合同的履行是雙方當(dāng)事人共同的責(zé)任和義務(wù)，需要按照合同約定進行。在編寫合同時，要充分考慮各方的權(quán)益和可行性，確保雙方達成共識。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，希望能夠?qū)Υ蠹移鸬揭欢ǖ膮⒖甲饔谩?BR> 加工安裝合同糾紛篇一
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇二
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責(zé)所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇三
委托方：__________________________________(以下簡稱甲方)。
授委托方：__________________________________(以下簡稱乙方)。
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方本著公平、自愿、互利、合作根據(jù)《中華人民共和國合同法》《安全生產(chǎn)法》相關(guān)條款及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，為明確甲、乙雙方的權(quán)利及義務(wù)協(xié)商一致，簽訂本合同，具體事宜如下：
一、安裝地點：
二、承包內(nèi)容：
甲方委托乙方安裝甲方與____________________________________(使用單位)的起重設(shè)備的安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著和維修保養(yǎng)以及報驗等工作。起重設(shè)備名稱____________型號__________出廠編號__________安裝高度為______左右。每臺安裝費用_________大寫：___________________(含安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著、降節(jié)、拆除、運輸及報檢等費用)。
三、雙方責(zé)任：
1.甲方負責(zé)與________________________________________(使用單位)進行溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，如進場時間、進場道路、安裝場地及電源、現(xiàn)場安全防護等。
2.甲方按進場時間提供合格的起重設(shè)備，各零部件質(zhì)量可靠、附件齊全。
3.安裝前由___________________________________________(使用單位)組織、監(jiān)督甲方對乙方安裝人員進行安全技術(shù)交底。雙方對乙方違反操作規(guī)程的行為均有權(quán)進行監(jiān)督制止。
4.乙方接到甲方的安裝通知后，應(yīng)及時組織人員進行安裝，乙方應(yīng)具有貴州省內(nèi)相關(guān)單位出具的安裝資質(zhì)，指派的安裝人員應(yīng)持有效證件上崗。
5.乙方安裝時必須嚴格執(zhí)行起重設(shè)備安拆規(guī)程和安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作。
6.乙方安裝時對零部件進行清點檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告甲方。
四、付款方式：
安裝調(diào)試合格后，三日內(nèi)甲方一次支付合同價的30%，以后按完成工程量計算并支付安裝費。設(shè)備運到甲方庫房后，甲方三日內(nèi)結(jié)清全部費用。如甲方未按時支付乙方費用，乙方有權(quán)向甲方要求補償及作其他處理辦法，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方負責(zé)。以上約定望甲、乙雙方共同遵守，如有違約，雙方協(xié)商處理，雙方無法協(xié)商可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，存檔一份，一份報交公司法律科，至雙方簽字之日起生效，雙方協(xié)商解除本合同簽字之日起失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇四
地址：
承攬方：（以下簡稱乙方） 法定代表人：
地址：
甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、乙方提供全部原材料，材質(zhì)要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質(zhì)及要求》（附件一）中的材質(zhì)要求。
標(biāo)準(zhǔn)《》的相關(guān)要求。
6 、乙方設(shè)計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內(nèi)不生銹。
1、加工期限：乙方應(yīng)在自本合同簽字蓋章之日起 個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起 個工作日內(nèi)送貨到門，即乙方應(yīng)于年 月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。
2、送貨方式及運輸：乙方負責(zé)將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現(xiàn)場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。
3、交貨地點：交貨地點為 ，經(jīng)甲方驗收雙方簽署產(chǎn)品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為 。
4、安裝與驗收： 甲方應(yīng)派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負有協(xié)助乙方的義務(wù)，并向乙方提供各樓房準(zhǔn)確的門牌編號。
1、結(jié)算方式及付款期限：
結(jié)算方式為電匯。
付款期限：本合同產(chǎn)品分三期支付。付款的具體期限如下：
（1）本合同簽定之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。
（2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內(nèi)，在乙方向甲方出具全額合格正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫 元（大寫： ）。
（3）剩余10%為加工成品的質(zhì)量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。
加工安裝合同糾紛篇五
（乙方）供方：_______________（聯(lián)系人：羅松）
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公開和誠信的原則，雙方就本工程情況協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：__________排煙（氣）道
2、工程地點：___縣沿河路北側(cè)
3、承包范圍及內(nèi)容：商住樓排煙（氣）道供貨、拼裝、安裝等
二、煙、氣道規(guī)格、數(shù)量、單價及金額
三、付款條件及方式：（結(jié)算時以實際供貨安裝量為準(zhǔn)）
