合同是保障交易安全和維護合法權益的必要手段。合同應當具備明確的標的物、內容、條件和履行方式等要素。如果您需要一份合同范本，以下內容可以給您提供一些建議。
民宅裝修服務合同篇一
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑室內裝修的實際情況，經(jīng)協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況：
建設名稱：
(一)服務范圍：本項目全套裝修圖紙設計，并提供消防報審所需全部裝飾設計。
(二)開工日期：20_年月日
竣工日期：20_年月日
第二條圖紙、預算支付。
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;。
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算。
(一)合同價款:貳萬元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設計圖紙交付前，甲方付清乙方設計。
第四條資料提供：提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任。
(一)甲方：帶乙方進行現(xiàn)場測量，及時付款;。
(二)乙方：按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更。
設計圖紙原則不變更。確需變更，應提前五日書面通知對方，并經(jīng)公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量。
第八條保修內容：無;。
第九條違約責任：
(一)甲方責任：未按約定付款，乙方停止提供服務。
(二)乙方責任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設計或服務項目的，甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
民宅裝修服務合同篇二
民事起訴狀原告：
被告：
訴訟請求：
請求人民法院依法判決：
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;。
3、被告承擔本案訴訟費。事實及理由年____月____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告平壩區(qū)房屋進行室內裝修，工程日期為__月___日至___月___日，簽訂合同當日原告支付了10萬元裝修款。年10月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在___月___日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協(xié)議》，約定___月____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。被告在簽訂補充協(xié)議之后，一直也沒有開始裝修，經(jīng)多次催促，被告均是停工狀態(tài)，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。此致人民法院具狀人：
民宅裝修服務合同篇三
甲方：
乙方：
為了加強裝修管理，規(guī)范物業(yè)裝修行為，根據(jù)建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》、《住宅市內裝飾裝修管理辦法》等法規(guī)，甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本《裝修管理服務協(xié)議》，各自按照協(xié)議約定，行使權利，履行義務。
第一條、裝修的基礎情況。
1、業(yè)主姓名：;。
2、房號：號樓單元層戶;。
3、建筑面積：平方米;。
4、裝修工期：天，自年月日至年月日。
第二條、甲方按照有關法規(guī)，對乙方的裝修行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當利益。
1、甲方應當將裝修的相關法規(guī)，裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項等裝修須知告知乙方，為乙方辦理入場裝修施工許可證和裝修施工人員臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放地點等。
2、甲方應當不定期檢查乙方施工人員的臨時出入證，如發(fā)現(xiàn)證件過期，應督促其及時辦理續(xù)期手續(xù);對無出入證或人、證不相符的裝修施工人員，甲方有權拒絕其進入從事施工活動。
3、甲方應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，以及其它裝修項目進行現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等;必要時，有權責令停工。對涉及房屋結構安全檢查的違規(guī)行為，應及時通知業(yè)主，并報告市房產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時的，為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害，甲方將采取相應措施，收回臨時出入證、責成相關施工人員退出小區(qū)，直至乙方改正，再辦理確認手續(xù)為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，有權督促責任人及時修復或賠償。
5、甲方接到乙方的裝修竣工通知后，及時組織對竣工現(xiàn)場的檢查。
第三條、乙方應嚴格遵守裝飾裝修相關法規(guī)和本小區(qū)對業(yè)主裝修的管理規(guī)定，接受甲方的日常檢查和管理。督促施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證和施工人員臨時出入證等，方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取所裝修物業(yè)的結構、公用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》及本《協(xié)議》的不合理要求，乙方可以拒絕。
2、乙方的施工人員進入本小區(qū)，應自覺出示臨時出入證;人員有變動，應主動辦變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工，服從甲方人員的管理，不得影響四鄰的正常工作和生活。
3、乙方應維護房屋建筑立面統(tǒng)一，在未經(jīng)得甲方允許的情況下不得擅自封閉陽臺、安裝外伸曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝室外空調機、防盜網(wǎng)，不得在外墻、門窗外搭建或加建任何建筑物。不得違反相關法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中對禁止行為的規(guī)定。
4、乙方應督促施工隊在施工期間采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常工作和生活造成的影響，在白天、夜間、節(jié)假日不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生重噪音的施工。
5、乙方應督促施工隊在施工期間關閉戶門，不得在公共走道堆放建筑材料、建筑垃圾。應自覺維護公共秩序，不在公共部位亂寫亂畫，保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規(guī)定時間集中在指定地點堆放。搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。
6、乙方應督促施工隊在施工期間對公共區(qū)域(包括門廳，電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)采取必要的防護措施，并接受相鄰業(yè)主和甲方的監(jiān)督。
7、乙方應督促施工隊在使用電梯運送裝修材料或設備時，嚴格遵守電梯安全使用管理的各項規(guī)定。
8、乙方施工隊在施工期間應嚴格按照《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中安全管理條款的規(guī)定，指定防火安全責任人，租賃或自備足夠的滅火設備，動用明火和電焊作業(yè)需審批備案。對現(xiàn)場施工人員應進行防火安全宣傳教育，施工現(xiàn)場嚴禁抽煙、烤火取暖、用電爐或火爐做飯，保證各項防火安全措施的落實。
9、乙方在裝修竣工經(jīng)甲方查驗合格并向甲方提供裝修管線布置圖等竣工資。
第四條、裝修收費項目。
1、裝修管理服務費用，本協(xié)議簽訂生效之日交納。
2、裝修保證金個月后，經(jīng)甲方復查確認符合規(guī)定，如無違章賠償裝修保證金全額退還。
3、裝修施工人員《臨時出入證》一人一證，工本費：10元/證，押金20元/證，在辦證時交納。
4、裝修垃圾清理費，施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證之日交納。
第五條、違約責任。
2、乙方或施工隊因裝修不當造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的，責任。
3、乙方違反國家、省、市裝飾裝修管理的相關法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定，拒不改正的，應負相應違約責任并賠償相應損失。
第六條、本協(xié)議內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本協(xié)議中未規(guī)定的事宜，均遵照國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
第七條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可向當?shù)刂俨脵C構或人民法院提起訴訟。
第八條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議有效期限日至年月日。
民宅裝修服務合同篇四
甲方(委托方)：簽約時間：
乙方(施工方)：簽約地點：
為規(guī)范裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護-法》》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.裝飾施工地點：_____________________________________________。
2.建筑__________結構，建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內容：詳見施工圖，工程預算書。
4.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
5.本工程由__________設計。
6.工期：工程期限_____________天，從_______年_____月_____日開工至______年_____月_____日竣工。
