之后每個(gè)廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢,甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)____元(大寫(xiě):_____元整)的___%;合計(jì)人民幣_(tái)__元(大寫(xiě):___元整)座廣告塔共計(jì)____元(大寫(xiě):_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計(jì)人民幣_(tái)___元(大寫(xiě):____元整),滿(mǎn)一年后七天內(nèi),甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五?工程期限為天,其中加工配件天,運(yùn)輸天,安裝天。
六?雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1?甲方負(fù)責(zé)廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時(shí),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。
協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助,誤工補(bǔ)助按每天每人_元計(jì),工期相應(yīng)順延。
2?開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場(chǎng)20米以?xún)?nèi),由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3?原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4?甲方派駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度?工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,辦理工程驗(yàn)收手續(xù),解決應(yīng)由甲方解決的問(wèn)題,以及其它事宜。
5?甲方應(yīng)按本合同及時(shí)拔付工程款項(xiàng)。
如工程款不能及時(shí)到位,工期相應(yīng)順延。
造成停工待料或窩工情況,甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6?甲方負(fù)責(zé)工程價(jià)款拔付和竣工結(jié)算,負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收。
7?如甲方未按合同約定期限支付余款,甲?乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下,乙方有權(quán)對(duì)該廣告塔(牌)進(jìn)行處理或拍賣(mài),同時(shí)此合同終止。
(二)乙方責(zé)任。
1?乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。
廣告牌設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓為/2(抗風(fēng)設(shè)計(jì)值為級(jí))。
廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞,經(jīng)檢驗(yàn)屬于配件質(zhì)量或設(shè)計(jì)問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過(guò)程中,乙方要認(rèn)真做好施工安全工作,對(duì)施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負(fù)責(zé);在廣告牌使用過(guò)程中,如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞,由此對(duì)第三方造成的人身和財(cái)產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2?由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價(jià)的_%賠償甲方損失。
3?乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀(jì)守法,如有違法違紀(jì)行為,甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰,情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責(zé)任。
4?施工中出現(xiàn)的問(wèn)題由甲?乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無(wú)法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨?雪等)或停電原因,工期順延。
5?工程質(zhì)量驗(yàn)收:以國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗(yàn)收合格日期即為保修期開(kāi)始(驗(yàn)收日期為);如乙方工程已竣工,書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方在收到驗(yàn)收通知5日內(nèi)未驗(yàn)收工程,故視為驗(yàn)收通過(guò)。
6?非經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權(quán)拒付工程款。
7?在保修期內(nèi),乙方首年對(duì)廣告塔維護(hù)?保養(yǎng)一次,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護(hù)。
8?保修期內(nèi),乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權(quán)扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七?違約責(zé)任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),由該工程所在地人民法院裁決。
八?附件:。
《___鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗(yàn)收表》。
廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
附則:。
(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補(bǔ)充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲?乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。
甲方：
乙方：
廣告加工合同篇二十一
乙方：______
甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會(huì)議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。
一、工程內(nèi)容：
二、制作要求：由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準(zhǔn)，進(jìn)行安裝，尺寸大小應(yīng)根據(jù)窗戶(hù)為準(zhǔn)，要求保證質(zhì)量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
三、工程總價(jià)：壹萬(wàn)貳仟肆佰柒拾元整（12470元）
四、付款方式：銀行轉(zhuǎn)款（乙方提供銀行賬號(hào)）
五、保修期為一年
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的`使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以?xún)?nèi)容后自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日