1、支付方式：現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票
2、工程進度款的支付：按已完成安裝并驗收合格的實際數(shù)量80%支付、其余待工程整體全部完工后（扣除保修金400元）30日內(nèi)付清。保質(zhì)期為1年（用戶真實使用一年）
3、工程結(jié)算：煙道全部安裝結(jié)束并由需方、監(jiān)理共同驗收后，由供需雙方共同收方并辦理結(jié)算。
4、煙道配件如需方需要應(yīng)提前半個月通知供方。
四、雙方的責(zé)任和義務(wù)
1、需方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）需方向供方提供煙道安裝位置圖；
（5）需方有責(zé)任維護供方制作的煙道產(chǎn)品利益。
2、供方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）供方保證合格產(chǎn)品進場；
（2）供方作出煙道安裝施工方案并提供相關(guān)資料；
（3）供方負責(zé)煙道產(chǎn)品的制作、運輸、安裝全過程并配合驗收。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期要求
1、工程質(zhì)量：遵照國家建筑行業(yè)《住宅廚房排風(fēng)道》現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)周期：（自合同簽定次日起計算）20天（需方原因順延）。
3、供方煙道安裝完畢，需方十日內(nèi)必須組織驗收，并出具驗收手續(xù)，如逾期則視為驗收合格。
六、違約責(zé)任與爭議
1、供方供貨安裝完畢，煙道所有權(quán)自供方收到需方應(yīng)付工程款后開始轉(zhuǎn)移，貨款全部結(jié)清后經(jīng)供方簽字煙道所有權(quán)移交需方。
2、單方違約處罰金伍仟元，也可在出現(xiàn)其中一方違約時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V或向相關(guān)仲裁機構(gòu)申請仲裁。
七、供應(yīng)時間：必須保證需方施工進度計劃要求，如因質(zhì)量及供方原因影響需方施工進度，按違約處罰，每天500元，累計累加。
八、本合同一式兩份，供需方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方責(zé)任義務(wù)完成，款項全部結(jié)清后自然失效。
九、煙、氣道款按班組織進度劃撥方式支付。
十、施工安全：乙方施工過程中必須特別注意安全、若發(fā)生安全事故由供方全部承擔(dān)。、
需方：_______________（簽章）
供方：_______________（簽章）
法定代表人：_______________
法定代表人：_______________
委托代理人：_______________
委托代理人：_______________
電話：_______________
電話：_______________
___年___月___日
___年___月___日
加工安裝合同糾紛篇六
安慶市馬山______項目部需要部分活動房委托乙方進行加工和安裝，雙方本著質(zhì)量第一，誠信互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商簽定本合同。
（一）房屋用途和規(guī)模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會議室和休息室。
（二）房屋結(jié)構(gòu)：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結(jié)構(gòu)，甲方要求的房屋面積和建議結(jié)構(gòu)形式以簡圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結(jié)構(gòu)計算，以保證房屋的結(jié)構(gòu)安全為原則進行加工、安裝。
（三）彩鋼板規(guī)格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。
（四）質(zhì)量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結(jié)構(gòu)安全和使用效果，并承受本地區(qū)正常的風(fēng)壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結(jié)構(gòu)原因造成房屋破壞，引發(fā)人員工傷事故，乙方必須承擔(dān)一切法律責(zé)任和經(jīng)濟損失，承擔(dān)房屋保修期間因質(zhì)量原因造成的房屋維修。
（五）加工安裝價格：按建筑面積每平米250元（含全部經(jīng)費）甲方加3.5%增值稅發(fā)票金額。
（六）安全責(zé)任：乙方必須嚴格按操作規(guī)程進行加工和安裝，確保生產(chǎn)安全和成品運輸?shù)慕煌ò踩绨l(fā)生安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（七）房屋交付時間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。
（八）付款方式：合同簽訂后付合同價款：（28000元）的15%，房屋材料運至工地后付合同價款45%，房屋交付后雙方按實際面積辦理決算，余款一次付清。
（九）保修期：六個月，保修期滿，保修金無息全額返還。
（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
______年______月______日
加工安裝合同糾紛篇七
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇八
甲方：
乙方：
一、項目名稱和地點。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的_______施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座。
2、乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔共計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任。
甲方責(zé)任。
1、甲方負責(zé)廣告塔的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責(zé)任。
1、乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/2。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責(zé)其直接損失;如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、__省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《_______》____。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
_____年____月___日_____年____月___日。
加工安裝合同糾紛篇九
1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計至起訴之日止)，二項共計_______________元。