如遇審批有關事項，按委托人到相關職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。
二、工程價款及結算方式。
1.總價款：(大寫)________________元(其中：設計費____元，管理費(____%)元，稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后____天內開工前，甲方支付總價款的____%，計_______元。泥工進場前或____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元：其余款項為本工程尾款。第三次付款時，甲乙雙方應對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后一周內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前，應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前______天，向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調工作。
4.指派________為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為________乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應。
1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標準，有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設備，如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產(chǎn)。
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責賠償：屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期變更：
在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四)，方能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
七、工程質量及竣工驗收辦法。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》為質量評定驗收標準。
2.裝飾裝修工程竣工后，工程質量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。
3.由于甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程負責人反映投訴，以免造成更大返工或損失。
6.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規(guī)定時間日期參加驗收，由乙方組織人員驗收，甲方應予書面承認。
工期竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
八、違約責任。
1.本合同簽訂生效后，甲方雙方應履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.甲方未辦任何手續(xù)，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
九、工程保修：
1.凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。3.由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、住宅室內裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，可以通過協(xié)商或者調解解決，不愿協(xié)商、調解或者協(xié)商、調解不成的，由法定質栓機構進行檢驗，費用由責任方承擔。
十一、本合同一式____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：乙方：
姓名(簽名)：單位名稱(蓋章)：
地址：地址：
委托代理人：
電話：電話：
民宅裝修服務合同篇五
物業(yè)公司(以下簡稱甲方)：
業(yè)主(以下簡稱乙方)：
裝飾裝修施工單位(以下簡稱丙方)：
第一章總則。
第一條房屋基本情況。
號樓單元室。
建筑面積：平方米。
第二條根據(jù)有關法律規(guī)定，甲乙丙三方在自愿平等、協(xié)商一致的基礎上，就乙、丙方在房屋裝修期間接受甲方的服務管理事宜，訂立本協(xié)議。
第三條甲方提供服務的受益人為小區(qū)的全體業(yè)主和使用人，乙方、丙方應對甲方履行本協(xié)議書，并承擔相應的責任。
第二章管理服務內容。
甲方根據(jù)國家政策法規(guī)制定《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》。
第五條裝修裝飾工程的實施期限自年月日至年月日。如確實需要延期，需辦理延期手續(xù)。
第三章三方權利與義務。
第六條甲方權利和義務。
1、根據(jù)有關法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，制定裝修管理規(guī)章制度;。
2、在裝修前，甲方向乙方、丙方告知《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》等要求;。
3、甲方為裝修施工人員辦理《臨時出入證》;。
4、向乙方、丙方收取裝修押金及相關費用;。
5、物業(yè)公司管理人員不定期對裝修現(xiàn)場進行巡視與檢查;。
6、對于違規(guī)行為，物業(yè)管理人員有權予以制止、糾正或提請有關部門處理。
第七條乙方權利和義務。
2、擬定房屋裝修方案、辦理報批手續(xù);。
3、根據(jù)甲方規(guī)定有義務向甲方交納裝修押金及相關費用;。
4、負責組織丙方辦理備案，負責催促丙方繳納相關費用;。
5、協(xié)助甲方做好裝修施工管理工作和宣傳教育、監(jiān)督工作;。
6、監(jiān)督丙方做好安全防火工作;。
7、監(jiān)督丙方在房屋裝修期間要嚴格遵守施工時間、不能擅自延長，不能影響他人的正常生活。
第八條丙方權利和義務。
2、嚴格遵守《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》及小區(qū)的各項管理制定;。
3、擬定房屋裝飾裝修施工方案且得到乙方的同意，并到物業(yè)公司辦理審批手續(xù);。
4、在審定的施工范圍內，按照有關規(guī)定負責組織施工;。
6、嚴格按照甲方規(guī)定遵守施工時間、不能擅自延長，不能影響他人的正常生活;。
7、在施工期對造成小區(qū)設備設施損壞或他人損失承擔賠償責任;。
8、未經(jīng)甲方許可不得在小區(qū)內接待外來人員，嚴禁擾亂小區(qū)正常的生活秩序;。
9、根據(jù)甲方規(guī)定有義務向甲方交納裝修押金及相關費用。
第四章禁止行為和注意事項。
第九條丙方嚴格執(zhí)行本小區(qū)《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》(附件)中有關禁止行為要求。
第十條丙方按《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》處理裝飾裝修廢棄物的清運。
2、丙方將裝修垃圾送置小區(qū)內專用裝修垃圾中轉站后，委托甲方清運，并承擔相應的運費。
第五章費用。
第十一條甲方向乙方收取的裝飾裝修管理服務費用有：
1、裝飾裝修抵押金為人民幣(大寫)元。押金的退還期及金額執(zhí)行本小區(qū)《裝飾裝修管理規(guī)定》。
2、施工許可證工本費為人民幣(大寫)元。
第十二條甲方向丙方收取的裝飾裝修管理服務費用有：
1、裝飾裝修抵押金為人民幣(大寫)元。押金的退還期及金額執(zhí)行本小區(qū)《裝飾裝修管理規(guī)定》。
2、裝飾裝修垃圾清運費為人民幣(大寫)元。
3、裝修人員出入證工本費為人民幣(大寫)元，押金為人民幣(大寫)元。
第六章違約責任。
第十三條違約責任。
1、丙方違反本小區(qū)《房屋裝修管理規(guī)定》和其它管理規(guī)定的行為，甲方有權對其采取批評、規(guī)勸、警告、制止、停工退場、扣除押金、送交公安等行政主管單位處理等措施。
2、由于乙方、丙方房屋裝修期間造成的小區(qū)設備設施和他人損失的，甲方在維修、搶修、處理中所發(fā)生的一切費用應由乙方、丙方據(jù)實賠付。
3、甲方違反本協(xié)議，乙方、丙方有權要求甲方限期整改，逾期未改正造成損失的，甲方承擔相應法律責任。
第七章附則。
第十四條本協(xié)議一式叁份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自簽字之日起生效。
第十五條本協(xié)議之附件均為協(xié)議有效組成部分。
第十六條遇國家政府政策調整時，若與本協(xié)議相悖，以有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度為準。
第十七條因房屋裝修質量和裝修方法、技術等原因，達不到使用功能，造成事故的，由乙方、丙方承擔責任并做善后處理。
第十八條本協(xié)議自國家規(guī)定的質保期結束后自然終止。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：丙方(簽章)：
代表人：代表人：代表人：
日期：日期：日期：
民宅裝修服務合同篇六
立合同人：
______________。
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣元。
其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質量、單價、總價等如表所列：
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用：
第三條驗收方法：
第四條貨款及費用等付款及結算辦法：
1.交貨方式：
2.交貨地點：
3.交貨日期：
4.運輸費：
第五條經(jīng)濟責任。
乙方應負的經(jīng)濟責任。
1.產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交，甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔反修或重新包裝費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值2%的罰金付給甲方。
4.產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
甲方應負的經(jīng)濟責任甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格，應償付變更部分貨款總值_%的罰金。
1.甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
2.甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。
