在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇一
乙方:__________
本履約保證金由合同雙方于__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù),依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 鑒于甲方與乙方于簽署了施工合同,乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下,為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實履行,愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證范圍為乙方未按建設(shè)工程施工合同約定履行義務(wù),包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關(guān)約定應(yīng)向甲方支付的違約金或賠償?shù)膿p失。
第三條 保證金額
乙方應(yīng)當按照中標合同總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金占用費。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關(guān)約定應(yīng)向甲方支付的違約金或損失賠償金額。
第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設(shè)工程竣工驗收合格后日內(nèi)。保證期后甲方根據(jù)乙方的合同履行情況,按照合同相關(guān)約定退還保證金給乙方。
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
時間:__________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇二
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自愿,并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上,甲、乙雙方協(xié)議合資建房,達成如下協(xié)議條款:
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現(xiàn)與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi),乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費用,由甲、乙雙方各自負責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責(zé)。
八、本協(xié)議生效后,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行,違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
時間:
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇三
建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質(zhì)量標準
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認。
3.負責(zé)組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負責(zé)組織驗收工作,負責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)
乙方負責(zé):
1.按協(xié)議分工負責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條:違約責(zé)任及獎勵條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇四
甲方:乙方:根據(jù)《民法典》和《公路建設(shè)施工承包合同條例》及公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合村道公路建設(shè)工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:鎮(zhèn)村村級道路
2、工程地點:____縣鎮(zhèn)村水泥路面途經(jīng)該村
五、
六、
七、九社,終點為鄰遂路路口到加工房止。
二、工程承包范圍及內(nèi)容該段工程為水泥路面,要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準,混泥土標號為c30,水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度4.5米,需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處,要求管洞長7米,口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行,要有直線距離;劉代銀屋后需降坡度一米,寬度6米,長30米,土方用來填梁瓊?cè)菸莺蠛蛷執(zhí)锟蔡?張傲田和唐兩邊做堡坎,路基寬以現(xiàn)有的實際路面為準,做堡坎的材料用塊石。
三、承包方式本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造價根據(jù)工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫: 元)
五、工程施工工期本合同施工工期為 天,(雨天除外),________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
六、甲、乙雙方的權(quán)利,義務(wù)
1、甲方的主要權(quán)力、義務(wù)。
(1)甲方的主要權(quán)利乙方派出代表在施工時對材料和路面質(zhì)量進行監(jiān)督。
(2)甲方的主要義務(wù)嚴格按照施工規(guī)范進行施工,保證工程質(zhì)量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)材料不足或者路面沒有達到標準,應(yīng)及時提出。
2、乙方的主要權(quán)力、義務(wù)
(1)乙方的主要權(quán)利。有權(quán)自行采購所需材料及施工人員的調(diào)度。
(2)乙方的主要義務(wù)甲方接到乙方驗收申請后,在短時間內(nèi)組織有關(guān)人員進行驗收。按照雙方協(xié)商的要求負責(zé)組織施工人員對該村路面的施工。
(3)制定安全技術(shù)措施,在施工時出現(xiàn)的任何安全事故甲方概不負責(zé)。
七、違約責(zé)任本合同簽字蓋章后生效,雙方都要認真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執(zhí)行(違約方賠償對方總造價 %的違約金),并按照《民法典》的有關(guān)條款追究違約方的責(zé)任。
八、附則
1、本合同一式三份,合同雙方各執(zhí)一份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)存檔一份。
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效,結(jié)清工程款后,合同自行終止,本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。甲 方:乙 方:社員代表簽字:________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇五
發(fā) 包 方: 某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
承 包 方: 某有限責(zé)任公司
工程地點:
工程內(nèi)容:某住宅小區(qū)15#樓外墻外保溫分項工程
承包方式: 包工包料
質(zhì)量等級(合格): 合格
工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整
外墻保溫工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包人(全稱):某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(甲方)
承包人(全稱):某有限責(zé)任公司(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業(yè)分包工程施工事項協(xié)商一致,訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 某住宅小區(qū)
1.2 工程地址: 民族東路北段
1.3 工程內(nèi)容: 某住宅小區(qū) 15#樓外墻外保溫
二、工程承包范圍及方式
2、1工程做法:瓷磚面層采用jy附有錨栓系統(tǒng)(詳圖集第四頁),20米以上部位采用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,
2.2 承包范圍: 施工圖范圍內(nèi)外墻的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外墻大墻面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結(jié)砂漿粘結(jié)18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(tǒng)(詳圖集第四頁)施工。
②二層以上涂料飾面部分:采用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少于四個。
③ 凸窗上及空調(diào)板下面、與室內(nèi)相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側(cè)口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼網(wǎng)格布。(與室內(nèi)直接接觸部分采用聚苯板保溫)。
④陽臺欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內(nèi)相連的外墻部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼網(wǎng)格布。(與室內(nèi)直接接觸部分采用聚苯板保溫)
⑤ 二層和復(fù)式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線采用聚苯板線條。
⑥ 原圖紙中的窗間墻部位鋸齒聚苯板線條取消。
⑦ 以上根據(jù)圖紙設(shè)計確定的施工內(nèi)容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。
⑧ 原圖紙中分格縫取消。
2.3承包方式: 乙方包工包料。
2.4進場材料:乙方應(yīng)及時遞交有關(guān)材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建筑材料如乙方中途更換材料,發(fā)包人有權(quán)要求承包人二天內(nèi)無條件退出施工現(xiàn)場,同時扣除剩余尾款。
第三條 合同工期
3.1 甲方于 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外墻施工作業(yè)面。
3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。
3.2 竣工日期: 10月26日之前。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 工程質(zhì)量標準: 合格
第五條 合同價款
5.1 合同單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內(nèi)容見2.2。
5.2 合同總價款:保溫工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外墻大墻面 部位保溫層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用
5.3 價款調(diào)整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調(diào)整工程價款。
第六條 付款方式及結(jié)算
6.1付款方式及期限:開工后三天內(nèi)乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現(xiàn)場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成后付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成后付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工
驗收合格一個月內(nèi),付至單棟樓結(jié)算款的95%;余5%質(zhì)保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質(zhì)量問題,一次性付清。
6.2 計算原則: 對于所有施工內(nèi)容均按展開面積進行結(jié)算。
第七條 發(fā)包人責(zé)任
7.1 發(fā)包人根據(jù)合同要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發(fā)包人承擔。
7.2 發(fā)包人以單棟樓施工前2日,負責(zé)接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。
7.3 發(fā)包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外墻保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。
7.4發(fā)包人負責(zé)審核并批準乙方的施工圖設(shè)計、施工組織方案、隨時監(jiān)督檢查乙方施工進度的質(zhì)量,組織對工程的竣工驗收,并按合同規(guī)定辦理有關(guān)結(jié)算。
7.5發(fā)包人負責(zé)協(xié)調(diào)承包人與其它分包商的配合等工作。
第八條 承包人責(zé)任
8.1承包人應(yīng)根據(jù)發(fā)包人提出要求和有關(guān)技術(shù)說明,進行外墻保溫工程施工,承包人應(yīng)及時提供和保證相關(guān)材料、人員、機具的供應(yīng)和到位,并在進場后三日內(nèi)向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。
8.2 承包人應(yīng)按照國家和北京市現(xiàn)行及企業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程進行外墻保溫施工。承包人派駐工地項目經(jīng)理.承包人必須建立完善的質(zhì)量及安全管理體系.配備相關(guān)人員進行質(zhì)量安全管理.
8.3 承包人應(yīng)在開工前遞交有關(guān)材料樣品及檢驗報告及關(guān)鍵材料的二檢報告。
8.4承包人應(yīng)服從甲方、總包、監(jiān)理單位的指令、安排、檢驗及各規(guī)章制度。違反國家及地方或工地有關(guān)質(zhì)量、安全、文明施工的有關(guān)規(guī)定。甲方和監(jiān)理可做出每次500-__元的罰款。
8.5承包人嚴格遵守施工現(xiàn)場管理規(guī)定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪
音、環(huán)境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料凈、場清,保證施工現(xiàn)場整潔有序,創(chuàng)包頭市安全文明工地。
8.6承包人負責(zé)施工全過程的質(zhì)量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛(wèi)消防管理、現(xiàn)場管理、料具管理、環(huán)境保護管理、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生管理等方面達到承包人要求。
8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,并在交用前,承擔成品保護作用。
8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發(fā)包人指定地點,由發(fā)包人統(tǒng)一運至場外。
8.9 承包人向發(fā)包人提供廠家營業(yè)法人執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設(shè)計(內(nèi)容包括技術(shù)、質(zhì)量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。
8.10承包人負責(zé)二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐堿網(wǎng)格布)。
8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現(xiàn)場的施工人員的安全生產(chǎn)和各種人身安全事故承擔全部責(zé)任。
8、12承包方負責(zé)將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢后進行施工。
8.13承包人所施工的外墻保溫工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應(yīng)少于25年。并承擔在此期間因承包人施工質(zhì)量問題所應(yīng)起人身傷亡事故所造成的一切經(jīng)濟損失
第九條 工期順延
9.1 發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前2天,不能交承包方外墻保溫施工作業(yè)條件,施工用水或電源未按規(guī)定接通,影響承包方進場施工時;
9.2 在施工中因停水、停電連續(xù)影響8小時以上時。
9.3 未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工進度時。
9.4 因遇不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風(fēng)、水災(zāi)、自然原因發(fā)生的火災(zāi)、地震等)而影響工程進度時。
9.5各工種交差作業(yè)時對外墻保溫破壞而進行有償修復(fù)時。與保溫作業(yè)面交接的其他工種操作影響保溫收口時,工期相應(yīng)延長。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)乙方在施工過程中違反甲方或監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定、質(zhì)量、文明施工及安全,違反操作規(guī)程,甲方可視具體情況給予處罰。
10.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后七日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料;
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全,嚴把火災(zāi)關(guān),如引起火災(zāi)全部損失由乙方承擔并罰款2~5萬元;
10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。
第十一條 違約責(zé)任
11.1一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔。
11.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當及時通知另一方,并由責(zé)任方承擔因合同解除而造成的損失。
11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款,每延誤一日,應(yīng)當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。
11.4由于乙方責(zé)任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權(quán)隨時安排其他專業(yè)公司進駐現(xiàn)場進行施工,所發(fā)生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內(nèi)全部清理退場)。
對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔違約責(zé)任,相應(yīng)順延工期。
11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求,或發(fā)生其它使合同無法履行的行為,乙方按協(xié)議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
第十二條 合同糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調(diào)解
2、調(diào)解不成,依法向包頭市人民法院起訴。
第十三條 本合同簽訂后,承、發(fā)包雙方如需要提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
本合同一式四份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,合同自雙方簽字之日起生效,結(jié)清工程款后終止。
第十四條 補充條款:
本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)
發(fā)包方 (章) 承包方 (章
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇六
甲方:__________(發(fā)包方)
乙方:__________(承包方)
遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同,本合同的依據(jù)為華榮建設(shè)集團有限公司與科教城所簽的合同,大合同中的條款適用本合同。
包方施工,為了使本工程保證質(zhì)量、保證工期、保證安全,經(jīng)雙方協(xié)商如下:
一、工程概況
1.工程名稱及面積:________小區(qū)14#樓水電、消防安裝, ____萬平米
2.承包內(nèi)容:____________
3.承包方式:____________
4.質(zhì)量等級:____________
二、合同價
工程總造價 金額(大寫): 約________萬元.