2、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認欠款。后經(jīng)我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護原告的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
加工安裝合同糾紛篇十
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
加工安裝合同糾紛篇十一
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣：48164元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責(zé)所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
加工安裝合同糾紛篇十二
乙方：南京有限公司簽訂地點：南京大廠街道。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：南京江北人民醫(yī)院標(biāo)識標(biāo)牌的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
1、規(guī)格、數(shù)量：見標(biāo)識標(biāo)牌制作報價附圖。
2、材質(zhì)：所有材質(zhì)見附圖標(biāo)明。
3、要求:所有制作、安裝的標(biāo)識標(biāo)牌保修3年（人為因素損壞則不在保修范圍內(nèi)）另kt板寫真和膠水板寫真不在質(zhì)保范圍內(nèi)。
4、安裝地點：南京江北人民醫(yī)院內(nèi)（甲方指定）。
產(chǎn)品質(zhì)量符合國標(biāo)bseniso7823-3-20xx。
1、標(biāo)識標(biāo)牌制作費（含安裝）：本合同采用固定單價合同形式詳見附件。
2、支付方式：
制作安裝完成，經(jīng)甲方在7個工作日內(nèi)組織驗收合格后，在驗收合格后支付合同總價的95%，余款5%作為質(zhì)量保證金在驗收合格日起一年后14日內(nèi)付清。
1、合同簽訂日起15個工作日內(nèi)（或以甲方通知為準(zhǔn)）。
2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
甲方：
1、辦理標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見。
3、向乙方提供標(biāo)識標(biāo)牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。
5、按本合同規(guī)定結(jié)算標(biāo)識標(biāo)牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在7日內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對設(shè)計的作品享有著作權(quán)。
乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內(nèi)必須組織正式驗收，若甲方在7個工作日內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標(biāo)識標(biāo)牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證標(biāo)示標(biāo)牌質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固。如產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)損壞，乙方應(yīng)在3日內(nèi)修復(fù)完畢，逾期未修復(fù)，每增加一日按余款的5%從質(zhì)量保證金中扣除。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責(zé)。乙方本著友好協(xié)商的原則有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
本合同在履約過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)時人協(xié)商；協(xié)商解決不成的向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
_____________________________________________________________。
甲方：南京江民醫(yī)院乙方：南京邦昵限公司（蓋章）（蓋章）。
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
公司開戶行：交通銀行大廠支行。
公司名稱：南京有限公司。
銀行帳號：
加工安裝合同糾紛篇十三
甲方：
乙方：
雙方本著誠信、平等、自愿的原則，甲方將象山蘭園項目一期工。
程現(xiàn)場辦公區(qū)三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經(jīng)雙方充分友好協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。
三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于。
旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。
1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。
2、工程完工經(jīng)甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發(fā)票和收據(jù)交與甲方后三日內(nèi)，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內(nèi)無利息付清。
乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質(zhì)量為合格。工程質(zhì)量保證期為2年，在此期間出現(xiàn)的風(fēng)荷載等質(zhì)量事故（不包括人為因素）均由乙方承擔(dān)維修、更換的責(zé)任。
1、若因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承擔(dān)延期費500元，累計計算。
2、保修期間，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后的24小時內(nèi)派人處理，否則，甲方有權(quán)委托他人進行修復(fù)，所產(chǎn)生的費用甲方有權(quán)向乙方進行索賠。
乙方在施工過程中應(yīng)確保安全文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，
臺面以下的做法和高度根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工。
地址：地址：電話：電話：傳真：開戶行：
帳號：
簽約時間：20xx年月日。
加工安裝合同糾紛篇十四
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的`原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇十五
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇二