3.屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
4.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
5.乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第六條產(chǎn)品價格如須調整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更在物價主管部門批準前，仍應按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作罰金付給甲方。
第七條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同的一方須向對方償付注銷合同部分總額_%的補償金。
第八條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時，應提前天與甲方協(xié)商。
第九條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。
第十條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十一條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。
第十二條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。
第十三條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十四條本合同共一式份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本_____份，并報雙方主管部門各一份。
甲方：
經(jīng)辦人：
負責人：
地址：
電話：
開戶銀行、賬號乙方：
負責人：
地址：
電話：
開戶銀行、賬號：
民宅裝修服務合同篇七
發(fā)包人：
承包人：
合同編號：
甲方：
乙方：
1、施工地點：
2、施工面積：平方米。
自年月日至年月日。
1、工程總造價(大寫)小寫：元;。
2、合同生效時，甲方支付工程總價的50%，計。
3、工程過半即油工進場，甲方支付工程總價的30%，計;。
4、家具進場，甲方支付工程總價的10%，計;。
5、余款：元整，工程驗收后一次性付清。
包工包料。
1、甲方。
(1)開工前，根據(jù)已確認的圖紙，進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工作業(yè)面的障礙物。
(2)免費提供施工需要的水、電的必備配套設施。
(3)施工中使用的公共部位操作，由甲方負責協(xié)調鄰里關系，保證乙方正常施工。
(4)如確實需要拆改原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
2、乙方。
(1)組織施工圖紙或工藝質量說明的現(xiàn)場交底。
(2)工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
(3)乙方委派專人為駐現(xiàn)場代表，負責合同履行，按要求組織施工，協(xié)調由乙方負責的各項事宜。
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減項目時，必須提前與乙方聯(lián)系，簽訂變更單后方能進行該項施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束后，一并結算。
2、凡私自與施工人員商定更改的施工內容所引起的一切后果、甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
1、甲方責任。
(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供場地、資金及相關審批手續(xù)等由甲方引起的原因，除工期順延外，還應償付乙方因停工造成的相應損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價的千分之一。
(2)工程未驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方自行承擔。
(3)甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按總價的千分之一支付違約金。
2、乙方責任。
(1)工程質量不符合合同規(guī)定，甲方有權要求期限內無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2)由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
(4)未經(jīng)甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發(fā)生的損失由乙方負責。
3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程總價的5%的違約金，并承擔因此造成的其它經(jīng)濟損失。
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方協(xié)商解決。
2、雙方協(xié)商或調解不成時，雙方同意由仲裁委員會，事后未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院提起訴訟。
本合同一式2份，雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
民宅裝修服務合同篇八
甲方：
乙方：
為了加強裝修管理，規(guī)范物業(yè)裝修行為，根據(jù)建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》、《住宅市內裝飾裝修管理辦法》等法規(guī)，甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本《裝修管理服務協(xié)議》，各自按照協(xié)議約定，行使權利，履行義務。
第一條、裝修的基礎情況。
1、業(yè)主姓名：;。
2、房號：號樓單元層戶;。
3、建筑面積：平方米;。
4、裝修工期：天，自年月日至年月日。
第二條、甲方按照有關法規(guī)，對乙方的裝修行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當利益。
1、甲方應當將裝修的相關法規(guī)，裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項等裝修須知告知乙方，為乙方辦理入場裝修施工許可證和裝修施工人員臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放地點等。
2、甲方應當不定期檢查乙方施工人員的臨時出入證，如發(fā)現(xiàn)證件過期，應督促其及時辦理續(xù)期手續(xù);對無出入證或人、證不相符的裝修施工人員，甲方有權拒絕其進入從事施工活動。
3、甲方應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，以及其它裝修項目進行現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等;必要時，有權責令停工。對涉及房屋結構安全檢查的違規(guī)行為，應及時通知業(yè)主，并報告市房產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時的，為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害，甲方將采取相應措施，收回臨時出入證、責成相關施工人員退出小區(qū)，直至乙方改正，再辦理確認手續(xù)為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，有權督促責任人及時修復或賠償。
5、甲方接到乙方的裝修竣工通知后，及時組織對竣工現(xiàn)場的檢查。
第三條、乙方應嚴格遵守裝飾裝修相關法規(guī)和本小區(qū)對業(yè)主裝修的管理規(guī)定，接受甲方的日常檢查和管理。督促施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證和施工人員臨時出入證等，方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取所裝修物業(yè)的結構、公用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》及本《協(xié)議》的不合理要求，乙方可以拒絕。
2、乙方的施工人員進入本小區(qū)，應自覺出示臨時出入證;人員有變動，應主動辦變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工，服從甲方人員的管理，不得影響四鄰的正常工作和生活。
3、乙方應維護房屋建筑立面統(tǒng)一，在未經(jīng)得甲方允許的情況下不得擅自封閉陽臺、安裝外伸曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝室外空調機、防盜網(wǎng)，不得在外墻、門窗外搭建或加建任何建筑物。不得違反相關法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中對禁止行為的規(guī)定。
4、乙方應督促施工隊在施工期間采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常工作和生活造成的影響，在白天、夜間、節(jié)假日不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生重噪音的施工。
5、乙方應督促施工隊在施工期間關閉戶門，不得在公共走道堆放建筑材料、建筑垃圾。應自覺維護公共秩序，不在公共部位亂寫亂畫，保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規(guī)定時間集中在指定地點堆放。搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。
6、乙方應督促施工隊在施工期間對公共區(qū)域(包括門廳，電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)采取必要的防護措施，并接受相鄰業(yè)主和甲方的監(jiān)督。
7、乙方應督促施工隊在使用電梯運送裝修材料或設備時，嚴格遵守電梯安全使用管理的各項規(guī)定。
8、乙方施工隊在施工期間應嚴格按照《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中安全管理條款的規(guī)定，指定防火安全責任人，租賃或自備足夠的滅火設備，動用明火和電焊作業(yè)需審批備案。對現(xiàn)場施工人員應進行防火安全宣傳教育，施工現(xiàn)場嚴禁抽煙、烤火取暖、用電爐或火爐做飯，保證各項防火安全措施的落實。
9、乙方在裝修竣工經(jīng)甲方查驗合格并向甲方提供裝修管線布置圖等竣工資。
第四條、裝修收費項目。
1、裝修管理服務費用，本協(xié)議簽訂生效之日交納。