水電、消防總造價 金額(大寫): 約________萬元. 本工程的付款依據(jù)為以上合同價為基準。
三、發(fā)包方工作責(zé)職
1.依據(jù)上級有關(guān)部門規(guī)定,對承包方在施工技術(shù)質(zhì)量安全等工作中 行監(jiān)督與指導(dǎo)。
2.按合同規(guī)定及建設(shè)單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。
四、承包方工作責(zé)職
1.在發(fā)包方及有關(guān)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下全權(quán)負責(zé)本工程水電的安裝。
2.工程質(zhì)量:承包方對工程質(zhì)量管理實行全面負責(zé)制,自覺接受各職能部門的檢查監(jiān)督指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時整改達標,確保工程的質(zhì)量等級。
3.工程安全:在施工過程中執(zhí)行上級的有關(guān)規(guī)定,認真管理好施工人員,確保不造成任何事故,承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責(zé),與發(fā)包方無涉,若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責(zé)任方承擔賠償責(zé)任。
五、結(jié)賬方式
由承包方與大甲方結(jié)賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分后的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交后的總額乙方上交給發(fā)包方____%的管理費,甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費,在投標和施工時發(fā)生的必須要攤派的費用則由發(fā)包方提供票據(jù)或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,發(fā)包方除此以外概不收取承包方任何費用,若工程以____%為基準多下浮一個點發(fā)包方的管理費則少收一個點。
六、付款方式
按大合同建設(shè)單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款,沒按進度付款的,在穿線前必須補上,若因此而影響工程進度則與乙方無關(guān)。
有其他事由和爭議均協(xié)商解決或提請有權(quán)部門協(xié)調(diào)解決。
此協(xié)議共兩頁一式兩份,發(fā)包、承包雙方各執(zhí)一份,簽字后具法律效應(yīng)。任何一方違約或解除合同都得負法律責(zé)任。
甲方(簽字)________乙方(簽字)________
_______年____月____日_______年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇七
合同編號:________
工程名稱:__________
工程編號:__________
工程類別:__________
發(fā)包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間:______________
簽訂地點:______________
根據(jù)我國現(xiàn)行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:____________
二、工程地點:____________
三、資金來源:____________
四、承包范圍、工程內(nèi)容:
1、承包范圍:___________
2、工程內(nèi)容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它:______________
五、合同價款
1、合同總價款:__________萬元。
2、合同價款的計價依據(jù)
(1)____年以________文頒發(fā)的預(yù)算定額(統(tǒng)一基價);
(2)____年以________文頒發(fā)的費用標準;
(3)____年以________文批復(fù)的人工費單價;
(4)____年以________地區(qū)預(yù)算價格;
(5)其它:_____________
第二條雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設(shè)計內(nèi)規(guī)定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現(xiàn)場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),并提供有關(guān)隱蔽障礙物資料。
2、辦理建筑許可證及應(yīng)由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現(xiàn)場的水源、電源、通訊線路、運輸?shù)缆?、平整場?滿足施工用水、用電量的需要。負責(zé)場外運輸?shù)缆返木S修,安排好現(xiàn)場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委托乙方承擔。)
4、協(xié)調(diào)地方工農(nóng)關(guān)系,改善施工環(huán)境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、合同簽訂后__天內(nèi)提供完整的建筑安裝設(shè)計說明書及施工圖一式__份;施工技術(shù)資料(包括工程水文地質(zhì)資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內(nèi)提交水準點和坐標控制點,并進行現(xiàn)場校驗。
6、組織乙方、設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審后__天內(nèi)分送有關(guān)單位。
7、向經(jīng)辦銀行提交撥款依據(jù),按時辦理撥款和結(jié)算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責(zé)組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責(zé)組織工程的竣工驗收,按照國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結(jié)算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質(zhì)量、合同履行情況進行監(jiān)督檢查,負責(zé)簽證和受理各項報表及協(xié)商其它有關(guān)事宜,及時解決應(yīng)由甲方解決的問題。
實行監(jiān)理的工程,甲方委托總監(jiān)理工程師代行甲方的職責(zé)。甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應(yīng)提前7天通知乙方,后任繼續(xù)前任在合同中約定的權(quán)利義務(wù)。
二、乙方責(zé)任
1、負責(zé)施工區(qū)域內(nèi)的臨時道路、臨時設(shè)施、鑿井設(shè)施、水電管路的敷設(shè)、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設(shè)計(或施工方案),做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環(huán)?!币?,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業(yè)計劃,材料設(shè)備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃),月份施工統(tǒng)計報表,工程事故報告等。
5、工程竣工后,及時清理現(xiàn)場,做到工完場清。在規(guī)定的時間內(nèi)提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續(xù)和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構(gòu)筑物和安裝的設(shè)備,在雙方約定的移交日期應(yīng)負責(zé)保管。
7、利用永久建筑和設(shè)備建井時,負責(zé)建筑物和設(shè)備的維修和保養(yǎng),保證礦井移交時的建筑安裝工程質(zhì)量。凡利用永久建筑和設(shè)備所發(fā)生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表,負責(zé)施工現(xiàn)場的管理及與甲方的聯(lián)系工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日歷天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應(yīng)不齊全不及時,供應(yīng)的材料、設(shè)備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關(guān)系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經(jīng)甲方簽證后,工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責(zé)任造成的工程質(zhì)量返工、事故處理等導(dǎo)致延誤工期時,工期不予順延。
四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質(zhì)量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受甲方代表和工程監(jiān)理人員的監(jiān)督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質(zhì)量等級(見附表3)工程質(zhì)量標準按照國家或行業(yè)的工程質(zhì)量標準檢驗。
三、甲方要求的“創(chuàng)優(yōu)”工程,工程竣工后,經(jīng)質(zhì)量驗收達到優(yōu)質(zhì)工程,甲方應(yīng)按工程造價的__%支付優(yōu)質(zhì)工程增加費(最高不超過該工程原預(yù)算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定
1、主要材料、設(shè)備、成品、半成品(包括由甲方供應(yīng)的)必須按有關(guān)規(guī)定進行抽驗復(fù)驗,對材料改變或代用,必須經(jīng)原設(shè)計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方及監(jiān)理工程師和工程質(zhì)量監(jiān)督站。重大質(zhì)量事故處理方案,應(yīng)經(jīng)上級主管部門、設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、甲方等單位共同研究,并經(jīng)甲方和設(shè)計單位簽證后實施。由此而發(fā)生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關(guān)單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格后各方在驗收證書上簽字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質(zhì)量。乙方應(yīng)在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監(jiān)理單位參加檢驗,雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應(yīng)予承認。工程隱蔽后若甲方提出復(fù)驗,乙方應(yīng)予同意,復(fù)驗合格,工期相應(yīng)順延,其費用應(yīng)由甲方負擔;復(fù)驗不合格,費用應(yīng)由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復(fù)驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預(yù)計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關(guān)圖紙、資料,由甲方組織有關(guān)單位在__天內(nèi)驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上簽字,進行單位工程質(zhì)量評級并認證。如驗收不合格,應(yīng)分清責(zé)任,限期整改,直至達到合格標準,所發(fā)生費用及工期由責(zé)任方負責(zé)。
4、竣工驗收后,乙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的保修辦法,負責(zé)保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)、驗收和價差處理
一、由甲方供應(yīng)以下材料、設(shè)備的實物數(shù)量(詳見附表2)
二、除甲方供應(yīng)以外的其他材料、設(shè)備由乙方采購。
三、任何一方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)按合同規(guī)定按時、按質(zhì)、按量供應(yīng),必須附有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量檢驗證書才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復(fù)驗的,應(yīng)允許復(fù)驗。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復(fù)驗費由要求復(fù)驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的,不得應(yīng)用于工程建設(shè)中,且應(yīng)按指定時間遠離施工現(xiàn)場,其復(fù)驗費用由材料、設(shè)備供應(yīng)方承擔。
四、因材料質(zhì)量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應(yīng)方負責(zé)。
五、根據(jù)工程需要,經(jīng)甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。
六、因材料設(shè)備供應(yīng)不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責(zé)任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設(shè)建筑安裝工程造價價差調(diào)整辦法》中有關(guān)規(guī)定計算。
第六條工程價款的支付與結(jié)算
工程價款的支付和結(jié)算,應(yīng)根據(jù)國家制定的基本建設(shè)工程價款結(jié)算有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
一、本合同簽訂后____日內(nèi),甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設(shè)施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價款的____%時,按規(guī)定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調(diào)整后合同總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,等保修期滿工程質(zhì)量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結(jié)清。
四、工程價款的結(jié)算依據(jù),除工程計價依據(jù)外,還應(yīng)有:
1、施工組織設(shè)計或方案;
2、設(shè)計變更文件;
3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷涌水量實測資料及地質(zhì)條件變化的實測資料;
5、價差調(diào)整資料;
6、其它有關(guān)工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關(guān)主管部門省(自治區(qū)、直轄市)人民政府或授權(quán)部門規(guī)定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設(shè)備價格等調(diào)整時,應(yīng)相應(yīng)對合同價款進行調(diào)整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應(yīng)向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應(yīng)由甲方承擔。
八、本合同價款的結(jié)算方式為:_____________.