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責(zé)所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇三
委托方：__________________________________(以下簡稱甲方)。
授委托方：__________________________________(以下簡稱乙方)。
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方本著公平、自愿、互利、合作根據(jù)《中華人民共和國合同法》《安全生產(chǎn)法》相關(guān)條款及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，為明確甲、乙雙方的權(quán)利及義務(wù)協(xié)商一致，簽訂本合同，具體事宜如下：
一、安裝地點：
二、承包內(nèi)容：
甲方委托乙方安裝甲方與____________________________________(使用單位)的起重設(shè)備的安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著和維修保養(yǎng)以及報驗等工作。起重設(shè)備名稱____________型號__________出廠編號__________安裝高度為______左右。每臺安裝費用_________大寫：___________________(含安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著、降節(jié)、拆除、運輸及報檢等費用)。
三、雙方責(zé)任：
1.甲方負責(zé)與________________________________________(使用單位)進行溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，如進場時間、進場道路、安裝場地及電源、現(xiàn)場安全防護等。
2.甲方按進場時間提供合格的起重設(shè)備，各零部件質(zhì)量可靠、附件齊全。
3.安裝前由___________________________________________(使用單位)組織、監(jiān)督甲方對乙方安裝人員進行安全技術(shù)交底。雙方對乙方違反操作規(guī)程的行為均有權(quán)進行監(jiān)督制止。
4.乙方接到甲方的安裝通知后，應(yīng)及時組織人員進行安裝，乙方應(yīng)具有貴州省內(nèi)相關(guān)單位出具的安裝資質(zhì)，指派的安裝人員應(yīng)持有效證件上崗。
5.乙方安裝時必須嚴格執(zhí)行起重設(shè)備安拆規(guī)程和安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作。
6.乙方安裝時對零部件進行清點檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告甲方。
四、付款方式：
安裝調(diào)試合格后，三日內(nèi)甲方一次支付合同價的30%，以后按完成工程量計算并支付安裝費。設(shè)備運到甲方庫房后，甲方三日內(nèi)結(jié)清全部費用。如甲方未按時支付乙方費用，乙方有權(quán)向甲方要求補償及作其他處理辦法，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方負責(zé)。以上約定望甲、乙雙方共同遵守，如有違約，雙方協(xié)商處理，雙方無法協(xié)商可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，存檔一份，一份報交公司法律科，至雙方簽字之日起生效，雙方協(xié)商解除本合同簽字之日起失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇四
地址：
承攬方：（以下簡稱乙方） 法定代表人：
地址：
甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、乙方提供全部原材料，材質(zhì)要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質(zhì)及要求》（附件一）中的材質(zhì)要求。
標(biāo)準(zhǔn)《》的相關(guān)要求。
6 、乙方設(shè)計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內(nèi)不生銹。
1、加工期限：乙方應(yīng)在自本合同簽字蓋章之日起 個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起 個工作日內(nèi)送貨到門，即乙方應(yīng)于年 月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。
2、送貨方式及運輸：乙方負責(zé)將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現(xiàn)場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。
3、交貨地點：交貨地點為 ，經(jīng)甲方驗收雙方簽署產(chǎn)品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為 。
4、安裝與驗收： 甲方應(yīng)派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負有協(xié)助乙方的義務(wù)，并向乙方提供各樓房準(zhǔn)確的門牌編號。
1、結(jié)算方式及付款期限：
結(jié)算方式為電匯。
付款期限：本合同產(chǎn)品分三期支付。付款的具體期限如下：
（1）本合同簽定之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。
（2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內(nèi)，在乙方向甲方出具全額合格正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫 元（大寫： ）。
（3）剩余10%為加工成品的質(zhì)量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。
加工安裝合同糾紛篇五
（乙方）供方：_______________（聯(lián)系人：羅松）
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公開和誠信的原則，雙方就本工程情況協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：__________排煙（氣）道
2、工程地點：___縣沿河路北側(cè)
3、承包范圍及內(nèi)容：商住樓排煙（氣）道供貨、拼裝、安裝等
二、煙、氣道規(guī)格、數(shù)量、單價及金額
三、付款條件及方式：（結(jié)算時以實際供貨安裝量為準(zhǔn)）
1、支付方式：現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票
2、工程進度款的支付：按已完成安裝并驗收合格的實際數(shù)量80%支付、其余待工程整體全部完工后（扣除保修金400元）30日內(nèi)付清。保質(zhì)期為1年（用戶真實使用一年）
3、工程結(jié)算：煙道全部安裝結(jié)束并由需方、監(jiān)理共同驗收后，由供需雙方共同收方并辦理結(jié)算。
4、煙道配件如需方需要應(yīng)提前半個月通知供方。
四、雙方的責(zé)任和義務(wù)