2、裝修保證金個月后，經(jīng)甲方復查確認符合規(guī)定，如無違章賠償裝修保證金全額退還。
3、裝修施工人員《臨時出入證》一人一證，工本費：10元/證，押金20元/證，在辦證時交納。
4、裝修垃圾清理費，施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證之日交納。
第五條、違約責任。
1、乙方或施工隊擅自調換裝修施工人員不辦理小區(qū)出入證的，甲方可拒絕其進入小區(qū)從。
2、乙方或施工隊因裝修不當造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的，責任。
3、乙方違反國家、省、市裝飾裝修管理的相關法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定，拒不改正的，應負相應違約責任并賠償相應損失。
第六條、本協(xié)議內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本協(xié)議中未規(guī)定的事宜，均遵照國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
第七條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可向當?shù)刂俨脵C構或人民法院提起訴訟。
第八條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議有效期限日至年月日。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇九
甲方：____________________(物業(yè)管理單位)。
乙方：________________________(裝修企業(yè))。
丙方：______(裝修人，即業(yè)主或物業(yè)使用人)。
為了加強______住宅小區(qū)的物業(yè)管理，確保物業(yè)使用規(guī)范、安全、合理，房屋的外觀和結構不受損壞，全面維護業(yè)主和物業(yè)使用人的合法權益，根據(jù)國家和杭州市有關規(guī)定，特簽定本協(xié)議。甲乙丙三方在裝修過程中嚴格遵守本協(xié)議規(guī)定。
凡需進行裝修的業(yè)主和物業(yè)使用人在裝修前必須向物業(yè)管理單位提出申請，不涉及結構改動的住宅裝修，到物業(yè)管理單位登記備案即可;涉及結構改動的住宅裝修，應報當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門審批，領取裝修許可證后方可開工。
1.進入小區(qū)施工的企業(yè)必須持有杭州市房管局頒發(fā)的資質證書，從業(yè)人員應具有上崗證書或相關技術證書。
2.裝修人和裝修企業(yè)進場施工前需簽訂杭州市統(tǒng)一的裝修合同，并到物管單位登記備案。
3.裝修企業(yè)的施工人員出入小區(qū)應辦理出入證。
4.施工人員留宿的，應經(jīng)裝修人同意，并到當?shù)嘏沙鏊k理暫住證，再到物管單位辦理登記。
裝修期限以裝修人與裝修企業(yè)簽訂的施工合同上所約定時間為準。因其它原因導致裝修工程不能按時完工而延期的，裝修人或裝修企業(yè)應到物業(yè)管理單位登記，延長施工時間。
禁止夜間_____時至次日_____時進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲的住宅裝修活動。
裝修垃圾不得在小區(qū)內隨意堆放，裝修企業(yè)應每日清理垃圾，袋裝扎口后堆放于指定地點。裝修人和裝修企業(yè)必須維護園區(qū)內公共設施和場地的完好、整潔，不得向公共區(qū)域隨意拋物，踐踏綠地，嚴禁隨地大小便。裝修工程完畢后，裝修施工單位應將施工現(xiàn)場清理干凈，經(jīng)裝修人驗收認可后，到物業(yè)管理單位辦理離場手續(xù)。
住宅裝修不得改變房屋外觀形象(外門窗及玻璃、外墻材料、陽臺等細部做法、空調室外機安裝位置);所有外立面上的墻體均不得擅自鑿洞或拆除。為維護小區(qū)統(tǒng)一風格，不得有任何損壞房屋結構及設施設備的行為。業(yè)主安裝空調室外機僅限于室外指定的位置，并須將冷凝水管接入各層對應的下水口。
住宅外立面設施及防盜窗的安裝要求還需遵守《購房協(xié)議》和《小區(qū)業(yè)主公約》相關規(guī)定。
除杭州市政府第141號令《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》和國家建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》中明令禁止的行為外，嚴禁封死地漏檢查孔，嚴禁施工人員在園區(qū)內游蕩、喧嘩、酗酒、，禁止擅自改變進戶總線和公共管線走向。裝修施工人員進出園區(qū)，必須佩帶出入證，無證或衣衫不整的人員不得入內，施工過程中未經(jīng)批準不得私自外接電源，施工過程中若需動用明火，須向物管單位提出用火申請，裝修施工單位不得野蠻施工，嚴禁將泥漿、膠水等裝修垃圾沖入下水管，不得在公共場所攪拌水泥。搬運材料過程中不得損壞樓道、墻面、地面或電梯設備等。
住宅裝飾裝修管理服務費用已包含在物業(yè)管理費中，物業(yè)管理單位不再向裝修人和裝修企業(yè)收取費用，物業(yè)管理單位不得以任何名義收取裝修押金和保證金，施工人員辦理出入證每證工本費元，物管單位不得向裝修人和裝修企業(yè)強行推銷裝飾材料和裝飾施工企業(yè)。
1.由于裝修施工原因造成公共部位或相鄰業(yè)主財產(chǎn)損失的，由裝修企業(yè)負責修復賠償。
2.對于違反以上協(xié)議的行為，物業(yè)管理單位有權責令裝修企業(yè)停工整頓，對于情節(jié)特別嚴重造成公共部位或公共設施損失的，物管單位可要求裝飾公司賠償損失。
3.對經(jīng)勸告和教育拒不改正的裝飾企業(yè)，物管單位應當及時報告當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門依法處理。
八、糾紛的解決。
住宅室內裝飾裝修管理服務過程中發(fā)生糾紛的當事人，可以協(xié)商或者調解解決;也可按下列第種方式處理：
1.提交杭州仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
九、其他需要約定的事項。
注：本協(xié)議一式三份，簽字(蓋章1，后即日生效，裝修人、裝修單位、物業(yè)管理單位各執(zhí)一份)。
民宅裝修服務合同篇十
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑室內裝修的實際情況，經(jīng)協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況：
建設名稱：____________。
(一)服務范圍：本項目全套裝修圖紙設計，并提供消防報審所需全部裝飾設計。
(二)開工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
第二條圖紙、預算支付。
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;。
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算。
(一)合同價款:______元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設計圖紙交付前，甲方付清乙方設計。
第四條資料提供：提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任。
(一)甲方：帶乙方進行現(xiàn)場測量，及時付款;。
(二)乙方：按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更。
設計圖紙原則不變更。確需變更，應提前五日書面通知對方，并經(jīng)公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量。
第八條保修內容：無;。
第九條違約責任：
(一)甲方責任：未按約定付款，乙方停止提供服務。
(二)乙方責任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的`追加設計或服務項目的，甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇十一
甲方：
乙方：
簽訂日期：年月日
發(fā)包方：_____________________(以下簡稱甲方)?
承包方：_____________________(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方就乙方承包甲方在承租店面裝修設計及施工事宜，協(xié)商一致達成如下條款：
三、甲方的權利和義務?
甲方的權利?
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的工程要求返工。?
甲方的義務?
2、按照約定的期限支付工程費。
四、乙方的權利和義務?
(一)乙方的權利?
1.乙方有權按約定取得合同款項的權利。?
(二)乙方的義務?
5、嚴格要求員工做好施工安全工作，不得違反裝修規(guī)定進行施工，并對裝修人員在裝修期間的人身安全及行為后果承擔法律責任，否則造成甲方或第三人損失由乙方承擔賠償責任。
五、?工程內容及合同金額：?
1、工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾實際項目計算。?
2、?合同預算金額：?本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：____________________________(大寫)。?甲方除支付以上金額外不再支付乙方任何費用。
1、本工程施工期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。?2、因甲方原因導致工期延誤的，工期順延。因乙方原因導致工期延誤的，工期不予順延，乙方應承擔相應的違約責任。
八、關于材料供應和保管?
1、對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，由提供方承擔。
2、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
3、甲方未能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照應付工程款1%支付違約金。4、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況書面通知甲方，否則，仍應承擔違約責任。
十、若雙方在履行本合同過程中產(chǎn)生爭議，應先友好協(xié)商解決：協(xié)商不成，雙方均可將爭議提交甲方所在地人民法院解決。
十一、本合同未盡事宜，雙方可通過友好協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
十二、附則?
2、本合同履行完成后自動終止。?
3、本合同附件_______份，含《報價清單》、設計圖紙。?本協(xié)議共_______頁一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。
甲方(發(fā)包方)：乙方(承包方)：?