九、乙方在全部工程竣工后____日內(nèi),將竣工結(jié)算文件送交甲方和經(jīng)辦銀行審查,乙方應(yīng)負責(zé)對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內(nèi)審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設(shè)計變更
一、甲方提供的設(shè)計圖約、說明書和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據(jù),甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或不合理之處,雙方應(yīng)及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設(shè)計,乙方按修改或變更的設(shè)計進行施工。由于設(shè)計修改或變更而發(fā)生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷,材料構(gòu)件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,并調(diào)整合同價款,工期也做相應(yīng)調(diào)整。
三、乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標準的前提下,提出修改設(shè)計、修改工藝的合理化建議,經(jīng)設(shè)計或有關(guān)技術(shù)部門審查,甲方同意后采用并實施,其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
四、甲方如需修改或變更設(shè)計,必須由原設(shè)計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,在取得投資落實證明、技術(shù)資料設(shè)計圖紙齊全時,乙方才予實施。
五、施工中如發(fā)現(xiàn)地下埋藏的古跡、文物等障礙物,乙方應(yīng)立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關(guān)處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責(zé),并相應(yīng)調(diào)整工期。
第八條工程監(jiān)理
在實行工程監(jiān)理的建設(shè)項目中,要認真執(zhí)行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發(fā)布的《煤炭工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》,甲方應(yīng)向乙方正式通告監(jiān)理單位及總監(jiān)名單、監(jiān)理職責(zé)、監(jiān)理范圍。監(jiān)理單位要向乙方通告監(jiān)理工程師名單及從事專業(yè)。乙方要配合監(jiān)理單位對建設(shè)項目進行監(jiān)督管理。甲方、乙方及監(jiān)理單位應(yīng)建立有效的溝通渠道,按照規(guī)定的方式交換信息。
第九條違約責(zé)任
乙方違約責(zé)任
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責(zé)修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、由于乙方責(zé)任造成工程不能按合同規(guī)定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知后____日內(nèi)進行修理,否則,甲方有權(quán)另請施工單位進行修理,因此而發(fā)生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責(zé)任
一、未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工,應(yīng)采取措施彌補或減少損失,并應(yīng)賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由甲方承擔責(zé)任。
第十條糾紛解決辦法
本合同履行中發(fā)生爭議,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成可申請煤炭部主管部門進行調(diào)解。協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應(yīng)按煤礦安全法規(guī)及有關(guān)規(guī)定做到安全施工,承擔由于自身安全措施不力造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)按規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故,由責(zé)任方承擔責(zé)任和有關(guān)費用。
第十二條附則
一、本合同一式__份(包括附件),甲乙方雙方各執(zhí)正本一份,副本由甲方報送經(jīng)辦銀行、當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)、煤炭部地區(qū)工程造價管理站、質(zhì)量監(jiān)督站、監(jiān)理單位和建設(shè)主管部門備案。按規(guī)定必須辦理監(jiān)(公)證的合同,送工程所在地工商、公證部門辦理監(jiān)(公)證手續(xù)。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,如需修改補充的,雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
單位地址:________________單位地址:________________
法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
電話:________________電話:________________
電掛:________________電掛:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
日期:________________日期:________________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇八
甲方:__________負責(zé)人:__________
乙方:__________負責(zé)人:__________
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、?工程概況及承包方式
1、?工程名稱:網(wǎng)吧室內(nèi)裝修工程。
2、?工程地點:中心小學(xué)附近
3、?工程承包方式:包工包料
4、?工程概況:建筑面積1700.00平方米。
二、?工程裝修內(nèi)容室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、?工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為:x元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、?工程期限工程開工日期:________年____月____日工程竣工日期:________年____月____日
五、?質(zhì)量要求按國家建設(shè)部行業(yè)標準g73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、?付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責(zé)任
1、?甲方:負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明;施工場地要平整。
2、?乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、?工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、?本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(?如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、?工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、?如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、?其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、?合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方:__________乙方:__________
日期:______________日期:__________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇九
發(fā)包方(甲方): 承包方 (乙方) :根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并信守下列條款,共同嚴格執(zhí)行。
第一條 工程名稱:中和設(shè)備基礎(chǔ)工程
第二條 工程地點:____區(qū)羅漢街工業(yè)園
第三條 工程內(nèi)容:以甲方提供的施工圖紙及現(xiàn)場確認簽單為準。
第四條 工程造價:設(shè)備基礎(chǔ)按照 元3砼(按實際工程量結(jié)算)。
第五條 承包方式:包工包料。
第六條 工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。
第七條 工程質(zhì)量:按施工驗收規(guī)范、建筑工程質(zhì)量檢評標準施工及驗收,本工程質(zhì)量等級為合格。
第八條 結(jié)算方式:以實際的工程量為結(jié)算依據(jù),按月進度計算。
第九條 工程類別及企業(yè)等級:按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十條 甲方權(quán)利:派駐工地全權(quán)代表,負責(zé)與乙方工地代表進行工作聯(lián)系。并對設(shè) 計、 施工技術(shù)、經(jīng)濟等事宜辦理相應(yīng)手續(xù)。
第十一條 乙方權(quán)利:
1、按承包工程設(shè)計圖紙或甲方具體技術(shù)、使用要求組織施工。
2、乙方確保工程質(zhì)量和工期,不偷工減料,如發(fā)現(xiàn)偷工減料行為,甲方有權(quán)不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中發(fā)生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。
第十二條 竣工驗收與結(jié)算:
一、工程竣工后甲方按國家有關(guān)施工規(guī)范、質(zhì)量檢評標準、設(shè)計圖紙和甲方具體技術(shù)、使用要求及實完工程量進行驗收。
二、驗收合格后____日內(nèi)辦理竣工驗收及結(jié)算手續(xù)。
第十三條 付款方式:自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之后支付剩余45%的工程款。預(yù)留總價款的5%作為質(zhì)保金,于工程完工________年后在未出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下,予以支付。
第十四條 保修:按現(xiàn)行建筑工程保修辦法執(zhí)行??⒐を炇諘r乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。
第十五條 違約與仲裁:
一、合同在履行中如有爭議雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,提請____區(qū)經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁。
二、確因乙方責(zé)任造成的工程質(zhì)量不合格所引起的返修造成的經(jīng)濟損失,由乙方自負。
第十六條 附則:
一、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
二、合同有效期限:本合同經(jīng)雙方簽章后生效,至工程竣工驗收結(jié)清尾款后失效。
第十七條 其它:甲方: 乙方:電話: 電話:簽約時間:________年月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協(xié)議:
1、施工內(nèi)容
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_023高中華燈,安裝數(shù)量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè);和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_013中華燈,安裝數(shù)量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè)。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標準及驗收標準
工程質(zhì)量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責(zé))。
按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式
協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%,剩余的3%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后,提供相應(yīng)的收款收據(jù)。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十一
甲方(委托方):______________乙方(施工方):______________簽約時間:____________________簽約地點:____________________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的 原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu):_____室_____廳_____結(jié)構(gòu),建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設(shè)計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務(wù)甲方工作
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前_____天,向乙方進行現(xiàn)場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記 手續(xù)和其他事項。乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責(zé)
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十二
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十三
建設(shè)單位(甲方):_____________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
安裝承包單位(乙方):_________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時保質(zhì)保量地完成工程任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條?總則
一、工程名稱:
二、國家有關(guān)單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執(zhí)照、計劃任務(wù)書,初步設(shè)計、總概算等文件號。
三、工程編號:
四、工程地點:
五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
六、工程造價:本合同全部工程施工圖預(yù)算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條?在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應(yīng)及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條?施工準備
一、甲方在開工前應(yīng)辦妥征地拆遷;申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地,搭建大型臨時設(shè)施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?;?yīng)于____年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙____份;組織設(shè)計、施工單位進行工程設(shè)計交底。
二、乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙,參與設(shè)計交底;編好施工圖預(yù)算;負責(zé)編制施工組織設(shè)計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準備。
第四條?物資供應(yīng)
一、本合同全部所需材料按下列第(?)項供應(yīng)方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責(zé)采購供應(yīng);
2.統(tǒng)配部管材料由乙方負責(zé)辦理申請、訂貨、調(diào)劑使用;特殊材料及統(tǒng)配部管的機電產(chǎn)品由甲方負責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責(zé)采購供應(yīng)
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點;
4.……
二、成套設(shè)備和非標準設(shè)備,由甲方負責(zé)辦理申請、訂貨及加工,引進成套設(shè)備在交付乙方前,甲方應(yīng)負責(zé)商品檢驗(在施工現(xiàn)場加工的非標準設(shè)備,甲方可委托有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應(yīng)部門的規(guī)格品種或材質(zhì)不能滿足工程所需要求,必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時,應(yīng)事先取得原設(shè)計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關(guān)手續(xù)后實行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,由負責(zé)供應(yīng)方負擔。
四、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進入施工現(xiàn)場時必須驗證,如無證明,須經(jīng)試驗合格方準使用,其試驗費應(yīng)由負責(zé)供應(yīng)方負擔。
五、由甲方負責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條?工程款結(jié)算
一、本合同全部工程造價的結(jié)算方式,按下列第(?)項辦理:
1.以施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進行結(jié)算;
2.按施工圖預(yù)算加系數(shù)包干確定包干造價,包干范圍以外的費用,另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價;
3.按標準施工圖單方造價包干,包干范圍以外的費用另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價;
4.包工不包料工程,按包工預(yù)算定額或人工費包干辦法結(jié)算。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應(yīng)審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計月(季)報表,并據(jù)此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預(yù)留工程總造價的____%的尾款,待工程竣工驗收后全部付清(基本建設(shè)投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門的規(guī)定辦理)。不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
第六條?施工與設(shè)計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準,以及設(shè)計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運,勞動力、機械調(diào)遷等損失,應(yīng)由甲方負擔:
1.施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應(yīng)以書面通知甲方,由甲方在七天內(nèi)與原設(shè)計單位商定提出修改或變更設(shè)計文件,經(jīng)甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方準繼續(xù)施工;
2.施工中如遇設(shè)計變更后超出原設(shè)計標準或規(guī)模時,須經(jīng)原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方可施工。在設(shè)計變更尚未批準前,任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與設(shè)計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,并應(yīng)作好記錄,甲方應(yīng)予承認。如甲方以后提出檢查時,檢查結(jié)果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責(zé),符合要求者,其檢查費用由甲方負責(zé)。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應(yīng)由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應(yīng)辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第七條?竣工驗收、結(jié)算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日,應(yīng)將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方負擔,并償付逾期違約金,違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經(jīng)檢驗合格,從驗收之日起____天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應(yīng)辦理中間驗收手續(xù),作為竣工工程驗收之依據(jù)