1、需方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）需方向供方提供煙道安裝位置圖；
（5）需方有責(zé)任維護供方制作的煙道產(chǎn)品利益。
2、供方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）供方保證合格產(chǎn)品進場；
（2）供方作出煙道安裝施工方案并提供相關(guān)資料；
（3）供方負責(zé)煙道產(chǎn)品的制作、運輸、安裝全過程并配合驗收。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期要求
1、工程質(zhì)量：遵照國家建筑行業(yè)《住宅廚房排風(fēng)道》現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)周期：（自合同簽定次日起計算）20天（需方原因順延）。
3、供方煙道安裝完畢，需方十日內(nèi)必須組織驗收，并出具驗收手續(xù)，如逾期則視為驗收合格。
六、違約責(zé)任與爭議
1、供方供貨安裝完畢，煙道所有權(quán)自供方收到需方應(yīng)付工程款后開始轉(zhuǎn)移，貨款全部結(jié)清后經(jīng)供方簽字煙道所有權(quán)移交需方。
2、單方違約處罰金伍仟元，也可在出現(xiàn)其中一方違約時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V或向相關(guān)仲裁機構(gòu)申請仲裁。
七、供應(yīng)時間：必須保證需方施工進度計劃要求，如因質(zhì)量及供方原因影響需方施工進度，按違約處罰，每天500元，累計累加。
八、本合同一式兩份，供需方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方責(zé)任義務(wù)完成，款項全部結(jié)清后自然失效。
九、煙、氣道款按班組織進度劃撥方式支付。
十、施工安全：乙方施工過程中必須特別注意安全、若發(fā)生安全事故由供方全部承擔(dān)。、
需方：_______________（簽章）
供方：_______________（簽章）
法定代表人：_______________
法定代表人：_______________
委托代理人：_______________
委托代理人：_______________
電話：_______________
電話：_______________
___年___月___日
___年___月___日
加工安裝合同糾紛篇六
安慶市馬山______項目部需要部分活動房委托乙方進行加工和安裝，雙方本著質(zhì)量第一，誠信互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商簽定本合同。
（一）房屋用途和規(guī)模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會議室和休息室。
（二）房屋結(jié)構(gòu)：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結(jié)構(gòu)，甲方要求的房屋面積和建議結(jié)構(gòu)形式以簡圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結(jié)構(gòu)計算，以保證房屋的結(jié)構(gòu)安全為原則進行加工、安裝。
（三）彩鋼板規(guī)格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。
（四）質(zhì)量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結(jié)構(gòu)安全和使用效果，并承受本地區(qū)正常的風(fēng)壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結(jié)構(gòu)原因造成房屋破壞，引發(fā)人員工傷事故，乙方必須承擔(dān)一切法律責(zé)任和經(jīng)濟損失，承擔(dān)房屋保修期間因質(zhì)量原因造成的房屋維修。
（五）加工安裝價格：按建筑面積每平米250元（含全部經(jīng)費）甲方加3.5%增值稅發(fā)票金額。
（六）安全責(zé)任：乙方必須嚴格按操作規(guī)程進行加工和安裝，確保生產(chǎn)安全和成品運輸?shù)慕煌ò踩绨l(fā)生安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（七）房屋交付時間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。
（八）付款方式：合同簽訂后付合同價款：（28000元）的15%，房屋材料運至工地后付合同價款45%，房屋交付后雙方按實際面積辦理決算，余款一次付清。
（九）保修期：六個月，保修期滿，保修金無息全額返還。
（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
______年______月______日
加工安裝合同糾紛篇七
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇八
甲方：
乙方：
一、項目名稱和地點。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的_______施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座。
2、乙方負責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔共計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責(zé)任。
甲方責(zé)任。
1、甲方負責(zé)廣告塔的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責(zé)其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)乙方負責(zé)其費用;材料存放期間由乙方負責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責(zé)其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責(zé)任。
1、乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/2。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責(zé)其直接損失;如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責(zé);在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔(dān)。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、__省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《_______》____。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
_____年____月___日_____年____月___日。
加工安裝合同糾紛篇九
1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計至起訴之日止)，二項共計_______________元。