電話：?電話：
確認日期：確認日期：
民宅裝修服務合同篇十二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況：
1、甲方裝飾居住房屋。
2、裝飾施工地點：散花鎮(zhèn)紅蓮巢村新農(nóng)村代建房南向六排東起第八戶。
3、住房結構：磚混結構。
4、承包方式：包工不包料，甲方不負責餐飲。
5、總價款：元，大寫(人民幣)。
經(jīng)雙方認可，按設計圖紙進行施工。施工價款，按乙方列出的各項施工內容的工價商定付款。如變更施工內容，增加或減少，變更部分的工程款按實計算。
6、工期：自年月日開工，至年月日，竣工工期限天。
二、材料供應的約定：
1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料設備發(fā)生質量或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。若乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料設備價款補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定。
1、本工程施工圖紙按工程設計人員余梅設計的施工方案。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目必須提前與乙方聯(lián)系協(xié)商后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
5、工程竣工：
施工完工后，乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
四、關于安全施工和防火的約定。
施工開始后，甲方應不定期的進入施工現(xiàn)場，提醒和督促乙方人員注意各方面的施工安全。乙方在施工中應采取必要的安全防護和保護措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止意外事故的發(fā)生。乙方作業(yè)人員如沒有遵守安全防護措施而引發(fā)的安全事故，由乙方負責。
五、關于工程價款及結算的約定。
1、工程結算：乙方在進場開工之日，甲方預付款5000元，工程完成50%，付款%;工程完工經(jīng)驗收合格后，付款95%，余下的5%的工程款作為質量保證金，一年后付清。
2、雙方款項往來，均應出具收據(jù)。
六、其它事項。
未盡事宜，由甲、乙雙方商定。本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，一份備查。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇一
甲方(建設單位)：
乙方(施工單位)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑室內裝修的實際情況，經(jīng)協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況：
建設名稱：
(一)服務范圍：本項目全套裝修圖紙設計，并提供消防報審所需全部裝飾設計。
(二)開工日期：20_年月日
竣工日期：20_年月日
第二條圖紙、預算支付。
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;。
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算。
(一)合同價款:貳萬元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設計圖紙交付前，甲方付清乙方設計。
第四條資料提供：提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任。
(一)甲方：帶乙方進行現(xiàn)場測量，及時付款;。
(二)乙方：按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更。
設計圖紙原則不變更。確需變更，應提前五日書面通知對方，并經(jīng)公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量。
第八條保修內容：無;。
第九條違約責任：
(一)甲方責任：未按約定付款，乙方停止提供服務。
(二)乙方責任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設計或服務項目的，甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
民宅裝修服務合同篇二
民事起訴狀原告：
被告：
訴訟請求：
請求人民法院依法判決：
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;。
3、被告承擔本案訴訟費。事實及理由年____月____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告平壩區(qū)房屋進行室內裝修，工程日期為__月___日至___月___日，簽訂合同當日原告支付了10萬元裝修款。年10月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在___月___日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協(xié)議》，約定___月____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。被告在簽訂補充協(xié)議之后，一直也沒有開始裝修，經(jīng)多次催促，被告均是停工狀態(tài)，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。此致人民法院具狀人：
民宅裝修服務合同篇三
甲方：
乙方：
為了加強裝修管理，規(guī)范物業(yè)裝修行為，根據(jù)建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》、《住宅市內裝飾裝修管理辦法》等法規(guī)，甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本《裝修管理服務協(xié)議》，各自按照協(xié)議約定，行使權利，履行義務。
第一條、裝修的基礎情況。
1、業(yè)主姓名：;。
2、房號：號樓單元層戶;。
3、建筑面積：平方米;。
4、裝修工期：天，自年月日至年月日。
第二條、甲方按照有關法規(guī)，對乙方的裝修行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當利益。
1、甲方應當將裝修的相關法規(guī)，裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項等裝修須知告知乙方，為乙方辦理入場裝修施工許可證和裝修施工人員臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放地點等。
2、甲方應當不定期檢查乙方施工人員的臨時出入證，如發(fā)現(xiàn)證件過期，應督促其及時辦理續(xù)期手續(xù);對無出入證或人、證不相符的裝修施工人員，甲方有權拒絕其進入從事施工活動。
3、甲方應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，以及其它裝修項目進行現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等;必要時，有權責令停工。對涉及房屋結構安全檢查的違規(guī)行為，應及時通知業(yè)主，并報告市房產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時的，為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害，甲方將采取相應措施，收回臨時出入證、責成相關施工人員退出小區(qū)，直至乙方改正，再辦理確認手續(xù)為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，有權督促責任人及時修復或賠償。
5、甲方接到乙方的裝修竣工通知后，及時組織對竣工現(xiàn)場的檢查。
第三條、乙方應嚴格遵守裝飾裝修相關法規(guī)和本小區(qū)對業(yè)主裝修的管理規(guī)定，接受甲方的日常檢查和管理。督促施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證和施工人員臨時出入證等，方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取所裝修物業(yè)的結構、公用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》及本《協(xié)議》的不合理要求，乙方可以拒絕。
2、乙方的施工人員進入本小區(qū)，應自覺出示臨時出入證;人員有變動，應主動辦變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工，服從甲方人員的管理，不得影響四鄰的正常工作和生活。
3、乙方應維護房屋建筑立面統(tǒng)一，在未經(jīng)得甲方允許的情況下不得擅自封閉陽臺、安裝外伸曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝室外空調機、防盜網(wǎng)，不得在外墻、門窗外搭建或加建任何建筑物。不得違反相關法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中對禁止行為的規(guī)定。
4、乙方應督促施工隊在施工期間采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常工作和生活造成的影響，在白天、夜間、節(jié)假日不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生重噪音的施工。
5、乙方應督促施工隊在施工期間關閉戶門，不得在公共走道堆放建筑材料、建筑垃圾。應自覺維護公共秩序，不在公共部位亂寫亂畫，保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規(guī)定時間集中在指定地點堆放。搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。
6、乙方應督促施工隊在施工期間對公共區(qū)域(包括門廳，電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)采取必要的防護措施，并接受相鄰業(yè)主和甲方的監(jiān)督。
7、乙方應督促施工隊在使用電梯運送裝修材料或設備時，嚴格遵守電梯安全使用管理的各項規(guī)定。
8、乙方施工隊在施工期間應嚴格按照《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中安全管理條款的規(guī)定，指定防火安全責任人，租賃或自備足夠的滅火設備，動用明火和電焊作業(yè)需審批備案。對現(xiàn)場施工人員應進行防火安全宣傳教育，施工現(xiàn)場嚴禁抽煙、烤火取暖、用電爐或火爐做飯，保證各項防火安全措施的落實。
9、乙方在裝修竣工經(jīng)甲方查驗合格并向甲方提供裝修管線布置圖等竣工資。
第四條、裝修收費項目。
1、裝修管理服務費用，本協(xié)議簽訂生效之日交納。
2、裝修保證金個月后，經(jīng)甲方復查確認符合規(guī)定，如無違章賠償裝修保證金全額退還。
3、裝修施工人員《臨時出入證》一人一證，工本費：10元/證，押金20元/證，在辦證時交納。
4、裝修垃圾清理費，施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證之日交納。
第五條、違約責任。
2、乙方或施工隊因裝修不當造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的，責任。
3、乙方違反國家、省、市裝飾裝修管理的相關法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定，拒不改正的，應負相應違約責任并賠償相應損失。
第六條、本協(xié)議內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本協(xié)議中未規(guī)定的事宜，均遵照國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
第七條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可向當?shù)刂俨脵C構或人民法院提起訴訟。