四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應(yīng)議定修補措施和期限,由乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成,完成后經(jīng)驗收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可作減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應(yīng)向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關(guān)手續(xù)和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應(yīng)盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設(shè)計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內(nèi),應(yīng)將竣工工程結(jié)算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結(jié)算件后應(yīng)在____天內(nèi)審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結(jié)算,建設(shè)銀行據(jù)此撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質(zhì)量負責(zé)保修一年,采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間,確因施工責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,應(yīng)由乙方負責(zé)修理,并負擔全部修理費用。
第八條?獎勵、懲罰與_____
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下提出修改設(shè)計的合理化建議,經(jīng)甲方和原設(shè)計單位同意方可施工,由此而節(jié)約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設(shè)計單位。
二、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應(yīng)按該項工程的預(yù)算造價(包工不包料工程按預(yù)算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應(yīng)從全局出發(fā),不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設(shè)銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟糾紛,應(yīng)本著實事求是的原則,協(xié)商解決,如雙方協(xié)商不能解決時,可選擇以下第(?)項方式處理:
(1)申請_____________委員會_____;
(2)向________人民法院起訴。
第九條?工程負責(zé)人和工傷事故
一、甲方派________為駐現(xiàn)場負責(zé)人,乙方派________為現(xiàn)場施工負責(zé)人,共同履行本合同的各項規(guī)定,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續(xù)及其他事宜。
二、乙方有責(zé)任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責(zé),乙方不得因此影響工程進度。
第十條?合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執(zhí)一份;副本一式____份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關(guān)和建設(shè)銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效。
第十一條?附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書,在簽訂本合同后,可作為本合同附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準。
第十二條?合同附件(均略)
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預(yù)算表
四、甲方負責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表
五、國家或省、自治區(qū)、市政政府等有關(guān)單位對工程的批準投資計劃、計劃任務(wù)書等____份文件。
第十三條?其他條款___________________________________________________________
建設(shè)單位(甲方):_____________
代表人:_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位(乙方):_________
代表人:_______________________
__________年________月_______
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十四
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、 工程范圍及內(nèi)容:
1、 乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;
2、 該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;
3、 由于本地塊地質(zhì)原因,乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進行處理,以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;
4、 該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、 工程質(zhì)量:
1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達到驗收標準;
2、 乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工;
3、 乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、 工期:嚴格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、 工程價款及支付:
1、工程價款:a: 本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元
(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發(fā)生量為準;工程價款為
3.6萬元左右;b: 本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度
1.7),單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為
2.4萬元左右;c:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍墻(高度2),單價為120元 ,暫定總長100 ,工程造價為
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關(guān)的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責(zé)任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復(fù)的責(zé)任,其經(jīng)濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產(chǎn)品應(yīng)照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;
2、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、為加強現(xiàn)場管理,其施工負責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;
2、乙方應(yīng)加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定,自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場安全文明施工的各項規(guī)定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生,維護好現(xiàn)場文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;
4、乙方應(yīng)嚴格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結(jié)束后自行廢除。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十五
常用版_____合同
甲方(委托方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,雙方協(xié)商一致達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)依法核準登記的企業(yè)或個體工商戶。
2、裝飾施工地點:_______縣(市、區(qū))______路(小區(qū))____幢____號(單元)____室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____室______廳______結(jié)構(gòu),建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見《工程施工報價單》(附件
一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設(shè)計。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費_____元,材料費______元,設(shè)計費 ______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內(nèi),甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務(wù)
(
一)甲方工作
1、甲方在開工前,應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應(yīng)在開工前,向乙方進行現(xiàn)場交底。_________空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備,并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4、指派_______為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(
二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的`各項事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責(zé)任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
6、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、設(shè)備表》(附件
二)。
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料:詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
五、安全生產(chǎn)和防火要求
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
七、材料供應(yīng)
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
九、質(zhì)量標準
雙方約定本工程質(zhì)量按下列標準執(zhí)行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以鑒定,經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,鑒定過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé),經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標準,鑒定過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________,乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛(wèi)生間等保修期為________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報價單
附件
2、甲方提供的材料、設(shè)備明細表
附件
3、乙方提供的材料、設(shè)備明細表
附件
4、工程項目更單
附件
5、工程質(zhì)量驗收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業(yè)務(wù)通知單
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號:______________ 法定代表人(或委托代理人):_____
聯(lián)系電話:______________ 營業(yè)執(zhí)照號碼:___________________
聯(lián)系電話:______________
附件
一:工程施工報價單
序號 項目 單位
單價
數(shù)量
合計金額
工藝做法、用料說明
甲方代表(簽字蓋章):_______
乙方代表(簽字蓋章):_______
________年____月____日
附件
二:甲方提供的材料、設(shè)備明細表
序號 材料或設(shè)備
名稱 品牌 規(guī)格
型號 質(zhì)量
等級 單位 數(shù)量 單價 供應(yīng)時間 送達地點
乙方驗收意見
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
附件
三:乙方提供的材料、設(shè)備明細表
序號 裝飾內(nèi)容 材料
規(guī)格型號 品牌 等級 數(shù)量 單位 單價 合價
甲方驗收意見
甲方代表:_________
乙方代表:_________
________年____月____日
附件
四:工程項目變更單
變更內(nèi)容 原價格 新價格 增減金額(、-)
詳細說明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項工程金額 (增―減)金額 結(jié)算應(yīng)付金額
元 元 元 元
甲方代表:___________
乙方代表:___________
________年____月____日
附件
五:工程質(zhì)量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結(jié)果(合格、不合格、補驗) 甲方簽名
整體
工程
驗收
意見
甲方代表:____________
乙方代表:____________
注:分項檢驗評分:合格打“√”,不合格打“;”,補驗合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六:工程保修單
公司名稱 保修電話
用戶姓名 登記編號
裝修房屋地址 聯(lián)系電話
施工單位負責(zé)人 施工負責(zé)人
現(xiàn)場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
備注:
(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為________年,其中水、電工程保修________年。
(2)由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
(3)由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
(4)本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
附件
七:施工業(yè)務(wù)通知單
客戶姓名 施工地點 聯(lián)系電話
施工負責(zé)人 施工日期 聯(lián)系電話
序號 業(yè)務(wù)名稱 具體安排要求
說明:
甲方簽字(蓋章):________
________年____月____日
乙方簽字(蓋章):________
________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十六
甲方:_______________
乙方:_______________
上述雙方經(jīng)過友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方處于____________________值班室建設(shè),達成如下合同條款:
第一條合同標的物所處位置:___________;標的物建設(shè)工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設(shè)費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。
第二條甲方提出房屋建設(shè)基本布局、大致框架及尺寸,乙方須基于誠信及職業(yè)道德為甲方設(shè)計詳細的房屋結(jié)構(gòu)圖紙并負責(zé)技術(shù)及安全審核。乙方的最終設(shè)計圖紙經(jīng)甲方同意后方能開工建設(shè)。
第三條值班室主體結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu),乙方在建設(shè)過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設(shè)質(zhì)量要求,所有材料的使用、材料架構(gòu)符合行業(yè)通常慣例,同時,乙方建設(shè)行為嚴格落實建設(shè)民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。
第四條值班室所有鋪設(shè)瓷磚之處,應(yīng)達到平整等美觀性要求。該類工程的質(zhì)量保質(zhì)期為________年,該期間內(nèi)脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時,乙方須無償負責(zé)將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失,乙方應(yīng)予以賠償。乙方若不及時返工,甲方可以扣除乙方的質(zhì)量保證金。
第五條墻面的平整度須達到行業(yè)標準和積極性行業(yè)慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設(shè)須符合安全、方便的要求,如電話、網(wǎng)線及電路線等應(yīng)分開走管,電路線應(yīng)與電視線等保持一定技術(shù)性距離。
第六條需要使用混凝土的工程中,混凝土應(yīng)機器攪拌;頂層鋪設(shè)保溫層、澆注現(xiàn)澆,同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。
第七條值班室施工建設(shè)費的支付:完成工程建設(shè),甲方預(yù)扣工程總費用的______%作為質(zhì)量保證金外一次性支付工程款,________年后乙方施工達到本合同各項條款時,甲方將質(zhì)保金全部支付乙方。
第八條甲方的權(quán)利與義務(wù):
1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現(xiàn)場監(jiān)督,對不當行為可以制止。
2.在不影響乙方工期的情況下,甲方可以變更施工圖紙。
3.甲方負責(zé)為乙方協(xié)調(diào)水電,但相關(guān)費用由乙方負擔。
4.工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。
第九條乙方的權(quán)利與義務(wù):
1.乙方各建設(shè)行為及建設(shè)用料均符合相關(guān)行業(yè)標準及積極性行業(yè)慣例并保證誠信;若工程質(zhì)量不符合本協(xié)議要求或相關(guān)行業(yè)標準,乙方應(yīng)無償返工且應(yīng)承擔由此給甲方帶來的損失。
2.乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下按時完成建設(shè)任務(wù);逾期須承擔______元的違約金并應(yīng)承擔甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設(shè)轉(zhuǎn)包。
3.乙方自備符合行業(yè)要求的施工工具及相關(guān)房屋建設(shè)工程所需器械,同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質(zhì)的相應(yīng)技術(shù)人員。
4.乙方自負己方人員及相應(yīng)物品的安全責(zé)任,乙方人員出現(xiàn)的意外、傷亡等人身損害以及財產(chǎn)損失自負其責(zé),甲方對此不負責(zé)任。
5.乙方因施工不當或未盡相應(yīng)注意義務(wù)給他人人身或財產(chǎn)帶來損害時,應(yīng)負相應(yīng)損害賠償責(zé)任,甲方對此不承擔責(zé)任。
6.乙方對甲方提出的不符合安全標準或客觀上無法實現(xiàn)的施工要求有權(quán)拒絕。
第十條甲方逾期支付施工費用時,應(yīng)向乙方支付______元的滯納金;乙方建設(shè)中違反本合同約定條款或建設(shè)工程不符合行業(yè)標準及積極性行業(yè)慣例時,應(yīng)承擔______元的違約金,并應(yīng)承擔相應(yīng)損害賠償責(zé)任。
第十一條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