2、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認欠款。后經(jīng)我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護原告的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
加工安裝合同糾紛篇十
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
加工安裝合同糾紛篇十一
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣：48164元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責(zé)所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
加工安裝合同糾紛篇十二
乙方：南京有限公司簽訂地點：南京大廠街道。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：南京江北人民醫(yī)院標(biāo)識標(biāo)牌的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
1、規(guī)格、數(shù)量：見標(biāo)識標(biāo)牌制作報價附圖。
2、材質(zhì)：所有材質(zhì)見附圖標(biāo)明。
3、要求:所有制作、安裝的標(biāo)識標(biāo)牌保修3年（人為因素損壞則不在保修范圍內(nèi)）另kt板寫真和膠水板寫真不在質(zhì)保范圍內(nèi)。
4、安裝地點：南京江北人民醫(yī)院內(nèi)（甲方指定）。
產(chǎn)品質(zhì)量符合國標(biāo)bseniso7823-3-20xx。
1、標(biāo)識標(biāo)牌制作費（含安裝）：本合同采用固定單價合同形式詳見附件。
2、支付方式：
制作安裝完成，經(jīng)甲方在7個工作日內(nèi)組織驗收合格后，在驗收合格后支付合同總價的95%，余款5%作為質(zhì)量保證金在驗收合格日起一年后14日內(nèi)付清。
1、合同簽訂日起15個工作日內(nèi)（或以甲方通知為準(zhǔn)）。
2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
甲方：
1、辦理標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見。
3、向乙方提供標(biāo)識標(biāo)牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。
5、按本合同規(guī)定結(jié)算標(biāo)識標(biāo)牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在7日內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對設(shè)計的作品享有著作權(quán)。
乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內(nèi)必須組織正式驗收，若甲方在7個工作日內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標(biāo)識標(biāo)牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證標(biāo)示標(biāo)牌質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固。如產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)損壞，乙方應(yīng)在3日內(nèi)修復(fù)完畢，逾期未修復(fù)，每增加一日按余款的5%從質(zhì)量保證金中扣除。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責(zé)。乙方本著友好協(xié)商的原則有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
本合同在履約過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)時人協(xié)商；協(xié)商解決不成的向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
_____________________________________________________________。
甲方：南京江民醫(yī)院乙方：南京邦昵限公司（蓋章）（蓋章）。
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
公司開戶行：交通銀行大廠支行。
公司名稱：南京有限公司。
銀行帳號：
加工安裝合同糾紛篇十三
甲方：
乙方：
雙方本著誠信、平等、自愿的原則，甲方將象山蘭園項目一期工。
程現(xiàn)場辦公區(qū)三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經(jīng)雙方充分友好協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。
三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于。
旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。
1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。
2、工程完工經(jīng)甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發(fā)票和收據(jù)交與甲方后三日內(nèi)，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內(nèi)無利息付清。
乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質(zhì)量為合格。工程質(zhì)量保證期為2年，在此期間出現(xiàn)的風(fēng)荷載等質(zhì)量事故（不包括人為因素）均由乙方承擔(dān)維修、更換的責(zé)任。
1、若因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承擔(dān)延期費500元，累計計算。
2、保修期間，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后的24小時內(nèi)派人處理，否則，甲方有權(quán)委托他人進行修復(fù)，所產(chǎn)生的費用甲方有權(quán)向乙方進行索賠。
乙方在施工過程中應(yīng)確保安全文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，
臺面以下的做法和高度根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工。
地址：地址：電話：電話：傳真：開戶行：
帳號：
簽約時間：20xx年月日。
加工安裝合同糾紛篇十四
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的`原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇十五
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。