第八條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議有效期限日至年月日。
民宅裝修服務合同篇四
甲方(委托方)：簽約時間：
乙方(施工方)：簽約地點：
為規(guī)范裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護-法》》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.裝飾施工地點：_____________________________________________。
2.建筑__________結構，建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內容：詳見施工圖，工程預算書。
4.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
5.本工程由__________設計。
6.工期：工程期限_____________天，從_______年_____月_____日開工至______年_____月_____日竣工。
如遇審批有關事項，按委托人到相關職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。
二、工程價款及結算方式。
1.總價款：(大寫)________________元(其中：設計費____元，管理費(____%)元，稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后____天內開工前，甲方支付總價款的____%，計_______元。泥工進場前或____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元：其余款項為本工程尾款。第三次付款時，甲乙雙方應對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后一周內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前，應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前______天，向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調工作。
4.指派________為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為________乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應。
1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標準，有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設備，如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產(chǎn)。
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責賠償：屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期變更：
在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四)，方能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
七、工程質量及竣工驗收辦法。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》為質量評定驗收標準。
2.裝飾裝修工程竣工后，工程質量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。
3.由于甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程負責人反映投訴，以免造成更大返工或損失。
6.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規(guī)定時間日期參加驗收，由乙方組織人員驗收，甲方應予書面承認。
工期竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
八、違約責任。
1.本合同簽訂生效后，甲方雙方應履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.甲方未辦任何手續(xù)，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
九、工程保修：
1.凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。3.由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、住宅室內裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，可以通過協(xié)商或者調解解決，不愿協(xié)商、調解或者協(xié)商、調解不成的，由法定質栓機構進行檢驗，費用由責任方承擔。
十一、本合同一式____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：乙方：
姓名(簽名)：單位名稱(蓋章)：
地址：地址：
委托代理人：
電話：電話：
民宅裝修服務合同篇五
物業(yè)公司(以下簡稱甲方)：
業(yè)主(以下簡稱乙方)：
裝飾裝修施工單位(以下簡稱丙方)：
第一章總則。
第一條房屋基本情況。
號樓單元室。
建筑面積：平方米。
第二條根據(jù)有關法律規(guī)定，甲乙丙三方在自愿平等、協(xié)商一致的基礎上，就乙、丙方在房屋裝修期間接受甲方的服務管理事宜，訂立本協(xié)議。
第三條甲方提供服務的受益人為小區(qū)的全體業(yè)主和使用人，乙方、丙方應對甲方履行本協(xié)議書，并承擔相應的責任。
第二章管理服務內容。
甲方根據(jù)國家政策法規(guī)制定《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》。
第五條裝修裝飾工程的實施期限自年月日至年月日。如確實需要延期，需辦理延期手續(xù)。
第三章三方權利與義務。
第六條甲方權利和義務。
1、根據(jù)有關法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，制定裝修管理規(guī)章制度;。
2、在裝修前，甲方向乙方、丙方告知《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》等要求;。
3、甲方為裝修施工人員辦理《臨時出入證》;。
4、向乙方、丙方收取裝修押金及相關費用;。
5、物業(yè)公司管理人員不定期對裝修現(xiàn)場進行巡視與檢查;。
6、對于違規(guī)行為，物業(yè)管理人員有權予以制止、糾正或提請有關部門處理。
第七條乙方權利和義務。
2、擬定房屋裝修方案、辦理報批手續(xù);。
3、根據(jù)甲方規(guī)定有義務向甲方交納裝修押金及相關費用;。
4、負責組織丙方辦理備案，負責催促丙方繳納相關費用;。
5、協(xié)助甲方做好裝修施工管理工作和宣傳教育、監(jiān)督工作;。
6、監(jiān)督丙方做好安全防火工作;。
7、監(jiān)督丙方在房屋裝修期間要嚴格遵守施工時間、不能擅自延長，不能影響他人的正常生活。
第八條丙方權利和義務。
2、嚴格遵守《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》及小區(qū)的各項管理制定;。
3、擬定房屋裝飾裝修施工方案且得到乙方的同意，并到物業(yè)公司辦理審批手續(xù);。
4、在審定的施工范圍內，按照有關規(guī)定負責組織施工;。
6、嚴格按照甲方規(guī)定遵守施工時間、不能擅自延長，不能影響他人的正常生活;。
7、在施工期對造成小區(qū)設備設施損壞或他人損失承擔賠償責任;。
8、未經(jīng)甲方許可不得在小區(qū)內接待外來人員，嚴禁擾亂小區(qū)正常的生活秩序;。
9、根據(jù)甲方規(guī)定有義務向甲方交納裝修押金及相關費用。
第四章禁止行為和注意事項。
第九條丙方嚴格執(zhí)行本小區(qū)《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》(附件)中有關禁止行為要求。
第十條丙方按《房屋裝飾裝修管理規(guī)定》處理裝飾裝修廢棄物的清運。
2、丙方將裝修垃圾送置小區(qū)內專用裝修垃圾中轉站后，委托甲方清運，并承擔相應的運費。
第五章費用。
第十一條甲方向乙方收取的裝飾裝修管理服務費用有：
1、裝飾裝修抵押金為人民幣(大寫)元。押金的退還期及金額執(zhí)行本小區(qū)《裝飾裝修管理規(guī)定》。
2、施工許可證工本費為人民幣(大寫)元。
第十二條甲方向丙方收取的裝飾裝修管理服務費用有：
1、裝飾裝修抵押金為人民幣(大寫)元。押金的退還期及金額執(zhí)行本小區(qū)《裝飾裝修管理規(guī)定》。
2、裝飾裝修垃圾清運費為人民幣(大寫)元。
3、裝修人員出入證工本費為人民幣(大寫)元，押金為人民幣(大寫)元。
第六章違約責任。
第十三條違約責任。
1、丙方違反本小區(qū)《房屋裝修管理規(guī)定》和其它管理規(guī)定的行為，甲方有權對其采取批評、規(guī)勸、警告、制止、停工退場、扣除押金、送交公安等行政主管單位處理等措施。
2、由于乙方、丙方房屋裝修期間造成的小區(qū)設備設施和他人損失的，甲方在維修、搶修、處理中所發(fā)生的一切費用應由乙方、丙方據(jù)實賠付。
3、甲方違反本協(xié)議，乙方、丙方有權要求甲方限期整改，逾期未改正造成損失的，甲方承擔相應法律責任。
第七章附則。
第十四條本協(xié)議一式叁份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自簽字之日起生效。
第十五條本協(xié)議之附件均為協(xié)議有效組成部分。
第十六條遇國家政府政策調整時，若與本協(xié)議相悖，以有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度為準。
第十七條因房屋裝修質量和裝修方法、技術等原因，達不到使用功能，造成事故的，由乙方、丙方承擔責任并做善后處理。
第十八條本協(xié)議自國家規(guī)定的質保期結束后自然終止。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：丙方(簽章)：
代表人：代表人：代表人：
日期：日期：日期：
民宅裝修服務合同篇六
立合同人：
______________。
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣元。
其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質量、單價、總價等如表所列：
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用：
第三條驗收方法：
第四條貨款及費用等付款及結算辦法：
1.交貨方式：
2.交貨地點：
3.交貨日期：
4.運輸費：
第五條經(jīng)濟責任。
乙方應負的經(jīng)濟責任。
1.產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交，甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔反修或重新包裝費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值2%的罰金付給甲方。
4.產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
甲方應負的經(jīng)濟責任甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格，應償付變更部分貨款總值_%的罰金。
1.甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
2.甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。
3.屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
4.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