甲方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十七
承包人:
發(fā)包人 :
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:建筑面積: m2,建筑高度 m或
跨度 m,結(jié)構(gòu)類型: ,
層數(shù) ,其它
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款金額 (大寫): 元 (人民幣)¥: 元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇一
乙方:__________
本履約保證金由合同雙方于__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù),依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 鑒于甲方與乙方于簽署了施工合同,乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下,為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實履行,愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證范圍為乙方未按建設(shè)工程施工合同約定履行義務(wù),包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關(guān)約定應(yīng)向甲方支付的違約金或賠償?shù)膿p失。
第三條 保證金額
乙方應(yīng)當按照中標合同總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金占用費。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關(guān)約定應(yīng)向甲方支付的違約金或損失賠償金額。
第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設(shè)工程竣工驗收合格后日內(nèi)。保證期后甲方根據(jù)乙方的合同履行情況,按照合同相關(guān)約定退還保證金給乙方。
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
時間:__________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇二
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自愿,并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上,甲、乙雙方協(xié)議合資建房,達成如下協(xié)議條款:
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現(xiàn)與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi),乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費用,由甲、乙雙方各自負責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責(zé)。
八、本協(xié)議生效后,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行,違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
時間:
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇三
建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質(zhì)量標準
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認。
3.負責(zé)組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負責(zé)組織驗收工作,負責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)
乙方負責(zé):
1.按協(xié)議分工負責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條:違約責(zé)任及獎勵條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇四
甲方:乙方:根據(jù)《民法典》和《公路建設(shè)施工承包合同條例》及公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合村道公路建設(shè)工程的具體情況,甲、乙雙方就該合同段公路工程,在平等互利協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱:鎮(zhèn)村村級道路
2、工程地點:____縣鎮(zhèn)村水泥路面途經(jīng)該村
五、
六、
七、九社,終點為鄰遂路路口到加工房止。
二、工程承包范圍及內(nèi)容該段工程為水泥路面,要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準,混泥土標號為c30,水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度4.5米,需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處,要求管洞長7米,口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行,要有直線距離;劉代銀屋后需降坡度一米,寬度6米,長30米,土方用來填梁瓊?cè)菸莺蠛蛷執(zhí)锟蔡?張傲田和唐兩邊做堡坎,路基寬以現(xiàn)有的實際路面為準,做堡坎的材料用塊石。
三、承包方式本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造價根據(jù)工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫: 元)
五、工程施工工期本合同施工工期為 天,(雨天除外),________年____月____日開工,于________年____月____日竣工。
六、甲、乙雙方的權(quán)利,義務(wù)
1、甲方的主要權(quán)力、義務(wù)。
(1)甲方的主要權(quán)利乙方派出代表在施工時對材料和路面質(zhì)量進行監(jiān)督。
(2)甲方的主要義務(wù)嚴格按照施工規(guī)范進行施工,保證工程質(zhì)量。在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)材料不足或者路面沒有達到標準,應(yīng)及時提出。
2、乙方的主要權(quán)力、義務(wù)
(1)乙方的主要權(quán)利。有權(quán)自行采購所需材料及施工人員的調(diào)度。
(2)乙方的主要義務(wù)甲方接到乙方驗收申請后,在短時間內(nèi)組織有關(guān)人員進行驗收。按照雙方協(xié)商的要求負責(zé)組織施工人員對該村路面的施工。
(3)制定安全技術(shù)措施,在施工時出現(xiàn)的任何安全事故甲方概不負責(zé)。
七、違約責(zé)任本合同簽字蓋章后生效,雙方都要認真履行合同條款,如一方有違約行為,則按合同約定的條款執(zhí)行(違約方賠償對方總造價 %的違約金),并按照《民法典》的有關(guān)條款追究違約方的責(zé)任。
八、附則
1、本合同一式三份,合同雙方各執(zhí)一份,鄉(xiāng)鎮(zhèn)存檔一份。
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效,結(jié)清工程款后,合同自行終止,本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。甲 方:乙 方:社員代表簽字:________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇五
發(fā) 包 方: 某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
承 包 方: 某有限責(zé)任公司
工程地點:
工程內(nèi)容:某住宅小區(qū)15#樓外墻外保溫分項工程
承包方式: 包工包料
質(zhì)量等級(合格): 合格
工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整
外墻保溫工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包人(全稱):某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(甲方)
承包人(全稱):某有限責(zé)任公司(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業(yè)分包工程施工事項協(xié)商一致,訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 某住宅小區(qū)
1.2 工程地址: 民族東路北段
1.3 工程內(nèi)容: 某住宅小區(qū) 15#樓外墻外保溫
二、工程承包范圍及方式
2、1工程做法:瓷磚面層采用jy附有錨栓系統(tǒng)(詳圖集第四頁),20米以上部位采用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,
2.2 承包范圍: 施工圖范圍內(nèi)外墻的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外墻大墻面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結(jié)砂漿粘結(jié)18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(tǒng)(詳圖集第四頁)施工。
②二層以上涂料飾面部分:采用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少于四個。
③ 凸窗上及空調(diào)板下面、與室內(nèi)相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側(cè)口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼網(wǎng)格布。(與室內(nèi)直接接觸部分采用聚苯板保溫)。
④陽臺欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內(nèi)相連的外墻部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼網(wǎng)格布。(與室內(nèi)直接接觸部分采用聚苯板保溫)
⑤ 二層和復(fù)式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線采用聚苯板線條。
⑥ 原圖紙中的窗間墻部位鋸齒聚苯板線條取消。
⑦ 以上根據(jù)圖紙設(shè)計確定的施工內(nèi)容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。
⑧ 原圖紙中分格縫取消。
2.3承包方式: 乙方包工包料。
2.4進場材料:乙方應(yīng)及時遞交有關(guān)材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建筑材料如乙方中途更換材料,發(fā)包人有權(quán)要求承包人二天內(nèi)無條件退出施工現(xiàn)場,同時扣除剩余尾款。
第三條 合同工期
3.1 甲方于 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外墻施工作業(yè)面。
3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。
3.2 竣工日期: 10月26日之前。
第四條 工程質(zhì)量
4.1 工程質(zhì)量標準: 合格
第五條 合同價款
5.1 合同單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內(nèi)容見2.2。
5.2 合同總價款:保溫工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外墻大墻面 部位保溫層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用
5.3 價款調(diào)整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調(diào)整工程價款。
第六條 付款方式及結(jié)算
6.1付款方式及期限:開工后三天內(nèi)乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現(xiàn)場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成后付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成后付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工
驗收合格一個月內(nèi),付至單棟樓結(jié)算款的95%;余5%質(zhì)保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質(zhì)量問題,一次性付清。
6.2 計算原則: 對于所有施工內(nèi)容均按展開面積進行結(jié)算。
第七條 發(fā)包人責(zé)任
7.1 發(fā)包人根據(jù)合同要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發(fā)包人承擔。
7.2 發(fā)包人以單棟樓施工前2日,負責(zé)接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。
7.3 發(fā)包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外墻保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。
7.4發(fā)包人負責(zé)審核并批準乙方的施工圖設(shè)計、施工組織方案、隨時監(jiān)督檢查乙方施工進度的質(zhì)量,組織對工程的竣工驗收,并按合同規(guī)定辦理有關(guān)結(jié)算。
7.5發(fā)包人負責(zé)協(xié)調(diào)承包人與其它分包商的配合等工作。
第八條 承包人責(zé)任
8.1承包人應(yīng)根據(jù)發(fā)包人提出要求和有關(guān)技術(shù)說明,進行外墻保溫工程施工,承包人應(yīng)及時提供和保證相關(guān)材料、人員、機具的供應(yīng)和到位,并在進場后三日內(nèi)向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。
8.2 承包人應(yīng)按照國家和北京市現(xiàn)行及企業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程進行外墻保溫施工。承包人派駐工地項目經(jīng)理.承包人必須建立完善的質(zhì)量及安全管理體系.配備相關(guān)人員進行質(zhì)量安全管理.
8.3 承包人應(yīng)在開工前遞交有關(guān)材料樣品及檢驗報告及關(guān)鍵材料的二檢報告。
8.4承包人應(yīng)服從甲方、總包、監(jiān)理單位的指令、安排、檢驗及各規(guī)章制度。違反國家及地方或工地有關(guān)質(zhì)量、安全、文明施工的有關(guān)規(guī)定。甲方和監(jiān)理可做出每次500-__元的罰款。
8.5承包人嚴格遵守施工現(xiàn)場管理規(guī)定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪
音、環(huán)境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料凈、場清,保證施工現(xiàn)場整潔有序,創(chuàng)包頭市安全文明工地。
8.6承包人負責(zé)施工全過程的質(zhì)量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛(wèi)消防管理、現(xiàn)場管理、料具管理、環(huán)境保護管理、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生管理等方面達到承包人要求。
8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,并在交用前,承擔成品保護作用。
8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發(fā)包人指定地點,由發(fā)包人統(tǒng)一運至場外。
8.9 承包人向發(fā)包人提供廠家營業(yè)法人執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設(shè)計(內(nèi)容包括技術(shù)、質(zhì)量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。
8.10承包人負責(zé)二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐堿網(wǎng)格布)。
8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現(xiàn)場的施工人員的安全生產(chǎn)和各種人身安全事故承擔全部責(zé)任。
8、12承包方負責(zé)將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢后進行施工。
8.13承包人所施工的外墻保溫工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應(yīng)少于25年。并承擔在此期間因承包人施工質(zhì)量問題所應(yīng)起人身傷亡事故所造成的一切經(jīng)濟損失
第九條 工期順延
9.1 發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前2天,不能交承包方外墻保溫施工作業(yè)條件,施工用水或電源未按規(guī)定接通,影響承包方進場施工時;
9.2 在施工中因停水、停電連續(xù)影響8小時以上時。
9.3 未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工進度時。
9.4 因遇不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風(fēng)、水災(zāi)、自然原因發(fā)生的火災(zāi)、地震等)而影響工程進度時。
9.5各工種交差作業(yè)時對外墻保溫破壞而進行有償修復(fù)時。與保溫作業(yè)面交接的其他工種操作影響保溫收口時,工期相應(yīng)延長。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)乙方在施工過程中違反甲方或監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定、質(zhì)量、文明施工及安全,違反操作規(guī)程,甲方可視具體情況給予處罰。
10.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后七日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料;
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全,嚴把火災(zāi)關(guān),如引起火災(zāi)全部損失由乙方承擔并罰款2~5萬元;
10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。
第十一條 違約責(zé)任
11.1一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔。
11.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當及時通知另一方,并由責(zé)任方承擔因合同解除而造成的損失。
11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款,每延誤一日,應(yīng)當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。
11.4由于乙方責(zé)任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權(quán)隨時安排其他專業(yè)公司進駐現(xiàn)場進行施工,所發(fā)生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內(nèi)全部清理退場)。
對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔違約責(zé)任,相應(yīng)順延工期。
11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求,或發(fā)生其它使合同無法履行的行為,乙方按協(xié)議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
第十二條 合同糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調(diào)解
2、調(diào)解不成,依法向包頭市人民法院起訴。
第十三條 本合同簽訂后,承、發(fā)包雙方如需要提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
本合同一式四份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,合同自雙方簽字之日起生效,結(jié)清工程款后終止。
第十四條 補充條款:
本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)
發(fā)包方 (章) 承包方 (章
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇六
甲方:__________(發(fā)包方)
乙方:__________(承包方)
遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同,本合同的依據(jù)為華榮建設(shè)集團有限公司與科教城所簽的合同,大合同中的條款適用本合同。
包方施工,為了使本工程保證質(zhì)量、保證工期、保證安全,經(jīng)雙方協(xié)商如下:
一、工程概況
1.工程名稱及面積:________小區(qū)14#樓水電、消防安裝, ____萬平米
2.承包內(nèi)容:____________
3.承包方式:____________
4.質(zhì)量等級:____________
二、合同價
工程總造價 金額(大寫): 約________萬元.