5.乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第六條產(chǎn)品價格如須調整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更在物價主管部門批準前，仍應按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作罰金付給甲方。
第七條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同的一方須向對方償付注銷合同部分總額_%的補償金。
第八條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時，應提前天與甲方協(xié)商。
第九條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。
第十條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十一條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。
第十二條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。
第十三條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十四條本合同共一式份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本_____份，并報雙方主管部門各一份。
甲方：
經(jīng)辦人：
負責人：
地址：
電話：
開戶銀行、賬號乙方：
負責人：
地址：
電話：
開戶銀行、賬號：
民宅裝修服務合同篇七
發(fā)包人：
承包人：
合同編號：
甲方：
乙方：
1、施工地點：
2、施工面積：平方米。
自年月日至年月日。
1、工程總造價(大寫)小寫：元;。
2、合同生效時，甲方支付工程總價的50%，計。
3、工程過半即油工進場，甲方支付工程總價的30%，計;。
4、家具進場，甲方支付工程總價的10%，計;。
5、余款：元整，工程驗收后一次性付清。
包工包料。
1、甲方。
(1)開工前，根據(jù)已確認的圖紙，進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工作業(yè)面的障礙物。
(2)免費提供施工需要的水、電的必備配套設施。
(3)施工中使用的公共部位操作，由甲方負責協(xié)調鄰里關系，保證乙方正常施工。
(4)如確實需要拆改原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
2、乙方。
(1)組織施工圖紙或工藝質量說明的現(xiàn)場交底。
(2)工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
(3)乙方委派專人為駐現(xiàn)場代表，負責合同履行，按要求組織施工，協(xié)調由乙方負責的各項事宜。
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減項目時，必須提前與乙方聯(lián)系，簽訂變更單后方能進行該項施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束后，一并結算。
2、凡私自與施工人員商定更改的施工內容所引起的一切后果、甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
1、甲方責任。
(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供場地、資金及相關審批手續(xù)等由甲方引起的原因，除工期順延外，還應償付乙方因停工造成的相應損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價的千分之一。
(2)工程未驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質量問題，甲方自行承擔。
(3)甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按總價的千分之一支付違約金。
2、乙方責任。
(1)工程質量不符合合同規(guī)定，甲方有權要求期限內無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
(2)由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。
(4)未經(jīng)甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發(fā)生的損失由乙方負責。
3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程總價的5%的違約金，并承擔因此造成的其它經(jīng)濟損失。
1、本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方協(xié)商解決。
2、雙方協(xié)商或調解不成時，雙方同意由仲裁委員會，事后未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院提起訴訟。
本合同一式2份，雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
民宅裝修服務合同篇八
甲方：
乙方：
為了加強裝修管理，規(guī)范物業(yè)裝修行為，根據(jù)建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》、《住宅市內裝飾裝修管理辦法》等法規(guī)，甲、乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本《裝修管理服務協(xié)議》，各自按照協(xié)議約定，行使權利，履行義務。
第一條、裝修的基礎情況。
1、業(yè)主姓名：;。
2、房號：號樓單元層戶;。
3、建筑面積：平方米;。
4、裝修工期：天，自年月日至年月日。
第二條、甲方按照有關法規(guī)，對乙方的裝修行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當利益。
1、甲方應當將裝修的相關法規(guī)，裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項等裝修須知告知乙方，為乙方辦理入場裝修施工許可證和裝修施工人員臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放地點等。
2、甲方應當不定期檢查乙方施工人員的臨時出入證，如發(fā)現(xiàn)證件過期，應督促其及時辦理續(xù)期手續(xù);對無出入證或人、證不相符的裝修施工人員，甲方有權拒絕其進入從事施工活動。
3、甲方應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，以及其它裝修項目進行現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等;必要時，有權責令停工。對涉及房屋結構安全檢查的違規(guī)行為，應及時通知業(yè)主，并報告市房產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時的，為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害，甲方將采取相應措施，收回臨時出入證、責成相關施工人員退出小區(qū)，直至乙方改正，再辦理確認手續(xù)為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，有權督促責任人及時修復或賠償。
5、甲方接到乙方的裝修竣工通知后，及時組織對竣工現(xiàn)場的檢查。
第三條、乙方應嚴格遵守裝飾裝修相關法規(guī)和本小區(qū)對業(yè)主裝修的管理規(guī)定，接受甲方的日常檢查和管理。督促施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證和施工人員臨時出入證等，方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取所裝修物業(yè)的結構、公用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》及本《協(xié)議》的不合理要求，乙方可以拒絕。
2、乙方的施工人員進入本小區(qū)，應自覺出示臨時出入證;人員有變動，應主動辦變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工，服從甲方人員的管理，不得影響四鄰的正常工作和生活。
3、乙方應維護房屋建筑立面統(tǒng)一，在未經(jīng)得甲方允許的情況下不得擅自封閉陽臺、安裝外伸曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝室外空調機、防盜網(wǎng)，不得在外墻、門窗外搭建或加建任何建筑物。不得違反相關法規(guī)和《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中對禁止行為的規(guī)定。
4、乙方應督促施工隊在施工期間采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常工作和生活造成的影響，在白天、夜間、節(jié)假日不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生重噪音的施工。
5、乙方應督促施工隊在施工期間關閉戶門，不得在公共走道堆放建筑材料、建筑垃圾。應自覺維護公共秩序，不在公共部位亂寫亂畫，保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規(guī)定時間集中在指定地點堆放。搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。
6、乙方應督促施工隊在施工期間對公共區(qū)域(包括門廳，電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)采取必要的防護措施，并接受相鄰業(yè)主和甲方的監(jiān)督。
7、乙方應督促施工隊在使用電梯運送裝修材料或設備時，嚴格遵守電梯安全使用管理的各項規(guī)定。
8、乙方施工隊在施工期間應嚴格按照《業(yè)主裝修管理規(guī)定》中安全管理條款的規(guī)定，指定防火安全責任人，租賃或自備足夠的滅火設備，動用明火和電焊作業(yè)需審批備案。對現(xiàn)場施工人員應進行防火安全宣傳教育，施工現(xiàn)場嚴禁抽煙、烤火取暖、用電爐或火爐做飯，保證各項防火安全措施的落實。
9、乙方在裝修竣工經(jīng)甲方查驗合格并向甲方提供裝修管線布置圖等竣工資。
第四條、裝修收費項目。
1、裝修管理服務費用，本協(xié)議簽訂生效之日交納。
2、裝修保證金個月后，經(jīng)甲方復查確認符合規(guī)定，如無違章賠償裝修保證金全額退還。
3、裝修施工人員《臨時出入證》一人一證，工本費：10元/證，押金20元/證，在辦證時交納。
4、裝修垃圾清理費，施工企業(yè)辦理入場裝修施工許可證之日交納。
第五條、違約責任。
1、乙方或施工隊擅自調換裝修施工人員不辦理小區(qū)出入證的，甲方可拒絕其進入小區(qū)從。
2、乙方或施工隊因裝修不當造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的，責任。
3、乙方違反國家、省、市裝飾裝修管理的相關法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定，拒不改正的，應負相應違約責任并賠償相應損失。
第六條、本協(xié)議內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本協(xié)議中未規(guī)定的事宜，均遵照國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。
第七條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可向當?shù)刂俨脵C構或人民法院提起訴訟。
第八條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議有效期限日至年月日。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇九
甲方：____________________(物業(yè)管理單位)。
乙方：________________________(裝修企業(yè))。
丙方：______(裝修人，即業(yè)主或物業(yè)使用人)。
為了加強______住宅小區(qū)的物業(yè)管理，確保物業(yè)使用規(guī)范、安全、合理，房屋的外觀和結構不受損壞，全面維護業(yè)主和物業(yè)使用人的合法權益，根據(jù)國家和杭州市有關規(guī)定，特簽定本協(xié)議。甲乙丙三方在裝修過程中嚴格遵守本協(xié)議規(guī)定。
凡需進行裝修的業(yè)主和物業(yè)使用人在裝修前必須向物業(yè)管理單位提出申請，不涉及結構改動的住宅裝修，到物業(yè)管理單位登記備案即可;涉及結構改動的住宅裝修，應報當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門審批，領取裝修許可證后方可開工。
1.進入小區(qū)施工的企業(yè)必須持有杭州市房管局頒發(fā)的資質證書，從業(yè)人員應具有上崗證書或相關技術證書。
2.裝修人和裝修企業(yè)進場施工前需簽訂杭州市統(tǒng)一的裝修合同，并到物管單位登記備案。
3.裝修企業(yè)的施工人員出入小區(qū)應辦理出入證。
4.施工人員留宿的，應經(jīng)裝修人同意，并到當?shù)嘏沙鏊k理暫住證，再到物管單位辦理登記。
裝修期限以裝修人與裝修企業(yè)簽訂的施工合同上所約定時間為準。因其它原因導致裝修工程不能按時完工而延期的，裝修人或裝修企業(yè)應到物業(yè)管理單位登記，延長施工時間。
禁止夜間_____時至次日_____時進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲的住宅裝修活動。
裝修垃圾不得在小區(qū)內隨意堆放，裝修企業(yè)應每日清理垃圾，袋裝扎口后堆放于指定地點。裝修人和裝修企業(yè)必須維護園區(qū)內公共設施和場地的完好、整潔，不得向公共區(qū)域隨意拋物，踐踏綠地，嚴禁隨地大小便。裝修工程完畢后，裝修施工單位應將施工現(xiàn)場清理干凈，經(jīng)裝修人驗收認可后，到物業(yè)管理單位辦理離場手續(xù)。
住宅裝修不得改變房屋外觀形象(外門窗及玻璃、外墻材料、陽臺等細部做法、空調室外機安裝位置);所有外立面上的墻體均不得擅自鑿洞或拆除。為維護小區(qū)統(tǒng)一風格，不得有任何損壞房屋結構及設施設備的行為。業(yè)主安裝空調室外機僅限于室外指定的位置，并須將冷凝水管接入各層對應的下水口。
住宅外立面設施及防盜窗的安裝要求還需遵守《購房協(xié)議》和《小區(qū)業(yè)主公約》相關規(guī)定。
除杭州市政府第141號令《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》和國家建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》中明令禁止的行為外，嚴禁封死地漏檢查孔，嚴禁施工人員在園區(qū)內游蕩、喧嘩、酗酒、，禁止擅自改變進戶總線和公共管線走向。裝修施工人員進出園區(qū)，必須佩帶出入證，無證或衣衫不整的人員不得入內，施工過程中未經(jīng)批準不得私自外接電源，施工過程中若需動用明火，須向物管單位提出用火申請，裝修施工單位不得野蠻施工，嚴禁將泥漿、膠水等裝修垃圾沖入下水管，不得在公共場所攪拌水泥。搬運材料過程中不得損壞樓道、墻面、地面或電梯設備等。
住宅裝飾裝修管理服務費用已包含在物業(yè)管理費中，物業(yè)管理單位不再向裝修人和裝修企業(yè)收取費用，物業(yè)管理單位不得以任何名義收取裝修押金和保證金，施工人員辦理出入證每證工本費元，物管單位不得向裝修人和裝修企業(yè)強行推銷裝飾材料和裝飾施工企業(yè)。
1.由于裝修施工原因造成公共部位或相鄰業(yè)主財產(chǎn)損失的，由裝修企業(yè)負責修復賠償。
2.對于違反以上協(xié)議的行為，物業(yè)管理單位有權責令裝修企業(yè)停工整頓，對于情節(jié)特別嚴重造成公共部位或公共設施損失的，物管單位可要求裝飾公司賠償損失。
3.對經(jīng)勸告和教育拒不改正的裝飾企業(yè)，物管單位應當及時報告當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門依法處理。
八、糾紛的解決。
住宅室內裝飾裝修管理服務過程中發(fā)生糾紛的當事人，可以協(xié)商或者調解解決;也可按下列第種方式處理：
1.提交杭州仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
九、其他需要約定的事項。
注：本協(xié)議一式三份，簽字(蓋章1，后即日生效，裝修人、裝修單位、物業(yè)管理單位各執(zhí)一份)。
民宅裝修服務合同篇十
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，結合本建筑室內裝修的實際情況，經(jīng)協(xié)商雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條建筑室內裝飾設施情況：
建設名稱：____________。
(一)服務范圍：本項目全套裝修圖紙設計，并提供消防報審所需全部裝飾設計。
(二)開工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
第二條圖紙、預算支付。
(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現(xiàn)場進行測量及勘察;。
(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。
第三條合同價款、撥款和結算。
(一)合同價款:______元整。
(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設計圖紙交付前，甲方付清乙方設計。
第四條資料提供：提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。
第五條雙方責任。
(一)甲方：帶乙方進行現(xiàn)場測量，及時付款;。
(二)乙方：按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。
第六條圖紙變更。
設計圖紙原則不變更。確需變更，應提前五日書面通知對方，并經(jīng)公安消防部門批準。
第七條驗收和工程質量。
第八條保修內容：無;。
第九條違約責任：
(一)甲方責任：未按約定付款，乙方停止提供服務。
(二)乙方責任：
1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權要求退款。
2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的`追加設計或服務項目的，甲方支付相應費用。
第十條本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取(a)的方式解決：
a向仲裁委員會申請仲裁。
b向人民法院提起訴訟。
第十一條如需擔保，另立合同。
第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務期滿終止。
第十三條本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
民宅裝修服務合同篇十一
甲方：
乙方：
簽訂日期：年月日
發(fā)包方：_____________________(以下簡稱甲方)?
承包方：_____________________(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方就乙方承包甲方在承租店面裝修設計及施工事宜，協(xié)商一致達成如下條款：
三、甲方的權利和義務?
甲方的權利?
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的工程要求返工。?
甲方的義務?
2、按照約定的期限支付工程費。
四、乙方的權利和義務?
(一)乙方的權利?
1.乙方有權按約定取得合同款項的權利。?
(二)乙方的義務?
5、嚴格要求員工做好施工安全工作，不得違反裝修規(guī)定進行施工，并對裝修人員在裝修期間的人身安全及行為后果承擔法律責任，否則造成甲方或第三人損失由乙方承擔賠償責任。
五、?工程內容及合同金額：?
1、工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾實際項目計算。?
2、?合同預算金額：?本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：____________________________(大寫)。?甲方除支付以上金額外不再支付乙方任何費用。
1、本工程施工期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。?2、因甲方原因導致工期延誤的，工期順延。因乙方原因導致工期延誤的，工期不予順延，乙方應承擔相應的違約責任。
八、關于材料供應和保管?
1、對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，由提供方承擔。
2、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
3、甲方未能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照應付工程款1%支付違約金。4、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況書面通知甲方，否則，仍應承擔違約責任。
十、若雙方在履行本合同過程中產(chǎn)生爭議，應先友好協(xié)商解決：協(xié)商不成，雙方均可將爭議提交甲方所在地人民法院解決。
十一、本合同未盡事宜，雙方可通過友好協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
十二、附則?
2、本合同履行完成后自動終止。?
3、本合同附件_______份，含《報價清單》、設計圖紙。?本協(xié)議共_______頁一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。
甲方(發(fā)包方)：乙方(承包方)：?
電話：?電話：
確認日期：確認日期：
民宅裝修服務合同篇十二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況：
1、甲方裝飾居住房屋。
2、裝飾施工地點：散花鎮(zhèn)紅蓮巢村新農(nóng)村代建房南向六排東起第八戶。
3、住房結構：磚混結構。
4、承包方式：包工不包料，甲方不負責餐飲。
5、總價款：元，大寫(人民幣)。
經(jīng)雙方認可，按設計圖紙進行施工。施工價款，按乙方列出的各項施工內容的工價商定付款。如變更施工內容，增加或減少，變更部分的工程款按實計算。
6、工期：自年月日開工，至年月日，竣工工期限天。
二、材料供應的約定：
1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料設備發(fā)生質量或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。若乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料設備價款補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定。
1、本工程施工圖紙按工程設計人員余梅設計的施工方案。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目必須提前與乙方聯(lián)系協(xié)商后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。
5、工程竣工：
施工完工后，乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
四、關于安全施工和防火的約定。
施工開始后，甲方應不定期的進入施工現(xiàn)場，提醒和督促乙方人員注意各方面的施工安全。乙方在施工中應采取必要的安全防護和保護措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止意外事故的發(fā)生。乙方作業(yè)人員如沒有遵守安全防護措施而引發(fā)的安全事故，由乙方負責。
五、關于工程價款及結算的約定。
1、工程結算：乙方在進場開工之日，甲方預付款5000元，工程完成50%，付款%;工程完工經(jīng)驗收合格后，付款95%，余下的5%的工程款作為質量保證金，一年后付清。
2、雙方款項往來，均應出具收據(jù)。
六、其它事項。
未盡事宜，由甲、乙雙方商定。本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，一份備查。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。