水電、消防總造價 金額(大寫): 約________萬元. 本工程的付款依據(jù)為以上合同價為基準。
三、發(fā)包方工作責(zé)職
1.依據(jù)上級有關(guān)部門規(guī)定,對承包方在施工技術(shù)質(zhì)量安全等工作中 行監(jiān)督與指導(dǎo)。
2.按合同規(guī)定及建設(shè)單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。
四、承包方工作責(zé)職
1.在發(fā)包方及有關(guān)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下全權(quán)負責(zé)本工程水電的安裝。
2.工程質(zhì)量:承包方對工程質(zhì)量管理實行全面負責(zé)制,自覺接受各職能部門的檢查監(jiān)督指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題及時整改達標,確保工程的質(zhì)量等級。
3.工程安全:在施工過程中執(zhí)行上級的有關(guān)規(guī)定,認真管理好施工人員,確保不造成任何事故,承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責(zé),與發(fā)包方無涉,若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責(zé)任方承擔賠償責(zé)任。
五、結(jié)賬方式
由承包方與大甲方結(jié)賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分后的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交后的總額乙方上交給發(fā)包方____%的管理費,甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費,在投標和施工時發(fā)生的必須要攤派的費用則由發(fā)包方提供票據(jù)或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,發(fā)包方除此以外概不收取承包方任何費用,若工程以____%為基準多下浮一個點發(fā)包方的管理費則少收一個點。
六、付款方式
按大合同建設(shè)單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款,沒按進度付款的,在穿線前必須補上,若因此而影響工程進度則與乙方無關(guān)。
有其他事由和爭議均協(xié)商解決或提請有權(quán)部門協(xié)調(diào)解決。
此協(xié)議共兩頁一式兩份,發(fā)包、承包雙方各執(zhí)一份,簽字后具法律效應(yīng)。任何一方違約或解除合同都得負法律責(zé)任。
甲方(簽字)________乙方(簽字)________
_______年____月____日_______年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇七
合同編號:________
工程名稱:__________
工程編號:__________
工程類別:__________
發(fā)包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間:______________
簽訂地點:______________
根據(jù)我國現(xiàn)行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:____________
二、工程地點:____________
三、資金來源:____________
四、承包范圍、工程內(nèi)容:
1、承包范圍:___________
2、工程內(nèi)容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它:______________
五、合同價款
1、合同總價款:__________萬元。
2、合同價款的計價依據(jù)
(1)____年以________文頒發(fā)的預(yù)算定額(統(tǒng)一基價);
(2)____年以________文頒發(fā)的費用標準;
(3)____年以________文批復(fù)的人工費單價;
(4)____年以________地區(qū)預(yù)算價格;
(5)其它:_____________
第二條雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設(shè)計內(nèi)規(guī)定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現(xiàn)場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),并提供有關(guān)隱蔽障礙物資料。
2、辦理建筑許可證及應(yīng)由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現(xiàn)場的水源、電源、通訊線路、運輸?shù)缆?、平整場?滿足施工用水、用電量的需要。負責(zé)場外運輸?shù)缆返木S修,安排好現(xiàn)場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委托乙方承擔。)
4、協(xié)調(diào)地方工農(nóng)關(guān)系,改善施工環(huán)境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、合同簽訂后__天內(nèi)提供完整的建筑安裝設(shè)計說明書及施工圖一式__份;施工技術(shù)資料(包括工程水文地質(zhì)資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內(nèi)提交水準點和坐標控制點,并進行現(xiàn)場校驗。
6、組織乙方、設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審后__天內(nèi)分送有關(guān)單位。
7、向經(jīng)辦銀行提交撥款依據(jù),按時辦理撥款和結(jié)算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責(zé)組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責(zé)組織工程的竣工驗收,按照國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結(jié)算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質(zhì)量、合同履行情況進行監(jiān)督檢查,負責(zé)簽證和受理各項報表及協(xié)商其它有關(guān)事宜,及時解決應(yīng)由甲方解決的問題。
實行監(jiān)理的工程,甲方委托總監(jiān)理工程師代行甲方的職責(zé)。甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應(yīng)提前7天通知乙方,后任繼續(xù)前任在合同中約定的權(quán)利義務(wù)。
二、乙方責(zé)任
1、負責(zé)施工區(qū)域內(nèi)的臨時道路、臨時設(shè)施、鑿井設(shè)施、水電管路的敷設(shè)、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設(shè)計(或施工方案),做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環(huán)?!币?,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業(yè)計劃,材料設(shè)備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃),月份施工統(tǒng)計報表,工程事故報告等。
5、工程竣工后,及時清理現(xiàn)場,做到工完場清。在規(guī)定的時間內(nèi)提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續(xù)和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構(gòu)筑物和安裝的設(shè)備,在雙方約定的移交日期應(yīng)負責(zé)保管。
7、利用永久建筑和設(shè)備建井時,負責(zé)建筑物和設(shè)備的維修和保養(yǎng),保證礦井移交時的建筑安裝工程質(zhì)量。凡利用永久建筑和設(shè)備所發(fā)生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表,負責(zé)施工現(xiàn)場的管理及與甲方的聯(lián)系工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日歷天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應(yīng)不齊全不及時,供應(yīng)的材料、設(shè)備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關(guān)系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經(jīng)甲方簽證后,工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責(zé)任造成的工程質(zhì)量返工、事故處理等導(dǎo)致延誤工期時,工期不予順延。
四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質(zhì)量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受甲方代表和工程監(jiān)理人員的監(jiān)督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質(zhì)量等級(見附表3)工程質(zhì)量標準按照國家或行業(yè)的工程質(zhì)量標準檢驗。
三、甲方要求的“創(chuàng)優(yōu)”工程,工程竣工后,經(jīng)質(zhì)量驗收達到優(yōu)質(zhì)工程,甲方應(yīng)按工程造價的__%支付優(yōu)質(zhì)工程增加費(最高不超過該工程原預(yù)算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定
1、主要材料、設(shè)備、成品、半成品(包括由甲方供應(yīng)的)必須按有關(guān)規(guī)定進行抽驗復(fù)驗,對材料改變或代用,必須經(jīng)原設(shè)計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方及監(jiān)理工程師和工程質(zhì)量監(jiān)督站。重大質(zhì)量事故處理方案,應(yīng)經(jīng)上級主管部門、設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、甲方等單位共同研究,并經(jīng)甲方和設(shè)計單位簽證后實施。由此而發(fā)生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關(guān)單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格后各方在驗收證書上簽字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質(zhì)量。乙方應(yīng)在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監(jiān)理單位參加檢驗,雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應(yīng)予承認。工程隱蔽后若甲方提出復(fù)驗,乙方應(yīng)予同意,復(fù)驗合格,工期相應(yīng)順延,其費用應(yīng)由甲方負擔;復(fù)驗不合格,費用應(yīng)由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復(fù)驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預(yù)計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關(guān)圖紙、資料,由甲方組織有關(guān)單位在__天內(nèi)驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上簽字,進行單位工程質(zhì)量評級并認證。如驗收不合格,應(yīng)分清責(zé)任,限期整改,直至達到合格標準,所發(fā)生費用及工期由責(zé)任方負責(zé)。
4、竣工驗收后,乙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的保修辦法,負責(zé)保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)、驗收和價差處理
一、由甲方供應(yīng)以下材料、設(shè)備的實物數(shù)量(詳見附表2)
二、除甲方供應(yīng)以外的其他材料、設(shè)備由乙方采購。
三、任何一方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)按合同規(guī)定按時、按質(zhì)、按量供應(yīng),必須附有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量檢驗證書才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復(fù)驗的,應(yīng)允許復(fù)驗。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復(fù)驗費由要求復(fù)驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的,不得應(yīng)用于工程建設(shè)中,且應(yīng)按指定時間遠離施工現(xiàn)場,其復(fù)驗費用由材料、設(shè)備供應(yīng)方承擔。
四、因材料質(zhì)量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應(yīng)方負責(zé)。
五、根據(jù)工程需要,經(jīng)甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。
六、因材料設(shè)備供應(yīng)不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責(zé)任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設(shè)建筑安裝工程造價價差調(diào)整辦法》中有關(guān)規(guī)定計算。
第六條工程價款的支付與結(jié)算
工程價款的支付和結(jié)算,應(yīng)根據(jù)國家制定的基本建設(shè)工程價款結(jié)算有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
一、本合同簽訂后____日內(nèi),甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設(shè)施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價款的____%時,按規(guī)定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調(diào)整后合同總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,等保修期滿工程質(zhì)量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結(jié)清。
四、工程價款的結(jié)算依據(jù),除工程計價依據(jù)外,還應(yīng)有:
1、施工組織設(shè)計或方案;
2、設(shè)計變更文件;
3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷涌水量實測資料及地質(zhì)條件變化的實測資料;
5、價差調(diào)整資料;
6、其它有關(guān)工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關(guān)主管部門省(自治區(qū)、直轄市)人民政府或授權(quán)部門規(guī)定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設(shè)備價格等調(diào)整時,應(yīng)相應(yīng)對合同價款進行調(diào)整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應(yīng)向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應(yīng)由甲方承擔。
八、本合同價款的結(jié)算方式為:_____________.
九、乙方在全部工程竣工后____日內(nèi),將竣工結(jié)算文件送交甲方和經(jīng)辦銀行審查,乙方應(yīng)負責(zé)對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內(nèi)審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設(shè)計變更
一、甲方提供的設(shè)計圖約、說明書和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據(jù),甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或不合理之處,雙方應(yīng)及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設(shè)計,乙方按修改或變更的設(shè)計進行施工。由于設(shè)計修改或變更而發(fā)生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷,材料構(gòu)件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,并調(diào)整合同價款,工期也做相應(yīng)調(diào)整。
三、乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標準的前提下,提出修改設(shè)計、修改工藝的合理化建議,經(jīng)設(shè)計或有關(guān)技術(shù)部門審查,甲方同意后采用并實施,其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
四、甲方如需修改或變更設(shè)計,必須由原設(shè)計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,在取得投資落實證明、技術(shù)資料設(shè)計圖紙齊全時,乙方才予實施。
五、施工中如發(fā)現(xiàn)地下埋藏的古跡、文物等障礙物,乙方應(yīng)立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關(guān)處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責(zé),并相應(yīng)調(diào)整工期。
第八條工程監(jiān)理
在實行工程監(jiān)理的建設(shè)項目中,要認真執(zhí)行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發(fā)布的《煤炭工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》,甲方應(yīng)向乙方正式通告監(jiān)理單位及總監(jiān)名單、監(jiān)理職責(zé)、監(jiān)理范圍。監(jiān)理單位要向乙方通告監(jiān)理工程師名單及從事專業(yè)。乙方要配合監(jiān)理單位對建設(shè)項目進行監(jiān)督管理。甲方、乙方及監(jiān)理單位應(yīng)建立有效的溝通渠道,按照規(guī)定的方式交換信息。
第九條違約責(zé)任
乙方違約責(zé)任
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責(zé)修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、由于乙方責(zé)任造成工程不能按合同規(guī)定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知后____日內(nèi)進行修理,否則,甲方有權(quán)另請施工單位進行修理,因此而發(fā)生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責(zé)任
一、未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工,應(yīng)采取措施彌補或減少損失,并應(yīng)賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由甲方承擔責(zé)任。
第十條糾紛解決辦法
本合同履行中發(fā)生爭議,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成可申請煤炭部主管部門進行調(diào)解。協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應(yīng)按煤礦安全法規(guī)及有關(guān)規(guī)定做到安全施工,承擔由于自身安全措施不力造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)按規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。非乙方責(zé)任造成的傷亡事故,由責(zé)任方承擔責(zé)任和有關(guān)費用。
第十二條附則
一、本合同一式__份(包括附件),甲乙方雙方各執(zhí)正本一份,副本由甲方報送經(jīng)辦銀行、當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)、煤炭部地區(qū)工程造價管理站、質(zhì)量監(jiān)督站、監(jiān)理單位和建設(shè)主管部門備案。按規(guī)定必須辦理監(jiān)(公)證的合同,送工程所在地工商、公證部門辦理監(jiān)(公)證手續(xù)。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,如需修改補充的,雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
單位地址:________________單位地址:________________
法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
電話:________________電話:________________
電掛:________________電掛:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
日期:________________日期:________________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇八
甲方:__________負責(zé)人:__________
乙方:__________負責(zé)人:__________
依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、?工程概況及承包方式
1、?工程名稱:網(wǎng)吧室內(nèi)裝修工程。
2、?工程地點:中心小學(xué)附近
3、?工程承包方式:包工包料
4、?工程概況:建筑面積1700.00平方米。
二、?工程裝修內(nèi)容室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、?工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為:x元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、?工程期限工程開工日期:________年____月____日工程竣工日期:________年____月____日
五、?質(zhì)量要求按國家建設(shè)部行業(yè)標準g73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、?付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責(zé)任
1、?甲方:負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明;施工場地要平整。
2、?乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、?工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、?本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(?如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、?工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、?如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、?其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、?合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方:__________乙方:__________
日期:______________日期:__________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇九
發(fā)包方(甲方): 承包方 (乙方) :根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》等相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并信守下列條款,共同嚴格執(zhí)行。
第一條 工程名稱:中和設(shè)備基礎(chǔ)工程
第二條 工程地點:____區(qū)羅漢街工業(yè)園
第三條 工程內(nèi)容:以甲方提供的施工圖紙及現(xiàn)場確認簽單為準。
第四條 工程造價:設(shè)備基礎(chǔ)按照 元3砼(按實際工程量結(jié)算)。
第五條 承包方式:包工包料。
第六條 工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。
第七條 工程質(zhì)量:按施工驗收規(guī)范、建筑工程質(zhì)量檢評標準施工及驗收,本工程質(zhì)量等級為合格。
第八條 結(jié)算方式:以實際的工程量為結(jié)算依據(jù),按月進度計算。
第九條 工程類別及企業(yè)等級:按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十條 甲方權(quán)利:派駐工地全權(quán)代表,負責(zé)與乙方工地代表進行工作聯(lián)系。并對設(shè) 計、 施工技術(shù)、經(jīng)濟等事宜辦理相應(yīng)手續(xù)。
第十一條 乙方權(quán)利:
1、按承包工程設(shè)計圖紙或甲方具體技術(shù)、使用要求組織施工。
2、乙方確保工程質(zhì)量和工期,不偷工減料,如發(fā)現(xiàn)偷工減料行為,甲方有權(quán)不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中發(fā)生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。
第十二條 竣工驗收與結(jié)算:
一、工程竣工后甲方按國家有關(guān)施工規(guī)范、質(zhì)量檢評標準、設(shè)計圖紙和甲方具體技術(shù)、使用要求及實完工程量進行驗收。
二、驗收合格后____日內(nèi)辦理竣工驗收及結(jié)算手續(xù)。
第十三條 付款方式:自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之后支付剩余45%的工程款。預(yù)留總價款的5%作為質(zhì)保金,于工程完工________年后在未出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下,予以支付。
第十四條 保修:按現(xiàn)行建筑工程保修辦法執(zhí)行??⒐を炇諘r乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。
第十五條 違約與仲裁:
一、合同在履行中如有爭議雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,提請____區(qū)經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁。
二、確因乙方責(zé)任造成的工程質(zhì)量不合格所引起的返修造成的經(jīng)濟損失,由乙方自負。
第十六條 附則:
一、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
二、合同有效期限:本合同經(jīng)雙方簽章后生效,至工程竣工驗收結(jié)清尾款后失效。
第十七條 其它:甲方: 乙方:電話: 電話:簽約時間:________年月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協(xié)議:
1、施工內(nèi)容
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_023高中華燈,安裝數(shù)量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè);和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_013中華燈,安裝數(shù)量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè)。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標準及驗收標準
工程質(zhì)量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責(zé))。
按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式
協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%,剩余的3%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后,提供相應(yīng)的收款收據(jù)。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十一
甲方(委托方):______________乙方(施工方):______________簽約時間:____________________簽約地點:____________________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的 原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu):_____室_____廳_____結(jié)構(gòu),建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設(shè)計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務(wù)甲方工作
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前_____天,向乙方進行現(xiàn)場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記 手續(xù)和其他事項。乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的`損失由乙方負責(zé)
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十二
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十三
建設(shè)單位(甲方):_____________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
安裝承包單位(乙方):_________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時保質(zhì)保量地完成工程任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條?總則
一、工程名稱:
二、國家有關(guān)單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執(zhí)照、計劃任務(wù)書,初步設(shè)計、總概算等文件號。
三、工程編號:
四、工程地點:
五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
六、工程造價:本合同全部工程施工圖預(yù)算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條?在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應(yīng)及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條?施工準備
一、甲方在開工前應(yīng)辦妥征地拆遷;申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地,搭建大型臨時設(shè)施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?;?yīng)于____年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙____份;組織設(shè)計、施工單位進行工程設(shè)計交底。
二、乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙,參與設(shè)計交底;編好施工圖預(yù)算;負責(zé)編制施工組織設(shè)計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準備。
第四條?物資供應(yīng)
一、本合同全部所需材料按下列第(?)項供應(yīng)方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責(zé)采購供應(yīng);
2.統(tǒng)配部管材料由乙方負責(zé)辦理申請、訂貨、調(diào)劑使用;特殊材料及統(tǒng)配部管的機電產(chǎn)品由甲方負責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責(zé)采購供應(yīng)
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點;
4.……
二、成套設(shè)備和非標準設(shè)備,由甲方負責(zé)辦理申請、訂貨及加工,引進成套設(shè)備在交付乙方前,甲方應(yīng)負責(zé)商品檢驗(在施工現(xiàn)場加工的非標準設(shè)備,甲方可委托有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應(yīng)部門的規(guī)格品種或材質(zhì)不能滿足工程所需要求,必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時,應(yīng)事先取得原設(shè)計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關(guān)手續(xù)后實行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,由負責(zé)供應(yīng)方負擔。
四、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進入施工現(xiàn)場時必須驗證,如無證明,須經(jīng)試驗合格方準使用,其試驗費應(yīng)由負責(zé)供應(yīng)方負擔。
五、由甲方負責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條?工程款結(jié)算
一、本合同全部工程造價的結(jié)算方式,按下列第(?)項辦理:
1.以施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進行結(jié)算;
2.按施工圖預(yù)算加系數(shù)包干確定包干造價,包干范圍以外的費用,另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價;
3.按標準施工圖單方造價包干,包干范圍以外的費用另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價;
4.包工不包料工程,按包工預(yù)算定額或人工費包干辦法結(jié)算。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應(yīng)審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計月(季)報表,并據(jù)此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預(yù)留工程總造價的____%的尾款,待工程竣工驗收后全部付清(基本建設(shè)投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門的規(guī)定辦理)。不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
第六條?施工與設(shè)計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準,以及設(shè)計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運,勞動力、機械調(diào)遷等損失,應(yīng)由甲方負擔:
1.施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應(yīng)以書面通知甲方,由甲方在七天內(nèi)與原設(shè)計單位商定提出修改或變更設(shè)計文件,經(jīng)甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方準繼續(xù)施工;
2.施工中如遇設(shè)計變更后超出原設(shè)計標準或規(guī)模時,須經(jīng)原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關(guān)手續(xù)后方可施工。在設(shè)計變更尚未批準前,任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與設(shè)計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,并應(yīng)作好記錄,甲方應(yīng)予承認。如甲方以后提出檢查時,檢查結(jié)果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責(zé),符合要求者,其檢查費用由甲方負責(zé)。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應(yīng)由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應(yīng)辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第七條?竣工驗收、結(jié)算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日,應(yīng)將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方負擔,并償付逾期違約金,違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經(jīng)檢驗合格,從驗收之日起____天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應(yīng)辦理中間驗收手續(xù),作為竣工工程驗收之依據(jù)
四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應(yīng)議定修補措施和期限,由乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成,完成后經(jīng)驗收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可作減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應(yīng)向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關(guān)手續(xù)和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應(yīng)盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設(shè)計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內(nèi),應(yīng)將竣工工程結(jié)算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結(jié)算件后應(yīng)在____天內(nèi)審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結(jié)算,建設(shè)銀行據(jù)此撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質(zhì)量負責(zé)保修一年,采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間,確因施工責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,應(yīng)由乙方負責(zé)修理,并負擔全部修理費用。
第八條?獎勵、懲罰與_____
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下提出修改設(shè)計的合理化建議,經(jīng)甲方和原設(shè)計單位同意方可施工,由此而節(jié)約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設(shè)計單位。
二、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應(yīng)按該項工程的預(yù)算造價(包工不包料工程按預(yù)算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應(yīng)從全局出發(fā),不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設(shè)銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟糾紛,應(yīng)本著實事求是的原則,協(xié)商解決,如雙方協(xié)商不能解決時,可選擇以下第(?)項方式處理:
(1)申請_____________委員會_____;
(2)向________人民法院起訴。
第九條?工程負責(zé)人和工傷事故
一、甲方派________為駐現(xiàn)場負責(zé)人,乙方派________為現(xiàn)場施工負責(zé)人,共同履行本合同的各項規(guī)定,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續(xù)及其他事宜。
二、乙方有責(zé)任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責(zé),乙方不得因此影響工程進度。
第十條?合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執(zhí)一份;副本一式____份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關(guān)和建設(shè)銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效。
第十一條?附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書,在簽訂本合同后,可作為本合同附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準。
第十二條?合同附件(均略)
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預(yù)算表
四、甲方負責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表
五、國家或省、自治區(qū)、市政政府等有關(guān)單位對工程的批準投資計劃、計劃任務(wù)書等____份文件。
第十三條?其他條款___________________________________________________________
建設(shè)單位(甲方):_____________
代表人:_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位(乙方):_________
代表人:_______________________
__________年________月_______
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十四
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、 工程范圍及內(nèi)容:
1、 乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;
2、 該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;
3、 由于本地塊地質(zhì)原因,乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進行處理,以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;
4、 該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、 工程質(zhì)量:
1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達到驗收標準;
2、 乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工;
3、 乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、 工期:嚴格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、 工程價款及支付:
1、工程價款:a: 本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元
(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發(fā)生量為準;工程價款為
3.6萬元左右;b: 本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度
1.7),單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為
2.4萬元左右;c:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍墻(高度2),單價為120元 ,暫定總長100 ,工程造價為
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關(guān)的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責(zé)任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復(fù)的責(zé)任,其經(jīng)濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產(chǎn)品應(yīng)照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;
2、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、為加強現(xiàn)場管理,其施工負責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;
2、乙方應(yīng)加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定,自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場安全文明施工的各項規(guī)定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生,維護好現(xiàn)場文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;
4、乙方應(yīng)嚴格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結(jié)束后自行廢除。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十五
常用版_____合同
甲方(委托方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,雙方協(xié)商一致達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)依法核準登記的企業(yè)或個體工商戶。
2、裝飾施工地點:_______縣(市、區(qū))______路(小區(qū))____幢____號(單元)____室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____室______廳______結(jié)構(gòu),建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見《工程施工報價單》(附件
一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設(shè)計。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費_____元,材料費______元,設(shè)計費 ______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內(nèi),甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務(wù)
(
一)甲方工作
1、甲方在開工前,應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應(yīng)在開工前,向乙方進行現(xiàn)場交底。_________空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備,并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4、指派_______為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(
二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的`各項事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準,不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責(zé)任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
6、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、設(shè)備表》(附件
二)。
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料:詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
五、安全生產(chǎn)和防火要求
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
七、材料供應(yīng)
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
九、質(zhì)量標準
雙方約定本工程質(zhì)量按下列標準執(zhí)行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以鑒定,經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,鑒定過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé),經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標準,鑒定過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________,乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后,辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛(wèi)生間等保修期為________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報價單
附件
2、甲方提供的材料、設(shè)備明細表
附件
3、乙方提供的材料、設(shè)備明細表
附件
4、工程項目更單
附件
5、工程質(zhì)量驗收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業(yè)務(wù)通知單
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號:______________ 法定代表人(或委托代理人):_____
聯(lián)系電話:______________ 營業(yè)執(zhí)照號碼:___________________
聯(lián)系電話:______________
附件
一:工程施工報價單
序號 項目 單位
單價
數(shù)量
合計金額
工藝做法、用料說明
甲方代表(簽字蓋章):_______
乙方代表(簽字蓋章):_______
________年____月____日
附件
二:甲方提供的材料、設(shè)備明細表
序號 材料或設(shè)備
名稱 品牌 規(guī)格
型號 質(zhì)量
等級 單位 數(shù)量 單價 供應(yīng)時間 送達地點
乙方驗收意見
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
附件
三:乙方提供的材料、設(shè)備明細表
序號 裝飾內(nèi)容 材料
規(guī)格型號 品牌 等級 數(shù)量 單位 單價 合價
甲方驗收意見
甲方代表:_________
乙方代表:_________
________年____月____日
附件
四:工程項目變更單
變更內(nèi)容 原價格 新價格 增減金額(、-)
詳細說明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項工程金額 (增―減)金額 結(jié)算應(yīng)付金額
元 元 元 元
甲方代表:___________
乙方代表:___________
________年____月____日
附件
五:工程質(zhì)量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結(jié)果(合格、不合格、補驗) 甲方簽名
整體
工程
驗收
意見
甲方代表:____________
乙方代表:____________
注:分項檢驗評分:合格打“√”,不合格打“;”,補驗合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六:工程保修單
公司名稱 保修電話
用戶姓名 登記編號
裝修房屋地址 聯(lián)系電話
施工單位負責(zé)人 施工負責(zé)人
現(xiàn)場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
備注:
(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為________年,其中水、電工程保修________年。
(2)由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
(3)由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
(4)本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
附件
七:施工業(yè)務(wù)通知單
客戶姓名 施工地點 聯(lián)系電話
施工負責(zé)人 施工日期 聯(lián)系電話
序號 業(yè)務(wù)名稱 具體安排要求
說明:
甲方簽字(蓋章):________
________年____月____日
乙方簽字(蓋章):________
________年____月____日
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十六
甲方:_______________
乙方:_______________
上述雙方經(jīng)過友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方處于____________________值班室建設(shè),達成如下合同條款:
第一條合同標的物所處位置:___________;標的物建設(shè)工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設(shè)費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。
第二條甲方提出房屋建設(shè)基本布局、大致框架及尺寸,乙方須基于誠信及職業(yè)道德為甲方設(shè)計詳細的房屋結(jié)構(gòu)圖紙并負責(zé)技術(shù)及安全審核。乙方的最終設(shè)計圖紙經(jīng)甲方同意后方能開工建設(shè)。
第三條值班室主體結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu),乙方在建設(shè)過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設(shè)質(zhì)量要求,所有材料的使用、材料架構(gòu)符合行業(yè)通常慣例,同時,乙方建設(shè)行為嚴格落實建設(shè)民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。
第四條值班室所有鋪設(shè)瓷磚之處,應(yīng)達到平整等美觀性要求。該類工程的質(zhì)量保質(zhì)期為________年,該期間內(nèi)脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時,乙方須無償負責(zé)將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失,乙方應(yīng)予以賠償。乙方若不及時返工,甲方可以扣除乙方的質(zhì)量保證金。
第五條墻面的平整度須達到行業(yè)標準和積極性行業(yè)慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設(shè)須符合安全、方便的要求,如電話、網(wǎng)線及電路線等應(yīng)分開走管,電路線應(yīng)與電視線等保持一定技術(shù)性距離。
第六條需要使用混凝土的工程中,混凝土應(yīng)機器攪拌;頂層鋪設(shè)保溫層、澆注現(xiàn)澆,同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。
第七條值班室施工建設(shè)費的支付:完成工程建設(shè),甲方預(yù)扣工程總費用的______%作為質(zhì)量保證金外一次性支付工程款,________年后乙方施工達到本合同各項條款時,甲方將質(zhì)保金全部支付乙方。
第八條甲方的權(quán)利與義務(wù):
1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現(xiàn)場監(jiān)督,對不當行為可以制止。
2.在不影響乙方工期的情況下,甲方可以變更施工圖紙。
3.甲方負責(zé)為乙方協(xié)調(diào)水電,但相關(guān)費用由乙方負擔。
4.工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。
第九條乙方的權(quán)利與義務(wù):
1.乙方各建設(shè)行為及建設(shè)用料均符合相關(guān)行業(yè)標準及積極性行業(yè)慣例并保證誠信;若工程質(zhì)量不符合本協(xié)議要求或相關(guān)行業(yè)標準,乙方應(yīng)無償返工且應(yīng)承擔由此給甲方帶來的損失。
2.乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下按時完成建設(shè)任務(wù);逾期須承擔______元的違約金并應(yīng)承擔甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設(shè)轉(zhuǎn)包。
3.乙方自備符合行業(yè)要求的施工工具及相關(guān)房屋建設(shè)工程所需器械,同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質(zhì)的相應(yīng)技術(shù)人員。
4.乙方自負己方人員及相應(yīng)物品的安全責(zé)任,乙方人員出現(xiàn)的意外、傷亡等人身損害以及財產(chǎn)損失自負其責(zé),甲方對此不負責(zé)任。
5.乙方因施工不當或未盡相應(yīng)注意義務(wù)給他人人身或財產(chǎn)帶來損害時,應(yīng)負相應(yīng)損害賠償責(zé)任,甲方對此不承擔責(zé)任。
6.乙方對甲方提出的不符合安全標準或客觀上無法實現(xiàn)的施工要求有權(quán)拒絕。
第十條甲方逾期支付施工費用時,應(yīng)向乙方支付______元的滯納金;乙方建設(shè)中違反本合同約定條款或建設(shè)工程不符合行業(yè)標準及積極性行業(yè)慣例時,應(yīng)承擔______元的違約金,并應(yīng)承擔相應(yīng)損害賠償責(zé)任。
第十一條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
甲方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點:_____________
保證建設(shè)施工協(xié)議書篇十七
承包人:
發(fā)包人 :
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:建筑面積: m2,建筑高度 m或
跨度 m,結(jié)構(gòu)類型: ,
層數(shù) ,其它
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款金額 (大寫): 元 (人民幣)¥: 元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話: